農田渠道施工合同范例

農田渠道施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方農田渠道施工項目達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________農田渠道施工項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4項目內容：__________

二、合同雙方的權利與義務

2.1甲方權利與義務：

2.1.1甲方負責提供施工所需的場地、水源、電力等基礎設施。

2.1.2甲方負責在施工過程中對乙方提供的施工材料、設備進行驗收。

2.1.3甲方負責在施工過程中對乙方進行監(jiān)督、檢查，確保施工質量。

2.1.4甲方負責按照合同約定支付乙方工程款。

2.2乙方權利與義務：

2.2.1乙方負責按照甲方要求，在規(guī)定的時間內完成農田渠道施工項目。

2.2.2乙方負責在施工過程中保證施工質量，確保工程符合國家相關標準和規(guī)范。

2.2.3乙方負責在施工過程中遵守國家法律法規(guī)，不得損害他人合法權益。

2.2.4乙方負責在施工過程中對施工場地進行保護，確保施工安全。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：__________

3.2工程款支付比例：__________

3.3工程款支付時間：__________

四、工期及延誤責任

4.1工期：__________

4.2工期延誤責任：因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的責任；因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的責任。

五、工程質量及驗收

5.1工程質量：乙方應嚴格按照國家相關標準和規(guī)范進行施工，確保工程質量。

5.2工程驗收：工程完工后，甲方應組織驗收，驗收合格后方可投入使用。

六、違約責任

6.1甲方違約責任：甲方未按約定支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金為__________。

6.2乙方違約責任：乙方未按約定完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為__________。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同，本合同終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.項目設計圖紙

2.施工方案

3.甲方提供的場地、水源、電力等基礎設施清單

4.乙方提供的施工材料、設備清單

5.甲方驗收報告

6.乙方施工記錄

7.爭議解決相關證據材料

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障農田渠道施工項目的順利進行，確保工程質量，特邀請第三方（以下簡稱“第三方”）參與項目監(jiān)督與管理?，F(xiàn)甲乙雙方及第三方就農田渠道施工項目達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________農田渠道施工項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4項目內容：__________

二、合同雙方的權利與義務

2.1甲方權利與義務：

2.1.1甲方負責提供施工所需的場地、水源、電力等基礎設施。

2.1.2甲方有權對施工過程進行監(jiān)督，確保乙方按照約定進行施工。

2.1.3甲方有權要求乙方提供施工進度、質量等相關報告。

2.1.4甲方有權要求乙方對施工過程中出現(xiàn)的問題進行整改。

2.1.5甲方有權要求乙方在施工過程中遵守國家法律法規(guī)，不得損害他人合法權益。

2.1.6甲方有權要求乙方在施工過程中對施工場地進行保護，確保施工安全。

2.1.7甲方有權要求乙方按照合同約定支付工程款。

2.2乙方權利與義務：

2.2.1乙方負責按照甲方要求，在規(guī)定的時間內完成農田渠道施工項目。

2.2.2乙方負責在施工過程中保證施工質量，確保工程符合國家相關標準和規(guī)范。

2.2.3乙方負責在施工過程中遵守國家法律法規(guī)，不得損害他人合法權益。

2.2.4乙方負責在施工過程中對施工場地進行保護，確保施工安全。

2.3第三方權利與義務：

2.3.1第三方負責對乙方施工過程進行全程監(jiān)督，確保施工質量符合國家相關標準和規(guī)范。

2.3.2第三方有權要求乙方提供施工進度、質量等相關報告。

2.3.3第三方有權對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題進行整改要求。

2.3.4第三方有權要求乙方在施工過程中遵守國家法律法規(guī)，不得損害他人合法權益。

2.3.5第三方有權要求乙方在施工過程中對施工場地進行保護，確保施工安全。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：__________

3.2工程款支付比例：__________

3.3工程款支付時間：__________

四、工期及延誤責任

4.1工期：__________

4.2工期延誤責任：因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的責任；因甲方或第三方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的責任。

五、工程質量及驗收

5.1工程質量：乙方應嚴格按照國家相關標準和規(guī)范進行施工，確保工程質量。

5.2工程驗收：工程完工后，甲方、乙方及第三方共同組織驗收，驗收合格后方可投入使用。

六、違約責任

6.1甲方違約責任：甲方未按約定支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金為__________。

6.2乙方違約責任：乙方未按約定完成工程或施工質量不合格，應向甲方支付違約金，違約金為__________；乙方違反國家法律法規(guī)，應承擔相應的法律責任。

6.3第三方違約責任：第三方未履行監(jiān)督職責，導致工程質量不合格，應承擔相應的責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同，本合同終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.項目設計圖紙

2.施工方案

3.甲方提供的場地、水源、電力等基礎設施清單

4.乙方提供的施工材料、設備清單

5.甲方驗收報告

6.乙方施工記錄

7.第三方監(jiān)督報告

8.爭議解決相關證據材料

第三方介入的意義和目的：

第三方作為獨立的監(jiān)督主體，能夠客觀、公正地評估工程質量，確保施工過程符合國家相關標準和規(guī)范，降低甲方在施工過程中的風險。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為項目業(yè)主，有權對施工過程進行監(jiān)督，確保工程質量，維護自身合法權益。通過增加甲方權利條款和利益條款，甲方能夠更好地保障自身利益，提高項目管理水平。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為保障自身在農田渠道施工項目中的權益，確保工程款的及時支付和工程質量的達標，特邀請第三方（以下簡稱“第三方”）作為監(jiān)理方參與項目監(jiān)督?，F(xiàn)甲乙雙方及第三方就農田渠道施工項目達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________農田渠道施工項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4項目內容：__________

二、合同雙方的權利與義務

2.1甲方權利與義務：

2.1.1甲方負責按照合同約定提供施工所需的場地、水源、電力等基礎設施。

2.1.2甲方負責在施工過程中對乙方進行必要的支持和協(xié)助。

2.1.3甲方負責按照合同約定支付工程款，并確保支付及時。

2.1.4甲方負責在工程驗收合格后辦理工程結算。

2.1.5甲方負責在乙方履行合同義務后，按照約定辦理工程移交。

2.2乙方權利與義務：

2.2.1乙方負責按照甲方要求，在規(guī)定的時間內完成農田渠道施工項目。

2.2.2乙方負責在施工過程中保證施工質量，確保工程符合國家相關標準和規(guī)范。

2.2.3乙方有權要求甲方按照合同約定提供必要的施工條件和資源。

2.2.4乙方有權要求甲方在工程進度款支付前進行必要的工程驗收。

2.2.5乙方有權要求甲方在工程完成后進行質量驗收，并在驗收合格后支付剩余工程款。

2.3第三方權利與義務：

2.3.1第三方有權對乙方施工過程進行全程監(jiān)督，確保施工質量符合國家相關標準和規(guī)范。

2.3.2第三方有權要求甲方按照合同約定提供施工所需的場地、水源、電力等基礎設施。

2.3.3第三方有權要求甲方在工程進度款支付前進行必要的工程驗收。

2.3.4第三方有權要求乙方在工程完成后進行質量驗收，并在驗收合格后支付剩余工程款。

2.3.5第三方有權在合同履行過程中提出建議和改進措施，以保障工程質量和進度。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：__________

3.2工程款支付比例：__________

3.3工程款支付時間：__________

四、工期及延誤責任

4.1工期：__________

4.2工期延誤責任：因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的責任；因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的責任。

五、工程質量及驗收

5.1工程質量：乙方應嚴格按照國家相關標準和規(guī)范進行施工，確保工程質量。

5.2工程驗收：工程完工后，甲方、乙方及第三方共同組織驗收，驗收合格后方可投入使用。

六、違約責任

6.1甲方違約責任：甲方未按約定支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金為__________。

6.2乙方違約責任：乙方未按約定完成工程或施工質量不合格，應向甲方支付違約金，違約金為__________；乙方違反國家法律法規(guī)，應承擔相應的法律責任。

6.3第三方違約責任：第三方未履行監(jiān)督職責，導致工程質量不合格，應承擔相應的責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同，本合同終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.項目設計圖紙

2.施工方案

3.甲方提供的場地、水源、電力等基礎設施清單

4.乙方提供的施工材料、設備清單

5.甲方驗收報告

6.