如何簽定承攬合同協(xié)議書(shū)

如何簽定承攬合同協(xié)議書(shū)

一、合同雙方信息1.承攬方：-姓名/名稱：______________________-法定代表人：____________________-地址：________________________-聯(lián)系電話：____________________-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：________________（如有）2.定作方：-姓名/名稱：______________________-法定代表人：____________________-地址：________________________-聯(lián)系電話：____________________-統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：________________（如有）二、承攬項(xiàng)目1.項(xiàng)目名稱：______________________2.項(xiàng)目?jī)?nèi)容及要求：承攬方按照定作方的要求，完成[具體工作內(nèi)容]，包括但不限于[詳細(xì)列舉工作內(nèi)容及達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格等要求]。三、報(bào)酬及支付方式1.報(bào)酬：本項(xiàng)目報(bào)酬總計(jì)為人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：______元整）。此報(bào)酬為完成本承攬項(xiàng)目的全部費(fèi)用，包含但不限于原材料費(fèi)、加工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、稅費(fèi)等一切相關(guān)費(fèi)用。2.支付方式：-預(yù)付款：定作方在本合同簽訂后的______個(gè)工作日內(nèi)，向承攬方支付報(bào)酬總額的______%作為預(yù)付款，即人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：______元整）。-進(jìn)度款：在承攬工作完成至[具體進(jìn)度節(jié)點(diǎn)]時(shí)，定作方在收到承攬方提交的書(shū)面申請(qǐng)及相關(guān)證明材料后的______個(gè)工作日內(nèi)，向承攬方支付報(bào)酬總額的______%，即人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：______元整）。-尾款：承攬項(xiàng)目全部完成并經(jīng)定作方驗(yàn)收合格后的______個(gè)工作日內(nèi)，定作方將剩余報(bào)酬，即人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：______元整）支付給承攬方。四、原材料及設(shè)備1.原材料提供：-若由承攬方提供原材料，承攬方應(yīng)按照定作方要求的規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)原材料，并提供原材料的合格證明。原材料的采購(gòu)費(fèi)用已包含在報(bào)酬中。-若由定作方提供原材料，定作方應(yīng)在[具體時(shí)間]前將原材料交付至[交付地點(diǎn)]。承攬方應(yīng)在收到原材料時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知定作方更換。2.設(shè)備使用：承攬方負(fù)責(zé)提供完成承攬項(xiàng)目所需的設(shè)備、工具等，并確保其處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。五、項(xiàng)目期限1.開(kāi)始日期：本承攬項(xiàng)目自______年______月______日起開(kāi)始。2.完成日期：承攬方應(yīng)在______年______月______日前完成全部承攬工作，并通知定作方驗(yàn)收。如因不可抗力等特殊原因需延長(zhǎng)工期，承攬方應(yīng)提前______天書(shū)面通知定作方，并經(jīng)定作方同意。六、質(zhì)量要求及驗(yàn)收1.質(zhì)量要求：承攬方完成的工作成果應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及定作方的具體要求（詳見(jiàn)附件[質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件名稱]）。2.驗(yàn)收方式：-承攬方完成工作后，應(yīng)向定作方提交書(shū)面驗(yàn)收申請(qǐng)。定作方在收到申請(qǐng)后的______個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收。-驗(yàn)收內(nèi)容包括工作成果的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等是否符合合同要求。如驗(yàn)收不合格，承攬方應(yīng)按照定作方的要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。整改費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。七、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在履行本合同過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密。未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向第三方披露或使用對(duì)方的保密信息。2.本條款的保密期限為自本合同生效之日起______年。八、違約責(zé)任1.承攬方違約責(zé)任：-若承攬方未按照合同約定的期限完成工作，每逾期一天，應(yīng)按照?qǐng)?bào)酬總額的______%向定作方支付違約金。逾期超過(guò)______天的，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方返還已支付的款項(xiàng)，同時(shí)承攬方應(yīng)按照?qǐng)?bào)酬總額的______%向定作方支付違約金。-若承攬方完成的工作成果不符合質(zhì)量要求，定作方有權(quán)要求承攬方無(wú)償返工直至符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如因返工導(dǎo)致逾期交付，承攬方應(yīng)承擔(dān)逾期交付的違約責(zé)任。若經(jīng)多次返工仍不符合質(zhì)量要求，定作方有權(quán)解除合同，承攬方應(yīng)返還定作方已支付的款項(xiàng)，并按照?qǐng)?bào)酬總額的______%向定作方支付違約金。-承攬方違反保密條款約定的，應(yīng)向定作方支付報(bào)酬總額______%的違約金，并賠償定作方因此遭受的全部損失。2.定作方違約責(zé)任：-若定作方未按照合同約定的時(shí)間支付報(bào)酬，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的______%向承攬方支付違約金。逾期超過(guò)______天的，承攬方有權(quán)暫停工作，并要求定作方支付已完成工作對(duì)應(yīng)的報(bào)酬及違約金。-定作方違反保密條款約定的，應(yīng)向承攬方支付報(bào)酬總額______%的違約金，并賠償承攬方因此遭受的全部損失。九、爭(zhēng)議解決如雙方在本合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。承攬方（簽字/蓋章）：____________________法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：____________