工程解除合同協(xié)議書

第第頁合同編號:________工程解除合同協(xié)議書甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據(jù)具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調整，切勿套用，訂立重大合同或者內容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼9/NUMPAGES總頁數(shù)9一、主體與目的本協(xié)議書（以下簡稱“協(xié)議”）由以下雙方簽訂：甲方：________（以下簡稱“甲方”）乙方：________（以下簡稱“乙方”）鑒于甲方與乙方于____年__月__日簽訂的《建設工程施工合同》（以下簡稱“施工合同”）編號為____，合同金額為人民幣____元，合同工期為____年____月，現(xiàn)因以下原因，經雙方協(xié)商一致，同意解除施工合同：一、合同解除原因：1.甲方原因：____________________________；2.乙方原因：____________________________；3.其他原因：____________________________。二、合同解除目的：1.避免雙方因合同履行過程中產生的糾紛；2.維護雙方的合法權益；3.促進雙方的友好合作。本協(xié)議書自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，雙方應嚴格履行協(xié)議約定。二、價格、支付方式1.合同價格：根據(jù)《建設工程施工合同》約定，本工程合同總價為人民幣____元（大寫：____元整）。2.支付方式：（1）預付款：合同簽訂后____日內，甲方應向乙方支付合同總價款的____%作為預付款，即人民幣____元。（2）進度款：工程按進度完成并經甲方驗收合格后，乙方應在每個付款周期內提交付款申請，甲方應在收到乙方付款申請后____日內支付該周期已完成工程款，支付比例為已完工程總價的____%。（3）竣工結算款：工程竣工驗收合格后，乙方應在____日內提交竣工結算報告，甲方應在收到報告后____日內完成結算審核，并支付結算款。（4）質保金：合同總價款的____%作為質保金，在工程竣工驗收合格后____個月內無質量問題發(fā)生，甲方無息退還乙方。（5）逾期付款違約金：甲方逾期支付款項的，應按每日萬分之五向乙方支付違約金。三、雙方權利與義務甲方權利與義務：1.甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成工程。2.甲方應按合同約定支付工程款項。3.甲方有權對工程進度、質量進行監(jiān)督檢查。4.甲方應在工程竣工驗收合格后，按照合同約定的時間向乙方支付竣工結算款。乙方權利與義務：1.乙方應按照合同約定的時間、質量、標準完成工程。2.乙方應接受甲方對工程進度、質量的監(jiān)督檢查。3.乙方應按時提交工程進度報告、工程結算報告等文件。4.乙方應在工程竣工驗收合格后，按照合同約定的時間向甲方提交竣工結算報告。5.乙方應保證工程在質保期內無質量問題，如有問題，乙方應負責修復。6.乙方應按照合同約定，對工程進行維護和管理，確保工程安全、穩(wěn)定運行。雙方應遵守以下規(guī)定：1.未經對方同意，任何一方不得擅自變更合同內容。2.雙方應妥善保管合同文本及相關文件，確保其完整性和保密性。3.雙方應本著誠實信用原則，履行合同約定的各項義務。4.如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。四、質量保證與服務1.質量保證：乙方承諾按照國家有關建設工程質量標準及施工合同約定，對施工項目進行嚴格的質量控制。乙方應確保工程質量達到國家規(guī)定的合格標準，并承擔因施工質量問題引起的修復責任。2.服務承諾：（1）乙方應在工程開工前，向甲方詳細的施工組織設計和施工方案，經甲方確認后方可實施。（2）乙方應按照合同約定的時間節(jié)點，完成工程各階段的施工任務，確保工程按期交付。（3）乙方應配備足夠的施工人員、設備和技術力量，確保工程順利進行。（4）乙方應建立健全施工現(xiàn)場管理制度，確保施工安全，防止安全事故發(fā)生。（5）乙方應必要的施工技術咨詢服務，協(xié)助甲方解決施工過程中遇到的問題。3.質量監(jiān)督與驗收：（1）甲方有權對施工過程中的質量進行監(jiān)督檢查，乙方應予以配合。（2）工程竣工驗收時，乙方應確保工程質量符合合同約定和國家標準。（3）工程竣工驗收合格后，甲方應在規(guī)定時間內對工程質量進行保修，乙方應承擔相應的保修責任。4.服務期限與保修：（1）乙方對施工完成的工程____年的免費保修服務。（2）保修期內，如因乙方施工質量問題導致工程損壞，乙方應負責修復，直至達到合同約定的質量標準。五、履行與變更1.履行：（1）雙方應按照合同約定的條款，全面履行各自的義務。（2）甲方應按時支付工程款項，乙方應按時完成工程任務。（3）任何一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任。2.變更：（1）合同履行過程中，如因不可抗力等因素導致合同無法履行或需要變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，對合同內容進行相應變更。（2）任何一方提出變更合同，應提前____天書面通知對方，并說明變更原因及具體內容。（3）變更后的合同條款與原合同具有同等法律效力，雙方均應遵守。（4）合同變更不影響已履行部分的合同效力，已履行部分的合同條款仍按原合同約定執(zhí)行。3.通知與送達：（1）雙方應確保通知的及時性和準確性，以書面形式進行通知。（2）通知送達以實際收到為準，若一方無法送達證明，以另一方的送達證明為準。4.爭議解決：（1）雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。（2）協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、保密條款1.雙方對本協(xié)議簽訂前、簽訂過程中及履行過程中所知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、經營信息等保密信息負有保密義務。2.保密信息包括但不限于以下內容：（1）合同內容及相關文件；（2）工程圖紙、設計方案、技術資料；（3）市場策略、客戶名單、合作伙伴信息；（4）財務數(shù)據(jù)、經營狀況；（5）其他雙方認為需要保密的信息。3.雙方同意在本協(xié)議有效期內及協(xié)議終止后____年內，對所知悉的保密信息予以嚴格保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方泄露或使用。4.以下情況不屬于違反保密義務：（1）根據(jù)法律規(guī)定或政府機關的要求公開信息；（2）在保密信息已經公開的情況下，從公開渠道獲得的信息；（3）在保密信息被泄露之前，已獨立獲得的信息。5.違反保密義務的一方應對因此給對方造成的損失承擔賠償責任。七、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.爭議解決過程中，雙方應保持正常履行合同義務，不得因爭議而影響合同的正常執(zhí)行。4.在訴訟過程中，雙方應積極配合法院調查，必要的證據(jù)和資料。5.訴訟費用按照法律規(guī)定和法院判決承擔。6.除法律另有規(guī)定外，本合同的爭議解決應適用中華人民共和國法律。7.雙方同意，如因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，均應提交至合同簽訂地人民法院管轄。八、其它條款1.合同生效：本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程竣工驗收合格并結清所有款項之日終止。2.合同解除：除本協(xié)議約定的解除條件外，任何一方不得單方面解除合同。如一方違約，守約方有權解除合同，并追究違約方的責任。3.合同解除后的處理：合同解除后，雙方應立即停止合同項下的所有活動，并按照合同約定處理未完成的工作和剩余款項。4.合同終止后的結算：合同終止后，雙方應在____日內進行最終結算，結清所有款項。5.合同的修改與補充：本合同的修改與補充，必須以書面形式經雙方簽字（或蓋章）確認，方為有效。6.合同的份數(shù)：本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。7.法律適用與爭議解決：本合同的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、合同簽署1.本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。2.雙方代表應在協(xié)議上簽