簡易施工合同范本

最新簡易施工合同范本最新簡易施工合同范本「篇一」發(fā)包方(以下稱甲方)：_________________________承包方(以下稱乙方)：_________________________法定代表人：_________________________________法定代表人：_________________________________身份證號碼：_________________________________身份證號碼：_________________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。一、工程項目概況1、工程項目名稱：_________________________________2、工程項目地點：_________________________________3、工程項目內(nèi)容：_________________________________4、工程項目承包方式：_____________________________5、工程項目承包范圍：_____________________________6、工程立項批準(zhǔn)文號：_____________________________二、工程項目期限1、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_______天;開工日期：_______年_______月_______日;竣工日期：_______年_______月_______日。2、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期可相應(yīng)順延：(1)在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電_______天以上(每次連續(xù)_______小時以上)，影響正常施工;停水停電_______天以上;(2)因臺風(fēng)暴雨颶風(fēng)等不可抗力的因素;(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。3、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。三、工程項目結(jié)算及付款方式1、合同生效后_______日內(nèi)，甲方付_______元(￥_______元)工程預(yù)付款。2、甲方按核實的工程進度，于收到工程月報_______日內(nèi)支付工程進度款。3、工程進度款支付達工程總造價的_______%時，不再按進度付工程款，而在辦完交工驗收后一個月內(nèi)支付_______%的款，留_______%的質(zhì)保金，保修期滿后支付結(jié)乙方。4、若甲方拖欠工程款時，應(yīng)按本工程經(jīng)辦的銀行當(dāng)時貸款利率支付給乙方。5、確因甲方拖欠工程款而影響工程進度時，其造成乙方停、窩工損失應(yīng)由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。6、在驗收過程中，如有不合格項目，應(yīng)當(dāng)在雙方驗收時商定的時間內(nèi)，由施工單位修好。否則，超過一天按保留價款萬分之______罰款。甲方：______乙方：______最新簡易施工合同范本「篇二」發(fā)包人：承包人：依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：工程地點：路西、南環(huán)路南。工程內(nèi)容：室外消防監(jiān)控系統(tǒng)安裝。二、工程承包范圍承包范圍：包工包料。按設(shè)計及消防驗收圖紙范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容三、合同工期開工日期：20xx年4月20日竣工日期：20xx年5月20日合同工期總?cè)諝v天數(shù)30天。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按國家和地方有關(guān)消防工程的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)達到合格五、合同價款:人民幣xx(大寫)：柒拾叁萬伍仟元整(￥：735000.00)六、合同生效合同訂立時間：合同訂立地點：本合同雙方約定:雙方簽字蓋章后生效七、適用法律和法規(guī)(1)需要明示的法律、行政法規(guī)：我國現(xiàn)行的、與本工程相關(guān)的法律法規(guī)文件、消防頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范均適用于本工程。國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時的約定：雙方協(xié)商約定。(2)承包人委托有資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計工程施工圖紙，用于消防監(jiān)控系統(tǒng)驗收。費用由承包人負(fù)擔(dān)。八、雙方一般權(quán)利和義務(wù)1.工程師：1.1監(jiān)理單位委派的工程師姓名：職務(wù)：總監(jiān)代表發(fā)包人委托的職權(quán)：(1)本工程發(fā)布停工令、復(fù)工令、工期延誤。(2)其他需要發(fā)包人行使的權(quán)力。1.2發(fā)包人派駐的工程師姓名：職務(wù)：工程部長姓名：職務(wù)：安裝工程師2.發(fā)包人工作2.1發(fā)包人應(yīng)按要求完成以下工作：(1)施工場地具備施工條件(2)將施工所需的水、電線路接至施工場地的時間、地點和供應(yīng)，施工中的水、電費由承包方負(fù)擔(dān)。(4)提供工程地下管線資料(5)雙方約定發(fā)包人應(yīng)做的其他工作：雙方另行協(xié)商。3.承包人工作承包人應(yīng)按要求完成以下工作：(1)需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通、環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)(2)已完成工程成品保護的及費用承擔(dān)：(3)施工場地清潔衛(wèi)生：(4)在接到修理通知之日后2天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理。(5)發(fā)生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。(6)質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。4、施工組織設(shè)計和工期4.1承包人提供施工組織設(shè)計、資質(zhì)證明材料和進度計劃的時間：開工后2日內(nèi)。工程師確認(rèn)的時間：收到后2日內(nèi)批復(fù)。4.2.雙方約定工期順延的其他情況：除不可抗力外，工期順延須經(jīng)總監(jiān)理工程師和發(fā)包人批準(zhǔn)方可計算順延天數(shù)。5、安全施工承包人應(yīng)嚴(yán)格按照國家及法律、法規(guī)、《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》執(zhí)行，遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工;施工現(xiàn)場若發(fā)生安全事故所造成的損失，由承包單位自負(fù)，發(fā)包人不承擔(dān)任何責(zé)任。九、合同價款與支付9.1本合同價款采用固定總價合同。(1)采用固定價格合同，合同價款中包括的范圍：本合同采用圖紙設(shè)計范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容及另行設(shè)計的監(jiān)控系統(tǒng)圖紙工作內(nèi)容，實行包工包料一次性包死，包定總價格約為人民幣柒拾叁萬伍仟元整。(￥735000.00元)9.2工程款的支付雙方約定的工程款支付的方式和時間：本工程無預(yù)付款，施工完畢后甲方、監(jiān)理等相關(guān)部門驗后合格后付至工程造價的80%(其中500196元抵房款，余款待消防部門驗收合格后支付15%(，即11萬元)質(zhì)保金為工程造價的5%(，即3.675萬元)保修期為兩年，期滿后30日內(nèi)給予支付。9.3承包人采購材料設(shè)備的約定：⑴.本工程泵采用上海鴻龍品牌，監(jiān)控自動報警系統(tǒng)采用北大青鳥，材料運到現(xiàn)場抽樣檢測，質(zhì)量合格，證件齊全、材料與合格證等證明材料相符。⑵.管材符合圖紙設(shè)計要求。工程承包范圍內(nèi)的全部材料和設(shè)備均由承包人自行采購，但必須符合圖紙設(shè)計及甲方要求，嚴(yán)格執(zhí)行報檢制度，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料、構(gòu)件、半成品不得用于本工程且保證用于本工程的材料與樣品相符，否則承擔(dān)違約責(zé)任。十、工程變更若發(fā)包人有設(shè)計變更，以書面形式通知承包人。十一、竣工驗收承包人應(yīng)在竣工驗收后15日內(nèi)將完整的1套資料(不含竣工圖紙)移交給甲方。十二、違約、索賠和爭議12.1雙方約定的承包人其他違約責(zé)任：如果承包人未能按工程進度要求完成工程量，發(fā)包人有權(quán)下達書面通知書要求承包人按工程進度要求完成施工，經(jīng)兩次書面通知(間隔時間不少于10天)仍未達到工程進度要求的，發(fā)包人有權(quán)終止合同，承包人應(yīng)賠償因工程延誤而造成的損失且每延誤一天按工程總價款向發(fā)包人支付0.3‰的誤期賠償金。12.2爭議的解決方式(1)若在履行合同時發(fā)生爭議，首先由建設(shè)行政主管部門進行調(diào)解，調(diào)解不成時，可向煙臺開發(fā)區(qū)人民法院提起訴訟。(2)本合同一式兩份,甲乙雙方各一份,本合同經(jīng)雙方簽字后生效,至工程驗收完畢驗收合格,工程款全部付清之日失效。十三、補充條款13.1工程實施過程中項目部有關(guān)人員變動，必須提前14天用書面形式報告甲方，經(jīng)甲方同意后方得變動;13.2施工過程中，承包方必須接受發(fā)包人代表及監(jiān)理工程師的監(jiān)督，服從發(fā)包人的協(xié)調(diào)，并主動配合;如有不服從，發(fā)包人有權(quán)責(zé)令其停工整頓或退場，造成的經(jīng)濟損失由承包人負(fù)責(zé);13.3施工期間，承包人要做到文明施工，材料堆放整齊，在施工過程中如受到有關(guān)部門的通報批評，則由發(fā)包人視情況對承包人進行相應(yīng)的經(jīng)濟處罰;13.4嚴(yán)格施工安全，承包人應(yīng)對施工人員進行安全教育，不發(fā)生人身傷亡事故和火災(zāi)事故，并應(yīng)參加建筑、安裝工程保險，施工中由于承包人原因發(fā)生的質(zhì)量、安全事故及責(zé)任和經(jīng)濟損失均由承包人負(fù)責(zé);13.5按時提供符合蓬萊工程所在地稅務(wù)部門要求的合格發(fā)票。13.6本工程材料的檢試驗由承包人負(fù)責(zé)，指定在蓬萊市建筑工程質(zhì)量檢測中心。13.7若承包人在無正當(dāng)理由的情況下，未經(jīng)發(fā)包人同意，擅自停工或終止履行合同，承包人除應(yīng)按工程合同價款的30%向發(fā)包人支付違約金外，還應(yīng)承擔(dān)發(fā)包人另行發(fā)包而增加的工程費用。13.8承包方在施工過程中，所產(chǎn)生的水電費皆由承包方自行承擔(dān)。如逾期不付造成停電、停水，導(dǎo)致工期延長的后果由承包方承擔(dān)責(zé)任或由發(fā)包方直接從應(yīng)支付的工程款中予以扣除。13.9承包人應(yīng)按照發(fā)包人與監(jiān)理公司的要求整理匯總工程資料，按合同約定期限提供竣工資料，逾期提交，每逾期一日，按照工程總造價每日萬分之五支付發(fā)包方違約金，且發(fā)包人有權(quán)拒付工程款。發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：電話：電話：日期:最新簡易施工合同范本「篇三」商務(wù)單位：_____________承辦單位：_________________甲方工廠：_________________乙方：_________________承辦單位與乙方在_____年_____月_____日簽訂深寶協(xié)字(_____)第號協(xié)議，成立甲方工廠。批準(zhǔn)文號是深寶外引字第號，加工裝配。協(xié)議有效期至_____年_____月_____日。各方合作良好。由于原因，現(xiàn)作如下變更：1、承辦單位：_________________由原變更為。2、承辦單位名稱：_________________由原變更為。3、承辦單位代表：_________________由原變更為。4、甲方工廠名稱：_________________由變更為。5、甲方地址：_________________由原變更為。廠房面積。6、乙方：_________________由原變更為。7、乙方名稱：_________________由原變更為。8、乙方簽字代表：_________________由原變更為。(協(xié)議變更后甲方工廠的債權(quán)債務(wù)處理請選擇)①協(xié)議變更后甲方工廠的一切債權(quán)債務(wù)仍由現(xiàn)乙方公司承擔(dān)。②協(xié)議變更前甲方工廠發(fā)生的債權(quán)債務(wù)由原乙方公司承擔(dān)，變更后甲方工廠發(fā)生的債權(quán)債務(wù)自變更協(xié)議批準(zhǔn)之日起由現(xiàn)乙方公司承擔(dān)。③協(xié)議變更前后甲方工廠發(fā)生的債權(quán)債務(wù)自變更協(xié)議批準(zhǔn)之日起由現(xiàn)乙方公司承擔(dān)。原協(xié)議的其他條款按原協(xié)議執(zhí)行。本變更協(xié)議一式六份，自各方代表簽字蓋章并經(jīng)主管部門批準(zhǔn)之日起生效。商務(wù)單位：_______________原承辦單位：_________________甲方工廠：_________________原乙方：_________________________年____月____日________年____月____日________年____月____日________年____月____日最新簡易施工合同范本「篇四」發(fā)包方（以下稱甲方）：承包方（以下稱乙方）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。第一條工程項目一、工程名稱：麻城宋埠40MW光伏發(fā)電項目光伏板安裝工程二、工程地點：麻城宋埠三、承包方式：包工、包機械、包安全第二條工程期限合同工期總?cè)諝v天數(shù)10天第三條工程價款、結(jié)算及付款方式本合同實行固定單價按實結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板)。1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對其進行費用的核定。3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標(biāo)準(zhǔn)的按單價*安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。4、費用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用。第四條甲乙方責(zé)任1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。第五條安全施工乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔(dān)。第六條獎懲責(zé)任1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標(biāo)準(zhǔn)進行結(jié)算。2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。第七條糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第八條附則本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。甲方：

乙方：代表：

代表：年_____月_____日

年_____月_____日最新簡易施工合同范本「篇五」發(fā)包人（全稱）：_________________承包人（全稱）：_________________依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：_________________工程地點：_________________工程內(nèi)容：_________________群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準(zhǔn)文號：_____________資金來源：_________________二、工程承包范圍承包范圍：_________________三、合同工期：_________________開工日期：_________________竣工日期：_________________合同工期總?cè)諝v天數(shù)________________天。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________________五、合同價款金額（大寫）：________________元（人民幣）￥：________________元六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：_________________1、本合同協(xié)議書2、中標(biāo)通知書3、投標(biāo)書及其附件4、本合同專用條款5、本合同通用條款6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預(yù)算書雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。十、臨時板房工程施工合同生效合同訂立時間：_____________年_____________月________________日合同訂立地點：_________________本合同雙方約定_____________后生效。發(fā)包人：_________________（公章）承包人：_________________（公章）住所：_____________住所：_____________法定代表人：_____________法定代表人：_____________委托代表人：_____________委托代表人：_____________電話：_____________電話：_____________傳真：_____________傳真：_____________開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________賬號：_____________賬號：_____________郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________最新簡易施工合同范本「篇六」甲方（委