施工合同索賠的協(xié)議

施工合同索賠的協(xié)議?甲方（發(fā)包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（承包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲乙雙方就[具體工程項目名稱]簽訂了施工合同（合同編號：______），在施工過程中，乙方因[具體原因]向甲方提出索賠要求，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、索賠事項及原因概述乙方在履行施工合同過程中，因[詳細描述導(dǎo)致索賠的具體事件，如甲方提供的施工圖紙變更、施工現(xiàn)場條件變化、甲方指令延誤等]，致使乙方遭受了額外的費用支出和工期延誤。乙方依據(jù)施工合同的相關(guān)約定，特向甲方提出索賠，要求甲方給予相應(yīng)的經(jīng)濟補償和工期順延。二、索賠具體內(nèi)容1.費用索賠乙方因[具體原因]導(dǎo)致額外增加的人工費用為人民幣______元，相關(guān)費用明細如下：新增人工工種及人數(shù)：[詳細列出新增工種及人數(shù)]，人工單價為[具體單價]元/人/天，共計工作天數(shù)為______天，費用為______元。因工期延誤導(dǎo)致的人工窩工費用為人民幣______元，窩工人數(shù)及天數(shù)明細如下：[分別列出各工種窩工人數(shù)及天數(shù)，計算出相應(yīng)窩工費用]。乙方因[具體原因]導(dǎo)致的材料費用增加為人民幣______元，具體材料明細及費用如下：新增材料名稱及數(shù)量：[詳細列出新增材料名稱及數(shù)量]，材料單價為[具體單價]元，費用為______元。因材料價格上漲導(dǎo)致的材料差價為人民幣______元，原合同約定材料價格為[原價格]元，現(xiàn)市場價格上漲至[現(xiàn)價格]元，涉及材料數(shù)量為[具體數(shù)量]，差價計算方式為（現(xiàn)價格原價格）×數(shù)量=[差價金額]元。乙方因[具體原因]導(dǎo)致的機械費用增加為人民幣______元，機械費用明細如下：新增機械設(shè)備及租賃費用：[詳細列出新增機械設(shè)備名稱、租賃期限及租賃費用]，租賃費用共計______元。因機械閑置導(dǎo)致的費用為人民幣______元，閑置機械名稱及天數(shù)明細如下：[分別列出閑置機械名稱及天數(shù)，計算出相應(yīng)閑置費用]。其他費用：乙方因處理索賠事項所發(fā)生的管理費、差旅費等其他費用為人民幣______元，相關(guān)費用憑證及明細附后。2.工期索賠乙方要求工期順延______天，自[原計劃完工日期]順延至[順延后天數(shù)對應(yīng)的完工日期]。工期延誤的原因主要為上述索賠事項導(dǎo)致乙方無法按照原施工進度計劃進行施工，具體延誤天數(shù)計算如下：因[具體原因1]延誤工期______天；因[具體原因2]延誤工期______天；......（如有其他原因?qū)е鹿て谘诱`，依次詳細列出）三、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利有權(quán)對乙方提出的索賠事項及相關(guān)證據(jù)進行審查核實，對于不合理的索賠要求有權(quán)拒絕。有權(quán)要求乙方提供與索賠事項相關(guān)的詳細資料和證明文件，包括但不限于施工記錄、費用清單、采購發(fā)票、現(xiàn)場照片、會議紀要等。義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付索賠款項。負責(zé)協(xié)調(diào)解決因甲方原因?qū)е滤髻r事項的相關(guān)問題，為乙方施工創(chuàng)造必要條件。在收到乙方索賠通知后，應(yīng)在合理時間內(nèi)（本協(xié)議約定為[x]個工作日）給予乙方書面答復(fù)，確認是否認可乙方的索賠要求。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利有權(quán)依據(jù)本協(xié)議要求甲方支付索賠款項及順延工期。有權(quán)要求甲方對其索賠事項進行審查核實過程中給予必要的協(xié)助和配合。義務(wù)按照本協(xié)議約定向甲方提供真實、準確、完整的索賠相關(guān)資料和證明文件，如因乙方提供虛假資料導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。積極采取措施減少因索賠事項導(dǎo)致的損失擴大，否則對于擴大的損失部分甲方有權(quán)拒絕賠償。在收到甲方關(guān)于索賠事項的書面答復(fù)后，應(yīng)按照甲方要求進行進一步的協(xié)商或處理。四、索賠款項支付方式及時間1.甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[x]個工作日內(nèi)，向乙方支付索賠款項的[x]%作為預(yù)付款，即人民幣______元。2.乙方應(yīng)在收到預(yù)付款后的[x]個工作日內(nèi)，向甲方提供經(jīng)雙方認可的詳細費用結(jié)算清單及相關(guān)發(fā)票。3.甲方在收到乙方提供的費用結(jié)算清單及發(fā)票后的[x]個工作日內(nèi)，對結(jié)算清單進行審核確認。如無異議，應(yīng)在審核確認后的[x]個工作日內(nèi)，向乙方支付剩余索賠款項，即人民幣______元。五、工期順延的確認與執(zhí)行1.甲方應(yīng)在收到乙方工期索賠通知后的[x]個工作日內(nèi)，對乙方提出的工期順延要求進行書面確認。如甲方認可乙方的工期順延要求，應(yīng)在確認文件中明確順延的具體天數(shù)及新的完工日期。2.乙方應(yīng)按照新的工期計劃合理安排施工進度，確保工程按時完工。在工期順延期間，乙方應(yīng)遵守施工合同及本協(xié)議的其他相關(guān)約定，保證工程質(zhì)量和施工安全。3.如因乙方原因?qū)е鹿て陧樠訜o法實現(xiàn)或工程仍不能按時完工，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，按照施工合同約定向甲方支付逾期違約金。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付索賠款項，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付已到期索賠款項及違約金，同時承擔(dān)乙方因此遭受的全部損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方提供真實、準確、完整的索賠相關(guān)資料和證明文件，甲方有權(quán)拒絕乙方的索賠要求，并要求乙方承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。3.若乙方未按照本協(xié)議約定的工期計劃進行施工，導(dǎo)致工期延誤，每逾期一日，應(yīng)按照施工合同約定的金額向甲方支付逾期違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權(quán)解除施工合同，并要求乙方返還已支付的工程款，同時乙方應(yīng)承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失。4.任何一方違反本協(xié)議的其他條款約定，應(yīng)承擔(dān)因此給對方造成的全部損失，并向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣______元。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典及相關(guān)法律法規(guī)。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的地方，以補充協(xié)議為準。甲方（蓋章）：____________