




版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
停工協(xié)議合同范本第一篇范文:合同編號(hào):__________
鑒于甲方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)與乙方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)于____年____月____日簽訂的《____工程承包合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主合同”),為確保雙方的合法權(quán)益,現(xiàn)雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下停工協(xié)議:
一、停工原因及期限
1.乙方因下列原因要求停工:
(1)施工過(guò)程中發(fā)生重大質(zhì)量事故,需進(jìn)行整改或返工;
(2)乙方資金鏈斷裂,無(wú)法繼續(xù)履行主合同約定的義務(wù);
(3)甲方原因?qū)е峦9ぁ?/p>
2.停工期限為_(kāi)___天,自本協(xié)議生效之日起計(jì)算。
二、停工期間的費(fèi)用處理
1.停工期間,乙方應(yīng)確保施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)和文明施工,并負(fù)責(zé)停工期間的現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)。
2.停工期間,甲方應(yīng)支付乙方下列費(fèi)用:
(1)停工期間乙方的人工費(fèi)用;
(2)停工期間的設(shè)備租賃費(fèi)用;
(3)停工期間乙方負(fù)責(zé)的材料采購(gòu)費(fèi)用;
(4)停工期間乙方發(fā)生的其他必要費(fèi)用。
3.甲方應(yīng)在停工期間,按照主合同約定的支付進(jìn)度和方式支付上述費(fèi)用。
三、恢復(fù)施工的條件及責(zé)任
1.停工原因消除后,雙方應(yīng)盡快恢復(fù)施工。
2.乙方應(yīng)按照主合同約定的質(zhì)量和工期要求,恢復(fù)施工。
3.如乙方恢復(fù)施工過(guò)程中,因自身原因造成工程質(zhì)量不合格或延誤工期,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
四、協(xié)議解除與違約責(zé)任
1.如乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間恢復(fù)施工,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
2.如甲方未按照本協(xié)議約定支付費(fèi)用,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
3.協(xié)議解除后,雙方應(yīng)按照主合同約定的方式結(jié)算剩余款項(xiàng)。
五、爭(zhēng)議解決
1.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的,應(yīng)首先協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
2.訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
六、其他
1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。
2.本協(xié)議一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份。
3.附件:
(1)主合同復(fù)印件;
(2)停工原因證明材料;
(3)其他與本協(xié)議相關(guān)的文件。
甲方(蓋章):____________
法定代表人(或授權(quán)代表):____________
簽訂日期:____年____月____日
乙方(蓋章):____________
法定代表人(或授權(quán)代表):____________
簽訂日期:____年____月____日
第二篇范文:第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)
合同編號(hào):__________
鑒于甲方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)與乙方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)于____年____月____日簽訂的《____工程承包合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主合同”),甲方為保障自身權(quán)益,確保工程質(zhì)量和進(jìn)度,特引入第三方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”)作為監(jiān)理單位,對(duì)工程進(jìn)行全程監(jiān)督。現(xiàn)甲乙雙方及丙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下停工協(xié)議:
一、停工原因及期限
1.乙方因下列原因要求停工:
(1)施工過(guò)程中發(fā)生重大質(zhì)量事故,需進(jìn)行整改或返工;
(2)乙方資金鏈斷裂,無(wú)法繼續(xù)履行主合同約定的義務(wù);
(3)甲方原因?qū)е峦9ぁ?/p>
2.停工期限為_(kāi)___天,自本協(xié)議生效之日起計(jì)算。
二、丙方職責(zé)及權(quán)利
1.丙方作為監(jiān)理單位,負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)行全程監(jiān)督,確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全。
2.丙方有權(quán)要求乙方提供工程相關(guān)資料,并對(duì)乙方施工過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。
3.丙方有權(quán)對(duì)乙方提出的停工申請(qǐng)進(jìn)行審核,并提出是否同意停工的意見(jiàn)。
三、停工期間的費(fèi)用處理
1.停工期間,乙方應(yīng)確保施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)和文明施工,并負(fù)責(zé)停工期間的現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)。
2.停工期間,甲方應(yīng)支付乙方下列費(fèi)用:
(1)停工期間乙方的人工費(fèi)用;
(2)停工期間的設(shè)備租賃費(fèi)用;
(3)停工期間乙方負(fù)責(zé)的材料采購(gòu)費(fèi)用;
(4)停工期間乙方發(fā)生的其他必要費(fèi)用。
3.甲方應(yīng)在停工期間,按照主合同約定的支付進(jìn)度和方式支付上述費(fèi)用。
四、恢復(fù)施工的條件及責(zé)任
1.停工原因消除后,雙方應(yīng)盡快恢復(fù)施工。
2.乙方應(yīng)按照主合同約定的質(zhì)量和工期要求,恢復(fù)施工。
3.如乙方恢復(fù)施工過(guò)程中,因自身原因造成工程質(zhì)量不合格或延誤工期,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
五、違約責(zé)任及限制條款
1.乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間恢復(fù)施工,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
2.乙方在停工期間,如因自身原因造成工程質(zhì)量不合格或延誤工期,甲方有權(quán)要求乙方賠償損失。
3.乙方在停工期間,如因自身原因?qū)е掳踩鹿?,乙方?yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
4.乙方不得在停工期間,將工程分包或轉(zhuǎn)包給其他單位或個(gè)人。
六、爭(zhēng)議解決
1.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的,應(yīng)首先協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
2.訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
七、其他
1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。
2.本協(xié)議一式____份,甲乙雙方及丙方各執(zhí)____份。
八、第三方介入的意義和目的
1.丙方作為第三方監(jiān)理單位,能夠客觀、公正地監(jiān)督工程質(zhì)量和進(jìn)度,保障甲方權(quán)益。
2.丙方的介入有助于提高工程管理水平,降低工程風(fēng)險(xiǎn)。
九、甲方為主導(dǎo)的目的和意義
1.甲方作為工程投資方,對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度有更高的要求,通過(guò)主導(dǎo)停工協(xié)議,甲方能夠更好地保障自身權(quán)益。
2.甲方通過(guò)主導(dǎo)停工協(xié)議,能夠?qū)σ曳竭M(jìn)行有效約束,確保工程按期、保質(zhì)完成。
附件:
(1)主合同復(fù)印件;
(2)停工原因證明材料;
(3)丙方資質(zhì)證明材料;
(4)其他與本協(xié)議相關(guān)的文件。
甲方(蓋章):____________
法定代表人(或授權(quán)代表):____________
簽訂日期:____年____月____日
乙方(蓋章):____________
法定代表人(或授權(quán)代表):____________
簽訂日期:____年____月____日
丙方(蓋章):____________
法定代表人(或授權(quán)代表):____________
簽訂日期:____年____月____日
第三篇范文:第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)
合同編號(hào):__________
鑒于甲方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)與乙方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)于____年____月____日簽訂的《貨物供應(yīng)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主合同”),乙方為保障自身權(quán)益,確保貨物供應(yīng)的質(zhì)量和及時(shí)性,特引入第三方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”)作為質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu),對(duì)供應(yīng)的貨物進(jìn)行檢測(cè)?,F(xiàn)甲乙雙方及丙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下停工協(xié)議:
一、停工原因及期限
1.乙方因下列原因要求停工:
(1)甲方提供的貨物存在質(zhì)量問(wèn)題,不符合主合同約定的標(biāo)準(zhǔn);
(2)甲方未能按照合同約定提供貨物,導(dǎo)致乙方無(wú)法正常進(jìn)行生產(chǎn);
(3)甲方原因?qū)е峦9ぁ?/p>
2.停工期限為_(kāi)___天,自本協(xié)議生效之日起計(jì)算。
二、丙方職責(zé)及權(quán)利
1.丙方作為質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供的貨物進(jìn)行檢測(cè),確保其符合主合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2.丙方有權(quán)要求甲方提供貨物相關(guān)資料,并對(duì)貨物進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢測(cè)。
3.丙方有權(quán)對(duì)甲方提出的停工申請(qǐng)進(jìn)行審核,并提出是否同意停工的意見(jiàn)。
三、停工期間的費(fèi)用處理
1.停工期間,乙方應(yīng)確保生產(chǎn)線(xiàn)的安全,并采取措施防止設(shè)備損壞。
2.停工期間,甲方應(yīng)支付乙方下列費(fèi)用:
(1)停工期間乙方的人工費(fèi)用;
(2)停工期間的設(shè)備維護(hù)費(fèi)用;
(3)停工期間乙方發(fā)生的其他必要費(fèi)用。
3.甲方應(yīng)在停工期間,按照主合同約定的支付進(jìn)度和方式支付上述費(fèi)用。
四、恢復(fù)施工的條件及責(zé)任
1.貨物質(zhì)量問(wèn)題得到解決后,雙方應(yīng)盡快恢復(fù)生產(chǎn)。
2.甲方應(yīng)按照主合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),提供合格的貨物。
3.如甲方恢復(fù)供應(yīng)過(guò)程中,因自身原因?qū)е仑浳镔|(zhì)量問(wèn)題,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
五、違約責(zé)任及限制條款
1.甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間提供合格貨物,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
2.甲方在停工期間,如因自身原因?qū)е仑浳镔|(zhì)量問(wèn)題,乙方有權(quán)要求甲方賠償損失。
3.甲方不得在停工期間,將貨物供應(yīng)義務(wù)轉(zhuǎn)嫁給其他供應(yīng)商。
六、爭(zhēng)議解決
1.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的,應(yīng)首先協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
2.訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
七、其他
1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。
2.本協(xié)議一式____份,甲乙雙方及丙方各執(zhí)____份。
八、乙方為主導(dǎo)的目的和意義
1.乙方作為貨物需求方,對(duì)貨物的質(zhì)量和供應(yīng)時(shí)間有更高的要求,通過(guò)主導(dǎo)停工協(xié)議,乙方能夠更好地保障自身權(quán)益。
2.乙方通過(guò)主導(dǎo)停工協(xié)議,能夠?qū)追竭M(jìn)行有效約束,確保貨物供應(yīng)的質(zhì)量和及時(shí)性。
九、弱化甲方為主導(dǎo)的意義和目的
1.甲方作為貨物供應(yīng)方,其權(quán)益在一定程度上受到乙方主導(dǎo)的停工協(xié)議的約束,這有助于提高甲方對(duì)貨物質(zhì)量的重視程度。
2.甲方通過(guò)丙方的介入,能夠?qū)ψ陨淼墓?yīng)質(zhì)量進(jìn)行客觀評(píng)估,從而提高整體供應(yīng)水平。
附件:
(1)主合同復(fù)印件;
(2)貨物質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告;
(3)丙方資質(zhì)證明材料;
(4)其他與本協(xié)議相關(guān)的文件。
甲方(蓋章):
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 三方駕駛培訓(xùn)合作協(xié)議
- 長(zhǎng)沙報(bào)關(guān)委托協(xié)議
- 汽車(chē)租賃合同范本大全
- 鋼筋運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案協(xié)議
- 《Linux操作系統(tǒng)》課件-9.Linux軟件包管理
- 產(chǎn)品銷(xiāo)售周期趨勢(shì)報(bào)告表
- 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)解決方案
- 電力行業(yè)清潔能源與智能電網(wǎng)方案
- 商砼站建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
- 環(huán)境保護(hù)行業(yè)報(bào)告
- 中國(guó)國(guó)際航空內(nèi)蒙古有限公司2025屆空中乘務(wù)員航空安全員高校畢業(yè)生校園招聘筆試參考題庫(kù)附帶答案詳解
- 2025江蘇省安全員考試題庫(kù)附答案
- 4.2 明確概念的方法 課件高中政治統(tǒng)編版選擇性必修三邏輯與思維
- 2024年國(guó)網(wǎng)陜西省電力有限公司招聘筆試真題
- 2025年共同成立子公司的戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)
- 安保部績(jī)效考核方案
- 2025年中國(guó)硫酸慶大霉素片行業(yè)市場(chǎng)深度分析及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告
- 2025年江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招職業(yè)技能測(cè)試近5年常考版參考題庫(kù)含答案解析
- 2025山東能源集團(tuán)中級(jí)人才庫(kù)選拔高頻重點(diǎn)提升(共500題)附帶答案詳解
- 2025年度新股東增資擴(kuò)股股權(quán)激勵(lì)與員工持股計(jì)劃協(xié)議3篇
- 園林綠化工程施工質(zhì)量管理體系與措施
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論