一般承攬加工合同樣本7篇

一般承攬加工合同樣本7篇篇1合同編號：XXXX甲方（定作人）：XXX，統(tǒng)一社會信用代碼：XXXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。乙方（承攬人）：XXX，統(tǒng)一社會信用代碼：XXXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行承攬加工的事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、承攬加工事項1.甲方委托乙方對以下物品進(jìn)行承攬加工：XXXX。2.承攬加工的具體要求：按照甲方提供的圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。二、合同價款及支付方式1.本合同價款為人民幣XX元，大寫：XX元整。具體金額以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后XX個工作日內(nèi)向乙方支付合同價款的XX%作為預(yù)付款，即人民幣XX元，大寫：XX元整。剩余款項在實(shí)際驗收合格后XX個工作日內(nèi)支付。3.乙方應(yīng)在收到預(yù)付款后XX個工作日內(nèi)開始承攬加工，并在約定時間內(nèi)完成加工任務(wù)。三、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.驗收標(biāo)準(zhǔn)：按照甲方提供的圖紙和技術(shù)要求，以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行驗收。2.甲方應(yīng)在收到乙方提交的驗收申請后XX個工作日內(nèi)進(jìn)行驗收，并簽署驗收報告。如有需要，甲方可以聘請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗收。四、違約責(zé)任和賠償1.甲方如未按照合同約定向乙方支付款項，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付合同價款XX%的違約金。2.乙方如未按照合同約定完成承攬加工任務(wù)，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付合同價款XX%的違約金。3.如因乙方的過錯導(dǎo)致甲方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、不可抗力條款1.因不可抗力導(dǎo)致一方無法按時履行合同的，該方應(yīng)及時通知對方，并說明原因。雙方應(yīng)協(xié)商確定是否變更或解除合同。2.如因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決相關(guān)事宜。六、爭議解決條款1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中不涉及爭議的其他條款。七、合同生效和終止條款1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行本合同中的各項條款。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。3.如有未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。4.本合同在履行完畢后自動終止。但雙方另有約定的除外。5.在合同履行過程中，如遇特殊情況或不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商解除合同或變更合同條款。篇2合同編號：[合同編號]甲方（承攬方）：[甲方公司名稱]乙方（委托方）：[乙方公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方承攬乙方委托的[項目名稱]項目，達(dá)成以下協(xié)議：一、項目名稱[項目名稱]二、承攬方式甲方按照乙方的要求，以包工包料的方式承攬[項目名稱]項目。甲方負(fù)責(zé)提供符合質(zhì)量要求的材料，并安排熟練的技術(shù)工人進(jìn)行施工，確保項目按時按質(zhì)完成。三、工作期限1.開工日期：[開工日期]2.竣工日期：[竣工日期]3.合同工期：[合同工期]天四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.甲方承攬的項目，必須達(dá)到乙方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)如下：-材料要求：使用符合乙方要求的優(yōu)質(zhì)材料，確保工程質(zhì)量。-施工要求：按照乙方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量和進(jìn)度。-驗收要求：工程竣工后，甲方必須提交完整的驗收資料，并按照乙方要求進(jìn)行驗收。驗收不合格的，甲方必須無條件返工，直至驗收合格為止。五、工程價款及支付方式1.工程價款：本項目總金額為人民幣[工程價款]元。具體價格根據(jù)乙方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行報價，并經(jīng)雙方協(xié)商確定。2.支付方式：乙方在合同簽訂后支付項目總金額的[預(yù)付款比例]作為預(yù)付款，施工期間按進(jìn)度支付中期款，工程竣工并驗收合格后支付尾款。具體支付時間和金額由雙方協(xié)商確定。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任：若甲方未能按時完成項目或質(zhì)量未達(dá)到合同要求，甲方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償乙方因此造成的損失等。2.乙方違約責(zé)任：若乙方未能按時支付款項或提出合理的修改意見，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方因此造成的損失等。七、其他約定1.保密條款：雙方應(yīng)對涉及本項目的商業(yè)機(jī)密、技術(shù)資料等信息進(jìn)行保密，不得擅自泄露給第三方。2.爭議解決：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（承攬方）：[甲方公司名稱]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系電話：[甲方公司聯(lián)系電話]日期：[合同簽訂日期]乙方（委托方）：[乙方公司名稱]法定代表人：[乙方公司法定代表人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系電話：[乙方公司聯(lián)系電話]日期：[合同簽訂日期]篇3合同編號：[合同編號]甲方（承攬方）：[甲方公司名稱]乙方（委托方）：[乙方公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠實(shí)信用、公平自愿的原則，就乙方委托甲方進(jìn)行產(chǎn)品承攬加工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、合同標(biāo)的1.乙方委托甲方承攬加工的產(chǎn)品名稱為：_________，規(guī)格型號為：________，具體樣式要求為：________。2.乙方應(yīng)在簽訂合同前向甲方提供詳細(xì)的產(chǎn)品規(guī)格、樣式要求等必要信息，并確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。甲方在收到乙方的委托后，應(yīng)盡快確認(rèn)相關(guān)信息，并開始進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)準(zhǔn)備。二、合同價款與支付方式1.乙方應(yīng)支付甲方的承攬加工費(fèi)用為：________元。該費(fèi)用包括材料采購、生產(chǎn)加工、運(yùn)輸配送等全部費(fèi)用。2.乙方應(yīng)在簽訂合同后，向甲方支付合同總金額的________%作為預(yù)付款。甲方在收到預(yù)付款后，應(yīng)盡快安排材料采購和生產(chǎn)加工。3.甲方在產(chǎn)品加工完成后，應(yīng)及時通知乙方進(jìn)行驗收。乙方在驗收合格后，應(yīng)支付剩余的款項。甲方在收到剩余款項后，應(yīng)盡快安排產(chǎn)品發(fā)貨。三、交付與驗收1.甲方應(yīng)在產(chǎn)品加工完成后，按照乙方的要求，將產(chǎn)品送達(dá)指定地點(diǎn)。在交付過程中，甲方應(yīng)確保產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量不受損失。2.乙方應(yīng)在收到產(chǎn)品后，盡快進(jìn)行驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)為：________。如果產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或數(shù)量不足，乙方應(yīng)及時向甲方提出異議。3.甲方在收到乙方的驗收異議后，應(yīng)積極進(jìn)行處理。如果問題確實(shí)存在，甲方應(yīng)盡快進(jìn)行修復(fù)或補(bǔ)充。四、違約責(zé)任1.如果甲方未能按照合同約定的時間完成產(chǎn)品加工并交付給乙方，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。乙方有權(quán)要求甲方支付違約金或賠償因此造成的損失。2.如果乙方未能按照合同約定的時間支付款項或提出合理的驗收異議，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。甲方有權(quán)要求乙方支付違約金或賠償因此造成的損失。五、爭議解決1.如果甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先嘗試通過友好協(xié)商的方式解決。如果協(xié)商無果，雙方可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在訴訟過程中，雙方應(yīng)尊重法律事實(shí)，提供充分的證據(jù)支持自己的主張。法院將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行判決。六、合同生效與終止1.本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行自己的義務(wù)，確保合同的順利實(shí)施。2.如果一方違反合同約定或法律法規(guī)規(guī)定，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。在違約方承擔(dān)違約責(zé)任后，合同仍可繼續(xù)履行。3.雙方協(xié)商一致，可以終止本合同。合同終止后，雙方應(yīng)處理好相關(guān)事宜，確保雙方權(quán)益得到充分保障。七、其他條款1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。合同文本具有同等法律效力。甲方（承攬方）：_________（簽字/蓋章）日期：_________年_________月_________日乙方（委托方）：_________（簽字/蓋章）日期：_________年_________月_________日篇4合同編號：[合同編號]甲方（承攬方）：[甲方公司名稱]乙方（委托方）：[乙方公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就乙方委托甲方進(jìn)行承攬加工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、合同標(biāo)的1.承攬加工物：[具體承攬加工物名稱]2.承攬加工方式：[具體承攬加工方式]3.承攬加工數(shù)量：[具體承攬加工數(shù)量]4.承攬加工費(fèi)用：[具體承攬加工費(fèi)用]二、雙方權(quán)利義務(wù)1.甲方權(quán)利義務(wù)-權(quán)利：-享有向乙方收取承攬加工費(fèi)用的權(quán)利。-享有在乙方未按時支付承攬加工費(fèi)用或提供原材料時，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利。-義務(wù)：-承擔(dān)按照合同約定完成承攬加工任務(wù)，并保證承攬加工物質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的義務(wù)。-承擔(dān)在承攬加工過程中注意保護(hù)乙方提供的原材料和包裝材料的義務(wù)。-承擔(dān)在承攬加工完成后，按時交付承攬加工物的義務(wù)。2.乙方權(quán)利義務(wù)-權(quán)利：-享有要求甲方按時完成承攬加工任務(wù)，并保證承攬加工物質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利。-享有在甲方未按時完成承攬加工任務(wù)或質(zhì)量不符合要求時，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利。-義務(wù)：-承擔(dān)按時向甲方支付承攬加工費(fèi)用的義務(wù)。-承擔(dān)在承攬加工過程中提供必要的原材料和包裝材料的義務(wù)。-承擔(dān)在承攬加工完成后，及時接收并驗收承攬加工物的義務(wù)。三、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任：-若甲方未按時完成承攬加工任務(wù)或質(zhì)量不符合要求，需向乙方支付違約金，并賠償由此給乙方造成的全部損失。2.乙方違約責(zé)任：-若乙方未按時支付承攬加工費(fèi)用或提供原材料，需向甲方支付違約金，并賠償由此給甲方造成的全部損失。四、爭議解決1.協(xié)商和解：在合同履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)首先嘗試通過友好協(xié)商的方式解決。2.調(diào)解：若協(xié)商無法達(dá)成和解，雙方可尋求第三方機(jī)構(gòu)的調(diào)解。3.仲裁或訴訟：如果調(diào)解也無法解決問題，雙方可向相關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁，或直接向人民法院提起訴訟。五、合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.合同終止：在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行時，雙方可協(xié)商終止合同。合同終止后，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決相關(guān)事宜。六、其他約定1.保密條款：雙方應(yīng)對合同履行過程中涉及的國家秘密、商業(yè)秘密等信息保密，未經(jīng)對方同意，不得擅自泄露或利用相關(guān)信息進(jìn)行不當(dāng)活動。2.不可抗力條款：如遇不可抗力因素導(dǎo)致合同無法按時履行或無法履行時，違約方應(yīng)及時告知對方，并提供相關(guān)證明材料。雙方可協(xié)商解決方案或終止合同。3.法律適用條款：本合同的訂立、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如雙方在執(zhí)行本合同過程中有任何爭議或糾紛，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。4.合同變更條款：雙方如需對合同內(nèi)容進(jìn)行變更或補(bǔ)充，應(yīng)協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。協(xié)議生效前，原合同內(nèi)容繼續(xù)有效。若新協(xié)議與老協(xié)議存在沖突，則以新協(xié)議為準(zhǔn)。5.合同終止條款：在合同履行過程中，如遇以下情形之一時，雙方可協(xié)商終止合同：1）因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行；2）國家政策調(diào)整或法律法規(guī)變化導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行；3）對方嚴(yán)重違約導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。合同終止后，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決相關(guān)事宜。若因一方原因?qū)е潞贤K止，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任和賠償責(zé)任。6.爭議解決條款：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先嘗試通過友好協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成的，任何一方可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和訴訟程序規(guī)定，積極配合法院進(jìn)行審理工作。判決生效并執(zhí)行完畢后，雙方應(yīng)遵守判決結(jié)果并履行相關(guān)義務(wù)。若一方不履行判決結(jié)果中的義務(wù)，另一方有權(quán)向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。在執(zhí)行過程中產(chǎn)生的費(fèi)用由違約方承擔(dān)。若因一方原因?qū)е聽幾h無法通過訴訟解決且給另一方造成重大損失的（包括但不限于直接損失和間接損失），違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任和違約責(zé)任。同時，雙方篇5承攬加工合同甲方（定作人）：XXXX有限公司乙方（承攬人）：XXXX加工廠根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬加工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、委托事項甲方委托乙方承攬加工的產(chǎn)品為XXXX，具體規(guī)格型號、數(shù)量及要求詳見附件一《產(chǎn)品加工明細(xì)表》。二、承攬加工材料及設(shè)備1.乙方需使用甲方提供的原材料，并按照甲方的要求進(jìn)行加工。2.乙方需使用自己的生產(chǎn)設(shè)備完成承攬加工任務(wù)。三、承攬加工期限自本合同簽訂之日起，乙方需在XX天內(nèi)完成全部承攬加工任務(wù)。如遇特殊情況，可經(jīng)雙方協(xié)商一致后延期完成。四、質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方需按照甲方提供的產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求進(jìn)行加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合甲方要求。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)以甲方提供的圖紙和雙方約定的技術(shù)要求為準(zhǔn)。乙方需在驗收前向甲方提交驗收報告，并提供相應(yīng)的檢測報告。五、報酬及支付方式1.甲方需向乙方支付加工費(fèi)用，具體金額詳見附件二《加工費(fèi)用結(jié)算表》。2.支付方式：甲方在合同簽訂后向乙方支付預(yù)付款，乙方完成承攬加工任務(wù)并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付剩余款項。具體支付比例及時間節(jié)點(diǎn)可雙方協(xié)商確定。六、違約責(zé)任1.甲方如未按照合同約定支付加工費(fèi)用，每逾期一天，需向乙方支付應(yīng)付款金額XX%的違約金。2.乙方如未按照合同約定完成承攬加工任務(wù)，每逾期一天，需向甲方支付未完成部分金額XX%的違約金。3.若因一方違約給對方造成損失，違約方需賠償對方因此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失。七、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為XX天。合同期滿后，如雙方無異議，可自動續(xù)簽。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作人）：XXXX有限公司代表人（簽字）：XXXX聯(lián)系方式：XXXX-XXXX-XXXX地址：XXXX市XXXX區(qū)XXXX街XXXX號乙方（承攬人）：XXXX加工廠代表人（簽字）：XXXX聯(lián)系方式：XXXX-XXXX-XXXX地址：XXXX市XXXX區(qū)XXXX街XXXX號附件一：《產(chǎn)品加工明細(xì)表》附件二：《加工費(fèi)用結(jié)算表》篇6合同編號：[合同編號]合同名稱：承攬加工合同合同雙方：甲方（承攬方）：[公司名稱]地址：[公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[公司電話]乙方（委托方）：[公司名稱]地址：[公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[公司電話]合同內(nèi)容：一、合同背景與目的鑒于甲方擁有專業(yè)的加工技術(shù)和設(shè)備，乙方有需要委托甲方進(jìn)行產(chǎn)品加工，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成以下承攬加工合同。本合同旨在明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保產(chǎn)品加工工作的順利進(jìn)行，并保障雙方的合法權(quán)益。二、承攬加工事項1.加工產(chǎn)品名稱：[產(chǎn)品名稱]2.加工方式：[具體加工方式]3.加工數(shù)量：[具體數(shù)量]4.加工期限：[具體期限]5.加工費(fèi)用：[具體費(fèi)用]三、雙方責(zé)任與義務(wù)1.甲方責(zé)任與義務(wù)：（1）按照乙方的要求，提供高質(zhì)量、高性能的產(chǎn)品加工服務(wù)。（2）確保加工設(shè)備的正常運(yùn)行和加工技術(shù)的更新。（3）嚴(yán)格遵守合同條款，確保產(chǎn)品按時交付。（4）協(xié)助乙方進(jìn)行產(chǎn)品檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合乙方要求。2.乙方責(zé)任與義務(wù)：（1）提供清晰、準(zhǔn)確的產(chǎn)品加工要求和技術(shù)規(guī)范。（2）確保所需原材料的質(zhì)量符合甲方要求。（3）按時支付加工費(fèi)用。（4）協(xié)助甲方進(jìn)行產(chǎn)品檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合乙方要求。四、違約責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)1.甲方違約責(zé)任：（1）若甲方未能按時完成產(chǎn)品加工任務(wù)，需向乙方支付違約金，違約金金額為合同總金額的10%。（2）若甲方所加工的產(chǎn)品質(zhì)量不符合乙方要求，需進(jìn)行返修或重做，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。2.乙方違約責(zé)任：（1）若乙方未能按時提供原材料或技術(shù)要求，需向甲方支付違約金，違約金金額為合同總金額的10%。（2）若乙方未能按時支付加工費(fèi)用，需向甲方支付滯納金，滯納金金額為每日未支付金額的5%。五、爭議解決方式1.合同雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中未涉及爭議的其他條款。六、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同條款，不得擅自變更或終止合同。如需變更或終止合同，應(yīng)經(jīng)過雙方友好協(xié)商并達(dá)成一致意見。3.合同終止后，甲方應(yīng)協(xié)助乙方進(jìn)行產(chǎn)品檢驗，確保已加工產(chǎn)品的質(zhì)量符合乙方要求。同時，乙方應(yīng)按時支付已產(chǎn)生的加工費(fèi)用。4.任何一方違反合同條款導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。甲方（承攬方）：[公司名稱]乙方（委托方）：[公司名稱]地址：[公司地址]地址：[公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[公司電話]聯(lián)系電話：[公司電話]日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日篇7承攬加工合同甲方（定作人）：XXXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。乙方（承攬人）：XXXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行承攬加工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、委托事項甲方委托乙方進(jìn)行承攬加工，具體加工物品、數(shù)量、質(zhì)量要求及交付期限等詳見附件一《加工物品清單》。二、雙方權(quán)利義務(wù)1.乙方應(yīng)按照甲方要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成