勞動承攬合同范例

勞動承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

法定代表人（或負責(zé)人）：________________

住所地：________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

法定代表人（或負責(zé)人）：________________

住所地：________________

鑒于甲方需要完成以下承攬事項（以下簡稱“承攬事項”）：

一、承攬事項的具體內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等詳見附件一。

二、承攬事項的工期要求：自合同簽訂之日起________日內(nèi)完成。

三、承攬事項的交付地點：________________。

四、承攬事項的付款方式：甲方應(yīng)在承攬事項完成后________日內(nèi)支付乙方全部款項。

五、雙方的權(quán)利和義務(wù)：

（一）甲方權(quán)利和義務(wù)：

1.甲方應(yīng)在合同約定的工期要求內(nèi)，按時支付乙方承攬款項；

2.甲方應(yīng)對承攬事項的進度和質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時通知乙方進行整改；

3.甲方有權(quán)要求乙方對承攬事項進行保密。

（二）乙方權(quán)利和義務(wù)：

1.乙方應(yīng)按照合同約定的內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等要求，按時完成承攬事項；

2.乙方應(yīng)對承攬事項進行保密；

3.乙方應(yīng)按照甲方要求對承攬事項進行整改，直至滿足甲方的要求；

4.乙方應(yīng)保證承攬事項在交付前符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。

六、違約責(zé)任：

（一）甲方違約責(zé)任：

1.若甲方未按時支付承攬款項，應(yīng)向乙方支付________%的違約金；

2.若甲方未在合同約定的工期要求內(nèi)完成承攬事項，應(yīng)向乙方支付________%的違約金。

（二）乙方違約責(zé)任：

1.若乙方未按時完成承攬事項，應(yīng)向甲方支付________%的違約金；

2.若乙方承攬事項不符合合同約定，應(yīng)無償對甲方進行整改，直至滿足甲方的要求；

3.若乙方泄露承攬事項的保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

七、爭議解決：

雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他：

（一）本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；

（二）本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；

（三）本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充。

附件：

一、承攬事項具體內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等詳見附件一。

（以下無正文）

甲方（蓋章）：

法定代表人（或負責(zé)人）：

年月日

乙方（蓋章）：

法定代表人（或負責(zé)人）：

年月日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“甲方”）：

法定代表人（或負責(zé)人）：________________

住所地：________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

法定代表人（或負責(zé)人）：________________

住所地：________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

法定代表人（或負責(zé)人）：________________

住所地：________________

鑒于甲方需要完成以下承攬事項（以下簡稱“承攬事項”），并希望通過丙方的專業(yè)能力和資源，確保承攬事項的高效完成及甲方的權(quán)益得到充分保障，經(jīng)甲乙雙方及丙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、承攬事項的具體內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等詳見附件一。

二、承攬事項的工期要求：自合同簽訂之日起________日內(nèi)完成。

三、承攬事項的交付地點：________________。

四、承攬事項的付款方式：甲方應(yīng)在承攬事項完成后________日內(nèi)支付乙方全部款項。

五、各方權(quán)利和義務(wù)：

（一）甲方權(quán)利和義務(wù)：

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定，按時、按質(zhì)完成承攬事項；

2.甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的承攬進度和質(zhì)量，并提出合理改進建議；

3.甲方有權(quán)要求乙方在承攬過程中對相關(guān)技術(shù)、商業(yè)信息保密；

4.甲方有權(quán)根據(jù)市場行情和實際需求，對承攬事項的范圍和內(nèi)容進行調(diào)整；

5.甲方有權(quán)要求乙方提供必要的質(zhì)量保證，包括但不限于保修期、售后服務(wù)等；

6.甲方有權(quán)在乙方違約時，按照合同約定追究乙方責(zé)任。

（二）乙方權(quán)利和義務(wù)：

1.乙方應(yīng)按照甲方要求，按時、按質(zhì)完成承攬事項；

2.乙方應(yīng)配合甲方監(jiān)督承攬進度和質(zhì)量，并及時反饋相關(guān)信息；

3.乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌某袛埵马椦诱`或質(zhì)量問題的責(zé)任；

4.乙方應(yīng)確保承攬事項在交付前符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準；

5.乙方應(yīng)按照甲方要求，提供必要的質(zhì)量保證和售后服務(wù)。

（三）丙方權(quán)利和義務(wù)：

1.丙方作為第三方監(jiān)督機構(gòu)，有權(quán)對乙方的承攬過程進行監(jiān)督，確保乙方遵守合同約定；

2.丙方有權(quán)要求乙方及時整改質(zhì)量問題，直至滿足甲方要求；

3.丙方有權(quán)對乙方的承攬進度進行評估，并向甲方提供評估報告；

4.丙方有權(quán)在乙方違約時，協(xié)助甲方追究乙方責(zé)任。

六、違約責(zé)任及限制條款：

（一）乙方違約責(zé)任：

1.若乙方未按時完成承攬事項，應(yīng)向甲方支付________%的違約金；

2.若乙方承攬事項不符合合同約定，應(yīng)無償對甲方進行整改，直至滿足甲方的要求；

3.若乙方泄露承攬事項的保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（二）丙方違約責(zé)任：

1.若丙方未履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致乙方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

2.若丙方違反保密義務(wù)，泄露承攬事項的保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

七、爭議解決：

雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他：

（一）本合同自各方簽字（或蓋章）之日起生效；

（二）本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；

（三）本合同未盡事宜，可由各方另行協(xié)商補充。

結(jié)尾：

1.丙方的專業(yè)監(jiān)督有助于提高承攬事項的質(zhì)量和效率；

2.丙方的中立地位有利于解決甲乙雙方之間的爭議；

3.本合同強化了甲方的權(quán)益，使甲方在合同執(zhí)行過程中處于主導(dǎo)地位；

4.通過對乙方和丙方的違約責(zé)任和限制條款進行規(guī)定，進一步保障了甲方的利益。

（以下無正文）

甲方（蓋章）：

法定代表人（或負責(zé)人）：

年月日

乙方（蓋章）：

法定代表人（或負責(zé)人）：

年月日

丙方（蓋章）：

法定代表人（或負責(zé)人）：

年月日

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“甲方”）：

法定代表人（或負責(zé)人）：________________

住所地：________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

法定代表人（或負責(zé)人）：________________

住所地：________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

法定代表人（或負責(zé)人）：________________

住所地：________________

鑒于乙方具備完成以下工程項目的專業(yè)能力，甲方希望通過丙方的協(xié)調(diào)和資源整合，確保工程項目的高效推進和乙方權(quán)益的最大化，經(jīng)甲乙雙方及丙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程項目具體內(nèi)容、范圍、質(zhì)量標準、工期要求等詳見附件一。

二、工程項目啟動時間：自合同簽訂之日起________日內(nèi)。

三、工程項目交付地點：________________。

四、工程款項支付方式：甲方按照工程進度分期支付乙方工程款項。

五、各方權(quán)利和義務(wù)：

（一）乙方權(quán)利和義務(wù)：

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定，按時支付工程款項；

2.乙方有權(quán)要求甲方提供必要的施工條件和支持；

3.乙方有權(quán)對工程項目的設(shè)計、施工方案提出合理建議；

4.乙方有權(quán)要求甲方在工程過程中對施工安全、環(huán)境保護等進行監(jiān)督；

5.乙方有權(quán)在發(fā)現(xiàn)甲方違約時，要求甲方立即整改或賠償損失；

6.乙方應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標準，按時完成工程項目。

（二）甲方權(quán)利和義務(wù)：

1.甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的施工進度和質(zhì)量，并提出改進意見；

2.甲方有權(quán)要求乙方對工程項目的保密信息進行保護；

3.甲方有權(quán)在乙方違約時，按照合同約定追究乙方責(zé)任。

（三）丙方權(quán)利和義務(wù)：

1.丙方作為第三方協(xié)調(diào)機構(gòu)，有權(quán)對乙方的施工進度和質(zhì)量進行監(jiān)督；

2.丙方有權(quán)協(xié)調(diào)甲方與乙方之間的矛盾，確保工程項目的順利進行；

3.丙方有權(quán)對乙方的施工進度進行評估，并向甲方提供評估報告；

4.丙方有權(quán)在乙方違約時，協(xié)助甲方追究乙方責(zé)任。

六、違約責(zé)任及限制條款：

（一）甲方違約責(zé)任：

1.若甲方未按時支付工程款項，應(yīng)向乙方支付________%的違約金；

2.若甲方未提供必要的施工條件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（二）乙方違約責(zé)任：

1.若乙方未按時完成工程項目，應(yīng)向甲方支付________%的違約金；

2.若乙方施工質(zhì)量不符合合同約定，應(yīng)無償進行返工或修復(fù)，直至滿足甲方要求；

3.若乙方泄露工程項目的保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

七、爭議解決：

雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他：

（一）本合同自各方簽字（或蓋章）之日起生效；

（二）本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；

（三）本合同未盡事宜，可由各方另行協(xié)商補充。

結(jié)尾：

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

1.通過合同條款的設(shè)定，乙方確保了自己的權(quán)益得到充分保障，尤其是在工程款項支付和施工條件提供方面；

2.乙方在工程項目的決策和執(zhí)行中擁有更大的自主權(quán)，有利于發(fā)揮其專業(yè)優(yōu)