2025公寓室內設計施工合同

2025公寓室內設計施工合同合同編號：簽訂地點：簽訂日期：本合同由以下雙方于上述日期在上述地點簽訂：甲方（發(fā)包人）：法定代表人/負責人：地址：聯(lián)系電話：乙方（承包人）：法定代表人/負責人：**地址：聯(lián)系電話：**根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)，甲方將位于的2025公寓室內設計及施工工程交由乙方負責，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：2025公寓室內設計及施工工程。1.2工程地點：。1.3工程面積：平方米。1.4工程內容：包括但不限于室內設計、裝飾裝修、電氣工程、給排水工程、通風空調工程、消防工程等，具體以雙方確認的設計圖紙和施工方案為準。第二條工程價款2.1合同總價：本工程合同總價為人民幣（大寫）元整（￥元）。該價格包括設計費用、施工費用、材料費用及相關稅費等，具體內容詳見附件《工程造價清單》。2.2付款方式：預付款：合同簽訂后日內，甲方支付合同總價的%作為預付款，即人民幣元整（￥元）。進度款：工程進行至時，經甲方書面確認后，甲方支付合同總價的%，即人民幣元整（￥元）。驗收款：工程竣工并通過甲方驗收合格后日內，甲方支付合同總價的%，即人民幣元整（￥元）。質保金：合同總價的%作為質保金，即人民幣元整（￥元），質保期滿后無質量問題一次性無息退還。2.3付款時間以銀行轉賬方式支付至乙方指定賬戶，乙方應提供有效的收款憑據(jù)。第三條工程期限3.1開工日期：年月日。3.2竣工日期：年月日。3.3總工期：共計日歷天，包括節(jié)假日。3.4雙方確認：如因甲方原因（如圖紙變更、材料供應不及時等）導致工期延誤，乙方有權相應順延工期；如因乙方原因導致工期延誤，每逾期一日，乙方應按合同總價的%向甲方支付違約金，但不得超過合同總價的%。第四條設計與施工4.1設計要求：乙方應根據(jù)甲方提供的基本資料進行設計，并在合同簽訂后日內完成初步設計圖紙，經甲方確認后方可進行施工圖設計。施工圖設計應在初步設計確認后日內完成，并經甲方審核同意后方可施工。設計圖紙一經甲方確認，乙方不得擅自更改。如確需修改，應經甲方書面同意，并承擔由此產生的費用。4.2施工要求：乙方應嚴格按照設計圖紙和施工規(guī)范進行施工，確保工程質量符合國家現(xiàn)行標準。施工過程中，乙方應做好施工記錄和隱蔽工程驗收記錄，并隨時接受甲方的檢查。乙方應確保施工過程中不得損害原有建筑結構和設施，如有損壞，乙方應負責修復并承擔相應責任。4.3設計變更與簽證：施工過程中，如甲方提出設計變更，乙方應在接到通知后小時內提出書面意見，并在雙方協(xié)商一致后進行相應調整。因設計變更導致的工程量增加或減少，雙方應另行簽訂書面補充協(xié)議，并調整合同價款。第五條材料設備5.1材料采購：本工程所需材料由乙方負責采購，但甲方有權對材料品牌、規(guī)格、質量進行確認并提出要求。乙方采購的材料必須符合國家相關標準和設計要求，不得使用假冒偽劣產品。5.2材料驗收：乙方應在材料到達施工現(xiàn)場后小時內通知甲方進行驗收，甲方應在接到通知后小時內完成驗收。對于不符合要求的材料，乙方應在甲方要求的時間內更換或退貨，并承擔相應費用。5.3設備安裝：本工程所需設備由乙方負責采購、安裝和調試，設備的品牌、規(guī)格、型號需經甲方確認后方可采購。設備安裝完成后，乙方應進行調試并確保其正常運行。第六條工程質量6.1質量標準：本工程的質量標準為《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》（GB50210-2025）以及國家和地方相關標準。雙方約定的其他質量標準：。6.2質量保證：乙方承諾在施工過程中嚴格遵守質量標準和施工規(guī)范，確保工程質量和使用功能。乙方應在施工過程中對材料、工序進行嚴格檢查，確保每道工序符合質量要求。6.3質量檢查：甲方有權在施工過程中對工程質量和施工工藝進行檢查，乙方應積極配合。如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應立即整改，整改費用由乙方承擔。第七條工程款支付7.1甲方應按照本合同第二條約定的付款方式支付工程款。7.2乙方應在每次申請付款前提供相應的進度證明和發(fā)票。7.3如因乙方原因導致工程停工或延誤，甲方有權暫停支付工程款，直至問題解決。第八條雙方責任與義務甲方責任與義務：8.1提供施工場地及相關便利條件。8.2按時支付工程款。8.3及時確認設計圖紙、施工方案及其他相關文件。8.4負責協(xié)調與政府相關部門的關系，確保施工順利進行。乙方責任與義務：8.5嚴格按照設計圖紙和施工規(guī)范進行施工，確保工程質量。8.6負責施工現(xiàn)場的安全管理，防止事故發(fā)生。8.7負責施工垃圾的清運和施工現(xiàn)場的清潔。8.8乙方施工人員應遵守甲方的規(guī)章制度，文明施工。第九條工程驗收與保修9.1驗收標準：工程驗收標準為本合同第六條約定的質量標準。雙方可另行簽訂書面協(xié)議約定其他驗收標準。9.2驗收流程：工程竣工后，乙方應提前日通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后日內組織驗收，并在驗收后日內書面提出修改意見。乙方應在收到修改意見后日內完成整改，并重新申請驗收。9.3保修期限：本工程的保修期限為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。保修期間，乙方應承擔因工程施工質量問題導致的維修責任，維修費用由乙方承擔。第十條違約責任10.1甲方違約責任：如甲方未按期支付工程款，每逾期一日，應按應付金額的%向乙方支付違約金，但不得超過應付金額的%。如因甲方原因導致工程停工或延誤工期，甲方應賠償乙方遭受的損失。10.2乙方違約責任：如乙方未按期完成工程，每逾期一日，應按合同總價的%向甲方支付違約金，但不得超過合同總價的%。如乙方提供的材料或施工質量不符合要求，乙方應負責更換或返工，并承擔相應費用。第十一條其他條款11.1合同解除：如一方嚴重違約，導致合同無法繼續(xù)履行，守約方有權解除合同，并要求違約方賠償損失。11.2爭議解決：本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。11.3合同份數(shù)：本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。11.4合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.5未盡事宜：本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：