二建承攬合同樣本

二建承攬合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：_________________

聯(lián)系電話：_________________

電子郵箱：__________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：_________________

聯(lián)系電話：_________________

電子郵箱：__________________

鑒于甲方需要乙方完成以下工程項目的承攬工作，經雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.項目名稱：____________________

2.項目地點：____________________

3.項目規(guī)模：____________________

4.項目工期：____________________

5.項目造價：人民幣__________元整（大寫：____________________）

二、承攬范圍

1.乙方負責本項目的施工、安裝、調試及驗收等工作。

2.乙方應按照甲方要求，按照國家及地方相關法律法規(guī)、標準規(guī)范和設計圖紙進行施工。

3.乙方應確保工程質量、安全、進度滿足甲方要求。

三、合同價款及支付方式

1.合同價款：人民幣__________元整（大寫：____________________）。

2.付款方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同價款的30%作為預付款；

（2）工程完工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的60%；

（3）工程竣工后，甲方支付乙方合同價款的10%作為質保金，質保期為______年。

四、工期及違約責任

1.乙方應按照合同約定的工期完成工程項目。

2.乙方如未按合同約定的工期完成工程項目，應向甲方支付違約金，違約金按每日合同價款的______%計算。

五、工程質量及驗收

1.乙方應按照國家及地方相關法律法規(guī)、標準規(guī)范和設計圖紙進行施工，確保工程質量。

2.工程驗收標準：按照國家及地方相關法律法規(guī)、標準規(guī)范和設計圖紙進行驗收。

3.工程驗收合格后，甲方應在______日內向乙方支付合同價款的60%。

六、保密條款

1.雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密條款自合同簽訂之日起生效，至合同履行完畢后______日止。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（蓋章）：_________________

乙方（蓋章）：_________________

簽訂日期：____________________

附件：

1.設計圖紙；

2.施工方案；

3.相關法律法規(guī)及標準規(guī)范；

4.其他雙方約定的文件。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：_________________

聯(lián)系電話：_________________

電子郵箱：__________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：_________________

聯(lián)系電話：_________________

電子郵箱：__________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：_________________

聯(lián)系電話：_________________

電子郵箱：__________________

鑒于甲方需要乙方完成以下工程項目的承攬工作，并引入丙方作為第三方主體參與項目，為保障甲方權益，經三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.項目名稱：____________________

2.項目地點：____________________

3.項目規(guī)模：____________________

4.項目工期：____________________

5.項目造價：人民幣__________元整（大寫：____________________）

二、承攬范圍

1.乙方負責本項目的施工、安裝、調試及驗收等工作。

2.丙方作為第三方主體，負責提供項目所需的材料、設備、技術支持等。

3.乙方應按照甲方要求，按照國家及地方相關法律法規(guī)、標準規(guī)范和設計圖紙進行施工。

三、丙方責任與權利

1.丙方負責提供項目所需的材料、設備、技術支持等，并保證其質量符合國家及行業(yè)標準。

2.丙方有權監(jiān)督乙方的施工質量，對不符合要求的部分有權要求乙方進行整改。

3.丙方在提供材料、設備、技術支持等過程中，如因自身原因導致延誤或質量問題，應承擔相應的責任。

四、合同價款及支付方式

1.合同價款：人民幣__________元整（大寫：____________________）。

2.付款方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同價款的30%作為預付款；

（2）工程完工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的60%；

（3）工程竣工后，甲方支付乙方合同價款的10%作為質保金，質保期為______年。

五、工期及違約責任

1.乙方應按照合同約定的工期完成工程項目。

2.乙方如未按合同約定的工期完成工程項目，應向甲方支付違約金，違約金按每日合同價款的______%計算。

3.丙方如因自身原因導致材料、設備、技術支持等延誤或質量問題，應向乙方支付違約金，違約金按每日合同價款的______%計算。

六、工程質量及驗收

1.乙方應按照國家及地方相關法律法規(guī)、標準規(guī)范和設計圖紙進行施工，確保工程質量。

2.工程驗收標準：按照國家及地方相關法律法規(guī)、標準規(guī)范和設計圖紙進行驗收。

3.工程驗收合格后，甲方應在______日內向乙方支付合同價款的60%。

七、保密條款

1.雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密條款自合同簽訂之日起生效，至合同履行完畢后______日止。

八、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、甲方權益保障

1.甲方有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督檢查，確保工程質量、進度和合同約定的各項要求。

2.甲方有權要求乙方對施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，直至符合要求。

3.甲方有權要求丙方對提供的材料、設備、技術支持等進行質量檢驗，確保符合合同約定。

十、乙方違約及限制條款

1.乙方如未按合同約定的工期完成工程項目，除支付違約金外，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔因此產生的損失。

2.乙方如未按合同約定的質量標準完成施工，甲方有權要求乙方進行返工，直至符合要求。

3.乙方在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)丙方提供的材料、設備、技術支持等存在質量問題，應及時通知甲方，并由丙方承擔相應的責任。

十一、第三方介入的意義和目的

1.引入丙方作為第三方主體，有助于提高項目質量，降低甲方風險。

2.丙方提供的技術支持、材料、設備等資源，有助于保障項目的順利進行。

十二、甲方為主導的目的和意義

1.甲方作為項目主導方，有權對項目進行全面管理，確保項目按照預定目標完成。

2.甲方通過加強對乙方和丙方的監(jiān)督和管理，保障自身權益不受侵害。

甲方（蓋章）：_________________

乙方（蓋章）：_________________

丙方（蓋章）：_________________

簽訂日期：____________________

附件：

1.設計圖紙；

2.施工方案；

3.相關法律法規(guī)及標準規(guī)范；

4.其他雙方約定的文件。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：

住所地：____________________

法定代表人：_________________

聯(lián)系電話：_________________

電子郵箱：__________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：_________________

聯(lián)系電話：_________________

電子郵箱：__________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

住所地：____________________

法定代表人：_________________

聯(lián)系電話：_________________

電子郵箱：__________________

鑒于乙方需要甲方提供項目所需的服務，并引入丙方作為第三方主體參與項目，為保障乙方權益，經三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.項目名稱：____________________

2.項目地點：____________________

3.項目規(guī)模：____________________

4.項目工期：____________________

5.項目預算：人民幣__________元整（大寫：____________________）

二、服務范圍

1.甲方負責為乙方提供項目所需的資金支持、技術指導和市場推廣等服務。

2.丙方作為第三方主體，負責提供項目所需的設備、材料和技術支持。

3.乙方應按照項目需求，合理利用甲方提供的服務和丙方提供的資源。

三、丙方責任與權利

1.丙方負責提供項目所需的設備、材料和技術支持，并保證其質量符合國家及行業(yè)標準。

2.丙方有權監(jiān)督乙方的項目實施，對不符合要求的部分有權要求乙方進行整改。

3.丙方在提供設備、材料、技術支持等過程中，如因自身原因導致延誤或質量問題，應承擔相應的責任。

四、合同價款及支付方式

1.合同價款：人民幣__________元整（大寫：____________________）。

2.付款方式：

（1）合同簽訂后，乙方支付甲方合同價款的30%作為預付款；

（2）項目實施過程中，根據(jù)進度支付甲方合同價款的50%；

（3）項目完成后，乙方支付甲方合同價款的20%作為服務費用。

五、工期及違約責任

1.甲方應按照合同約定的工期提供服務。

2.甲方如未按合同約定的工期提供服務，應向乙方支付違約金，違約金按每日合同價款的______%計算。

3.丙方如因自身原因導致設備、材料、技術支持等延誤或質量問題，應向乙方支付違約金，違約金按每日合同價款的______%計算。

六、服務質量及驗收

1.甲方提供的服務應滿足乙方項目實施的需求，確保項目進度和質量。

2.項目驗收標準：按照國家及行業(yè)標準進行驗收。

3.項目驗收合格后，乙方應在______日內支付甲方合同價款的50%。

七、保密條款

1.雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密條款自合同簽訂之日起生效，至合同履行完畢后______日止。

八、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、乙方權益保障

1.乙方有權要求甲方按照合同約定提供資金支持、技術指導和市場推廣等服務。

2.乙方有權要求丙方按照合同約定提供設備、材料和技術支持，并對其質量進行監(jiān)督。

3.乙方有權要求甲方和丙方在項目實施過程中，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。

十、甲方違約及限制條款

1.甲方如未按合同約定的工期提供服務，除支付違約金外，乙方有權要求甲方承擔因此產生的損失。

2.甲方如未按合同約定的質量標準提供服務，乙方有權要求甲方進行整改，直至符合要求。

3.甲方在提供服務過程中，如發(fā)現(xiàn)丙方提供的設備、材料、技術支持等存在質量問題，應及時通知乙方，并由丙方承擔相應的責任。

十一、乙方為主導的目的和意義

1.乙方作為項目主導方，有權對項目進行全面管理，確保項目按照預定目標完成。

2.乙方通過加強對甲方和丙方的監(jiān)督和管理，保障自身權益不受侵害，實現(xiàn)項