《建設(shè)工程合同管理》習(xí)題及答案

建設(shè)工程合同管理習(xí)題及答案 一、判斷題 1、若工程師進(jìn)行合同規(guī)定之外的檢查工作，致使工程暫停，承包商均有權(quán)索賠。 ( ) A、是 B、否 2、應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人，只要發(fā)現(xiàn)對方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化，就可以行使不安抗辯權(quán)。 ( ) A、是 B、否 3、建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)承包單位的投標(biāo)報價與承包單位協(xié)商確定中標(biāo)價格 ( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工驗收合格后一次發(fā)還。 ( ) A、是 B、否 5、當(dāng)遞交最終報表之后，承包商根據(jù)合同進(jìn)行索賠的權(quán)力終止了 ( ) A、是 B、否 6、若投標(biāo)人的報價明顯低于標(biāo)底 15，且不能證明能按規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工期完成招標(biāo)工程的，則該報價作廢標(biāo)處理。 ( ) A、是 B、否 7、轉(zhuǎn)讓是屬于合同主體的變更。 ( ) A、是 B、否 8、被仲裁機構(gòu)裁定為可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具備法律效率 ( )來源：學(xué)易網(wǎng) A、是 B、否 9、對格式條款有兩種以上解釋的，應(yīng)當(dāng)作出不利于提供格式條款一方的解釋。 ( ) A、是 B、否 10、在評標(biāo)過程中，將報價外的其他因素折算為貨幣 價值，并加減到承包商的報價中，這是評標(biāo)價法評標(biāo) ( ) A、是 B、否 11、公路工程施工監(jiān)理合同范本規(guī)定業(yè)主經(jīng)與監(jiān)理單位協(xié)商后方可要求監(jiān)理單位更換不稱職的監(jiān)理人員 ( ) A、是 B、否轉(zhuǎn)自 學(xué)易網(wǎng) 2、工程量清單中有標(biāo)價的單價或總額包括了合同明示或暗示的所有責(zé)任，義務(wù)和一般風(fēng)險。 ( ) A、是 B、否 13、保證合同的當(dāng)事人是債權(quán)人和保證人 ( ) A、是 B、否 14、被仲裁機構(gòu)裁定為可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具備法律效率 ( ) A、是 B、否 15、合同法規(guī)定：承攬合同中沒有規(guī)定的，適用于建設(shè)工程合同的有關(guān)規(guī)定。 ( ) A、是 B、否 16、根據(jù) “ 擔(dān)保法 的規(guī)定，醫(yī)院、學(xué)校不能作為保證合同的擔(dān)保人 ( ) A、是 B、否 17、招標(biāo)是要約，投標(biāo)是承諾。 ( ) A、是 B、否 18、轉(zhuǎn)讓是屬于合同主體的變更。 ( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同屬于無效合同。 ( ) A、 是 B、否 20、業(yè)主指定的分包商，在施工中受到非自己應(yīng)承擔(dān)責(zé)任原因事件的干擾而受到損害時，他應(yīng)向監(jiān)理工程師提交索賠報告 ( ) A、是來源：學(xué)易網(wǎng) B、否 二、單項選擇題 1、施工合同發(fā)包人投保 “ 建設(shè)工程一切險 ” 的目的是為了 ( )。 A、避免風(fēng)險 B、克服風(fēng)險 C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險 D、控制風(fēng)險 2、 同條件規(guī)定，工程師視工程進(jìn)展情況，有權(quán)發(fā)布暫停施工指令。屬于 ( )的暫停施工，承包商可能得到補償。 A、合同中有規(guī)定 B、由于不利的現(xiàn)場氣候條件影響 C、 為工程施工安全來源：學(xué)易網(wǎng) D、現(xiàn)場氣候條件以外的外界條件或者障礙導(dǎo)致 3、施工過程中，如果承包人提出要求使用專利技術(shù)經(jīng)工程師批準(zhǔn)后，應(yīng)由（ ）。 A、承包人辦理申報手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)費用 B、承包人辦理申報手續(xù)，承包人承擔(dān)費用 C、發(fā)包人辦理申報手續(xù)，承包人承擔(dān)費用 D、發(fā)包人辦理申報手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)費用 4、不屬于委托監(jiān)理合同監(jiān)理人義務(wù)的是 ( )。 A、工程建設(shè)外部協(xié)調(diào)工作 B、按合同約定派駐監(jiān)理人員 C、不泄露委托人申明的秘密 D、運用合理技能認(rèn)真勤奮地工作 5、工程師有權(quán)處理的索賠是承包商 ( )。 A、依據(jù)合同條款提出的索賠 B、依據(jù)法律法規(guī)提出的索賠 C、提出的道義索賠 D、提出的缺少證據(jù)索賠 6、 工合同條件規(guī)定，對已達(dá)到基本竣工的工程，由于非承包商原因影響不能進(jìn)行竣工試驗，工程師應(yīng)確定為 ( )。 A、工程已竣工不需竣工試驗 B、工程已竣工還需竣工試驗 C、經(jīng)竣工試驗判定是否竣工 D、經(jīng)竣工試驗后判定是否合格 7、承包人的施工質(zhì)量未達(dá)到合同要求，工程師發(fā)布暫時停工通知，承包人按工程師指示修復(fù)缺陷后，發(fā)出 復(fù)工通知，工程師在 48小時內(nèi)未作答復(fù)，承包人 ( )。 A、繼續(xù)后續(xù)工作的施工 B、向發(fā)包人請示復(fù)工 C、向工程師再次請示復(fù)工 D、向發(fā)包人發(fā)出解除合同通知 8、 同條件規(guī)定，當(dāng)業(yè)主與承包商發(fā)生合同爭議時，提出爭議方應(yīng)首先將自己的要求 ( )。 A、通知對方并與他協(xié)商 B、提交監(jiān)理工程師請他作出決定 C、自己提交仲裁 D、直截提請訴訟 9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延誤竣工的標(biāo)準(zhǔn)。我國施工合同范本規(guī)定訂立合同時約定的合同工期概念應(yīng)為，從 ( )的日歷天數(shù) 計算。 A、合同簽字日起按投標(biāo)文件中承諾 B、合同簽字日起按招標(biāo)文件中要求 C、合同約定的開工日起按投標(biāo)文件中承諾 D、合同約定的開工日起按招標(biāo)文件中要求 10、合同法律關(guān)系是指合同法律規(guī)范調(diào)整的、在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的（ ）關(guān)系。 A、債權(quán)與債務(wù) B、代理與被代理 C、法人與自然人 D、權(quán)利與義務(wù) 11、發(fā)包人經(jīng)原設(shè)計人書面同意后，可委托其他設(shè)計單位修改，（ ）對修改后的設(shè)計文件負(fù)責(zé)。 A、發(fā)包人 B、原設(shè)計人 C、修改單位 D、承包人 12、設(shè) 計人的設(shè)計工作進(jìn)展不到委托設(shè)計任務(wù)的一半時，發(fā)包人由于項目建設(shè)資金的籌措發(fā)生問題而決定停建該項目，單方發(fā)出解除合同的通知。按照設(shè)計范本的規(guī)定，設(shè)計人應(yīng) ( )。 A、沒收全部定金補償損失 B、要求發(fā)包人支付雙倍的定金 C、要求發(fā)包人補償實際發(fā)生的損失 D、要求發(fā)包人付給合同約定設(shè)計費用的 50% 13、材料采購合同在履行過程中，供貨方提前 1個月通過鐵路運輸部門將訂購物資運抵項目所在地的車站，且交付數(shù)量多于合同約定的尾差，（）。 A、采購方不能拒絕提貨，多交貨的保管費用應(yīng)由采購方承擔(dān) B、采購方不能拒絕提貨，多交貨的保管費用應(yīng)由供貨方承擔(dān) C、采購方可以拒絕提貨，多交貨的保管費用應(yīng)由采購方承擔(dān) D、采購方可以拒絕提貨，多交貨的保管費用應(yīng)由供貨方承擔(dān) 14、當(dāng)投標(biāo)人對現(xiàn)場考察后向招標(biāo)人提出問題質(zhì)疑，而招標(biāo)人書面回答的問題與招標(biāo)文件中規(guī)定的不一致時，應(yīng)以 ( )為準(zhǔn)。 A、現(xiàn)場考察時招標(biāo)人口頭解釋 B、招標(biāo)文件規(guī)定 C、書面回函解答 D、仲裁機構(gòu)裁定 15、當(dāng)合同履行過程中發(fā)現(xiàn)，對給付貨幣地點，合同中沒有明確約定，事后雙方又未能達(dá)成補充協(xié)議，依據(jù)合同法，應(yīng)在 ( )履行。 A、支付貨幣一方所在地 B、接受貨幣一方所在地 C、貨幣存放地 D、貨幣使用地 16、 工合同條件規(guī)定，指定分包商行為給業(yè)主造成損失，對此事件 ( )。 A、承包商承擔(dān)部分責(zé)任 B、業(yè)主可要求承包商承擔(dān)全部責(zé)任 C、如果承包商沒有向指定分包商發(fā)布錯誤指示，承包商不承擔(dān)責(zé)任 D、應(yīng)由指定分包商承擔(dān)全部責(zé)任 17、 木工程施工合同條件規(guī)定，工程師 ( )之后，退還承包商合同約定的全部保留金。 A、簽發(fā)工程移交證書 B、簽發(fā)解除缺陷責(zé)任 證書 C、簽發(fā)分部工程移交證書 D、退還履約保函 18、承包人因自身原因?qū)嶋H施工落后于進(jìn)度計劃，若此時工程的某部位施工與其他承包人發(fā)生干擾，工程師發(fā)布指示改變了他的施工時間和順序?qū)е率┕こ杀镜脑黾雍托式档停藭r，承包人（）。 A、有權(quán)要求賠償 B、只能獲得增加成本的一定比例的賠償 C、由發(fā)包人協(xié)調(diào)不同承包人間的賠償問題 D、無權(quán)要求賠償 19、合同生效后，當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)合同對交付不動產(chǎn)的履行地點的約定是不明確的，最后應(yīng)當(dāng)采用 ( )確定。 A、補充協(xié)議來源：學(xué)易網(wǎng) B、合 同有關(guān)條款 C、交易習(xí)慣 D、在不動產(chǎn)所在地履行 20、必須以第三方財產(chǎn)提供擔(dān)保的方式是 ( )擔(dān)保。 A、保證 B、抵押 C、質(zhì)押 D、定金 21、 工合同條件中，基準(zhǔn)日是指 ( )的日期。 A、提交履約保函的日期 B、遞交投標(biāo)書截止的日期 C、遞交投標(biāo)書截止日前 28天的日期 D、簽署協(xié)議書的日期 22、依據(jù)施工合同示范文本通用條款，在施工合同履行中，如果發(fā)包人不按時支付預(yù)付款，承包人可以 ( )。 A、立即發(fā)出解除合同通知 B、立即停工并發(fā) 出通知要求支付預(yù)付款 C、在合同約定預(yù)付時間 7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知 7天后停止施工 D、在合同約定預(yù)付時間 7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工 23、因發(fā)包人的原因要求解除合同，當(dāng)設(shè)計工作不足一半時，應(yīng)該（ ）。 A、不退定金 B、按設(shè)計費一半支付 C、按全部設(shè)計費支付 D、不支付設(shè)計費 24、施工合同的履約保函有效期自 ( )止。 A、施工合同簽訂之日起，到施工合同終止時 B、提交履約保函之 日起，到工程驗收合格之日 C、履約保函約定生效日起，到約定的期滿之日 D、提交履約保函之日起，到工程交付使用之日 25、無責(zé)任方依據(jù)合同中的約定行使留置權(quán)時，所留置的財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)是 ( )。 A、違約方抵押的財產(chǎn) B、違約方合同外的財產(chǎn) C、違約方合同內(nèi)的財產(chǎn) D、違約方所擁有的財產(chǎn) 26、債務(wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移其財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債務(wù)履行擔(dān)保的擔(dān)保方式是 ( )。 A、定金來源：學(xué)易網(wǎng) B、留置 C、抵押 D、質(zhì)押 27、 工合同條件內(nèi)所稱的 “ 合 同工期 ” 是指 ( )。 A、完成合同內(nèi)注明的全部工程的時間 B、完成合同內(nèi)外全部工程的時間 C、招標(biāo)文件內(nèi)規(guī)定完成工程的時間，加上經(jīng)過批準(zhǔn)順延的工期 D、中標(biāo)通知書內(nèi)注明的完成全部工程的時間，加上經(jīng)批準(zhǔn)順延的工期 28、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同規(guī)定，委托人的責(zé)任不包括 ( )。 A、委托人選定的質(zhì)量檢測機構(gòu)試驗數(shù)據(jù)錯誤 B、因非監(jiān)理人原因的事由使監(jiān)理人受到損失 C、委托人向監(jiān)理人提出賠償要求不能成立 D、監(jiān)理人的過失導(dǎo)致合同終止來源：學(xué)易網(wǎng) 29、監(jiān)理合同在履行過程中，由 于非監(jiān)理方的原因?qū)е码p方在 212程建設(shè)監(jiān)理合同 ” 中寫明的日期未能完成預(yù)定的全部監(jiān)理業(yè)務(wù)，則監(jiān)理責(zé)任期應(yīng)理解為 ( )。 A、合同內(nèi)寫明的監(jiān)理業(yè)務(wù)開始實行到完成時間 B、從合同簽字之日起至合同內(nèi)寫明的完成之日止 C、從合同簽字之日起至實際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止 D、從實際開始監(jiān)理業(yè)務(wù)之日起至實際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止 30、由于業(yè)主提供的設(shè)計圖紙錯誤導(dǎo)致分包人返工，為此分包人向承包商提出索賠。承包商 ( )。 A、因不屬于自己的原因拒絕索賠要求 B、認(rèn)為索賠成立，先行支付后再向業(yè) 主索賠 C、不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠通知 D、不予支付。以分包人的名義向工程師提交索賠報告 31、合同一方當(dāng)事人通過資產(chǎn)重組分立為兩個獨立的法人，原法人簽訂的合同 ( )。 A、自然終止 B、歸于無效 C、仍然有效 D、可以撤銷 32、 工合同條件規(guī)定的保留金屬于 ( )。 A、業(yè)主合同內(nèi)的暫列金 B、承包商應(yīng)交付的定金 C、業(yè)主應(yīng)交付的定金 D、承包商應(yīng)得的工程款 33、業(yè)主與承包商的關(guān)系是 ( )。 A、購銷合同關(guān)系 B、經(jīng)濟委托 關(guān)系 C、法律上的平等關(guān)系 D、委托與被委托的關(guān)系 34、監(jiān)理人可單方面提出終止合同的條件之一是 ( )。 A、委托人拒付支付通知中監(jiān)理人要求的附加工作酬金 B、暫停執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)超過 3個月 C、委托人無正當(dāng)理由拖欠監(jiān)理酬金 30日以上 D、委托人未能為監(jiān)理人提供必需的工程資料 35、世行貸款公路項目主要采用 ( )。 A、單價合同 B、總價合同 C、成本加酬金合同 D、設(shè)計施工總承包合同 36、監(jiān)理合同在履行過程中，由于非監(jiān)理方的原因?qū)е码p方在 “ 工程建設(shè)監(jiān)理合同 ” 中 寫明的日期未能完成預(yù)定的全部監(jiān)理業(yè)務(wù)，則監(jiān)理責(zé)任期應(yīng)理解為 ( )。 A、合同內(nèi)寫明的監(jiān)理業(yè)務(wù)開始實行到完成時間 B、從合同簽字之日起至合同內(nèi)寫明的完成之日止 C、從合同簽字之日起至實際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止 D、從實際開始監(jiān)理業(yè)務(wù)之日起至實際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止 37、合同法規(guī)定的 “ 抗辯權(quán) ” 是指，一方有違約行為時對方有權(quán) ( )。 A、撤回合同 B、撤銷合同 C、解除合同 D、中止履行義務(wù) 38、施工合同文本規(guī)定，承包人有權(quán) ( )。 A、自主決定分包所承包 的部分工程 B、自主決定分包和轉(zhuǎn)讓所承擔(dān)的工程 C、經(jīng)發(fā)包人同意轉(zhuǎn)包所承擔(dān)的工程 D、經(jīng)發(fā)包人同意分包所承擔(dān)的部分工程 39、能夠引起合同法律關(guān)系、產(chǎn)生、變更和消滅的客觀現(xiàn)象是 ( )。 A、法律關(guān)系主體 B、法律事實 C、法律關(guān)系客體 D、法律關(guān)系內(nèi)容 40、委托監(jiān)理合同的通用條件是（ ）。 A、標(biāo)準(zhǔn)條件 B、修改條件 C、專用條件 D、補充條件 41、能夠引起合同法律關(guān)系產(chǎn)生、變更和消滅的客觀現(xiàn)象是 ( )。 A、法律關(guān)系主體 B、法律事實 C、法律關(guān)系客體 D、法律關(guān)系內(nèi)容 42、當(dāng)承包商部分的施工質(zhì)量未達(dá)到合同規(guī)定的要求時，監(jiān)理工程師 ( )。 A、不承擔(dān)責(zé)任 B、承擔(dān)連帶責(zé)任 C、承擔(dān)全部責(zé)任 D、同意扣除一定數(shù)量的酬金 43、施工合同的總綱性文件是（ ）。 A、協(xié)議書來源：學(xué)易網(wǎng) B、通用條款 C、專用條款 D、附加條款 44、定標(biāo)簽訂合同時，應(yīng)對 ( )作為中標(biāo)的合同價。 A、評標(biāo)價 B、標(biāo)底價 C、修正后的標(biāo)底價 D、投標(biāo)價 45、投標(biāo)人串通投標(biāo)、抬高標(biāo)價或者壓低標(biāo)價 的行為是 ( )。來源：學(xué)易網(wǎng) A、市場行為 B、企業(yè)行為 C、正當(dāng)競爭行為 D、不正當(dāng)競爭行為 46、業(yè)主的索賠主要根據(jù)（ ）提出。 A、施工質(zhì)量缺陷 B、設(shè)計變更 C、工程量減少 D、施工進(jìn)度計劃修改 47、監(jiān)理招標(biāo)的宗旨是對監(jiān)理單位 ( )的選擇。 A、能力 B、人員 C、設(shè)備 D、報價 48、施工合同當(dāng)事人，在合同中未選擇協(xié)議管轄，合同發(fā)生糾紛后，承包人應(yīng)當(dāng)向 ( )人民法院起訴。 A、工程所在地 B、施工企業(yè)所在地 C、合同簽訂地 D、建設(shè)單位所在地 49、監(jiān)理人實施監(jiān)督控制權(quán)時，征得委托人同意，可以發(fā)布的指令不包括（ ）。 A、開工令 B、停工令 C、復(fù)工令 D、驗收令 50、一個合同被法院確認(rèn)為可撤銷合同。甲、乙雙方約定的違約金為 4萬元，合同履行階段雙方各受到了 2萬元的經(jīng)濟損失。法院判定雙方都有過錯，但甲方是主要過錯方，應(yīng)承擔(dān) 75%的過錯責(zé)任。則損失的承擔(dān)應(yīng)為 ( )。 A、各自承擔(dān)自己的損失 B、甲方賠償乙方 1萬元損失 C、甲方賠償乙方 2萬元損失 D、甲方賠償乙方 4萬元損失 51、 施工合同示范文本通用條款規(guī)定，承包人對 ( )的保修期限應(yīng)為 5年。 A、地基基礎(chǔ)工程 B、屋面防水工程 C、設(shè)備安裝工程 D、排水管道工程 52、材料采購的交貨檢驗，數(shù)量驗收的方法是 ( )。 A、經(jīng)驗鑒別法 B、理論換算法 C、物理試驗法 D、化學(xué)實驗法 53、下列對不可抗力發(fā)生后，合同責(zé)任的描述中錯誤的是（ ）。 A、承包人的人員傷亡由發(fā)包人負(fù)責(zé)來源：學(xué)易網(wǎng) B、工程修復(fù)費用由發(fā)包人承擔(dān) C、承包人的停工損失由承包人承擔(dān) D、發(fā)包人的人員傷亡由發(fā)包人負(fù) 責(zé) 54、關(guān)于無效合同，下列說法錯誤的是（ ）。 A、違反了法律規(guī)定的條件 B、自訂立起就沒有法律效力 C、不受到法律保護(hù) D、自宣布無效之日起無效 55、在下列各種合同中，一般情況下 ( )的合同有效。 A、限制民事行為能力人訂立，未由法定代理人追認(rèn) B、無代理權(quán)人訂立，被代理人未作表示 C、法定代表人越權(quán)訂立，相對人不知道其超越權(quán)限 D、無處分權(quán)人處分他人財產(chǎn)訂立，未經(jīng)權(quán)利人追認(rèn) 56、依據(jù)施工合同示范文本通用條款，在施工合同履行中，如果發(fā)包人不按時支付預(yù)付款， 承包人可以 ( )。 A、立即發(fā)出解除合同通知 B、立即停工并發(fā)出通知要求支付預(yù)付款 C、在合同約定預(yù)付時間 7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知 7天后停止施工 D、在合同約定預(yù)付時間 7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工 57、 工合同條件規(guī)定，業(yè)主應(yīng)在收到 ( )后 21天內(nèi)，退還承包商履約保函。 A、最終支付證書 B、接收證書 C、履約證書副本 D、付款證書 58、設(shè)計合同訂立后，尚未開始設(shè)計工作 ，發(fā)包人因故解除合同 ( )。 A、退還發(fā)包人已付的定金來源：學(xué)易網(wǎng) B、退還發(fā)包人已付的設(shè)計費 C、不退還發(fā)包人已付的定金 D、不退還發(fā)包人已付的設(shè)計費 59、 木工程施工合同條件規(guī)定，工程保險期限應(yīng)為 ( )。 A、從投保之日到最終結(jié)算日 B、從投保之日到工程竣工移交之日 C、從現(xiàn)場開始工作到工程竣工移交之日 D、從現(xiàn)場開始工作到解除缺陷責(zé)任期結(jié)束 60、在施工合同中，工期可以順延的根本原因在于（ ）。 A、屬于承包人應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險 B、屬于工程師應(yīng)承 擔(dān)的風(fēng)險 C、屬于發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險 D、處于關(guān)鍵線路，影響總工期 61、 A 公司欠銀行貸款 200萬元，現(xiàn)該公司將一部分資產(chǎn)分離出去，另成立 B 公司。對于公司分立后這筆債務(wù)的清償責(zé)任問題，存在以下意見，其中正確的是（）。 A、應(yīng)當(dāng)由 A 公司承擔(dān)清償責(zé)任 B、應(yīng)當(dāng)由 B 公司承擔(dān)清償責(zé)任 C、應(yīng)當(dāng)由 A 公司和 B 公司承擔(dān)連帶責(zé)任 D、 A 公司和 B 公司均不再承擔(dān)清償責(zé)任 62、監(jiān)理單位出現(xiàn)失職行為，按照監(jiān)理合同規(guī)定，委托人可 ( )。 A、發(fā)出中止合同通知，令監(jiān)理合同即行停止 B、發(fā)出未履 行義務(wù)通知后在第 21天單方終止合同 C、發(fā)出未履行義務(wù)通知后 21天內(nèi)未能得到滿意答復(fù)，進(jìn)一步發(fā)出終止合同通知，在該終止合同通知發(fā)出后的第 35天，監(jiān)理合同即行終止 D、首先發(fā)出未履行義務(wù)通知， 21天內(nèi)未能得到滿意答復(fù)后，在第一個通知發(fā)出 35天內(nèi)發(fā)出終止合同通知，監(jiān)理合同即行終止 63、工程項目不允許采取的招標(biāo)方式是 ( ) A、公開招標(biāo)來源：學(xué)易網(wǎng) B、邀請招標(biāo) C、議標(biāo) D、競爭性招標(biāo) 64、施工合同訂立后，發(fā)包人有確切證據(jù)證明承包人經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化，而拒絕支付預(yù)付款，這是發(fā)包 人行使 ( )。 A、同時履行抗辯權(quán) B、異時履行抗辯權(quán) C、后履行抗辯權(quán) D、不安抗辯權(quán) 65、關(guān)于工程量計量，正確的處理方法是 ( )。 A、工程師接到承包人的報告后，應(yīng)按工程量清單的量作為計量的工程量 B、工程師接到承包人的報告后，應(yīng)通知承包人共同計量 C、若工程師未通知承包人參加的單方計量的結(jié)果也有效 D、承包人實際完成的 (包括漲線部分 )所有工程量均應(yīng)在計量的范圍內(nèi) 66、監(jiān)理工程師進(jìn)行設(shè)計階段項目管理的依據(jù)是 ( )。 A、委托監(jiān)理合同 B、可行性研究報告 C、工程設(shè)計合同 D、設(shè)計招標(biāo)文件 67、設(shè)計合同示范文本規(guī)定，發(fā)包人逾期支付設(shè)計費 ( )以上時，設(shè)計人可暫停下階段工作，并通知發(fā)包人。 A、 15天 B、 30天 C、 60天 D、 120天 68、訂立合同過程中， ( )是要約。 A、招標(biāo)公告 B、投標(biāo)書 C、寄送的價目表 D、招股說明書 69、招標(biāo)人在中標(biāo)通知書中寫明的中標(biāo)合同價應(yīng)是 ( )。 A、初步設(shè)計編制的概算價 B、施工圖設(shè)計編制的預(yù)算價 C、投標(biāo)書中標(biāo)明的報價 D、評標(biāo)委員會算出的評 標(biāo)價 70、工程師對索賠處理的決定（ ）。 A、是終局性的，具有強制約束力 B、不是終局性的，不具有強制約束力 C、是終局性的，不具有強制約束力 D、不是終局性的，具有強制約束力 71、設(shè)計合同履行過程中， ( )屬于設(shè)計人的責(zé)任。 A、確定設(shè)計參數(shù)取值來源：學(xué)易網(wǎng) B、組織對設(shè)計成果鑒定 C、辦理文件的審批手續(xù) D、為現(xiàn)場的設(shè)計人員提供工作條件 72、按照建設(shè)工程委托監(jiān)理合同規(guī)定，執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)過程中 ( )不違反監(jiān)理人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德。 A、向其他人泄露委 托人申明的秘密 B、從承包方獲取提前工期獎金 C、幫助承包人完善施工組織設(shè)計 D、鼓動承包人就發(fā)包人的違約行為索賠 73、工程建設(shè)施工由于設(shè)計方面的原因造成質(zhì)量缺陷，由施工單位負(fù)責(zé)維修，其費用 ( )。 A、由施工單位直接向設(shè)計單位索賠 B、由設(shè)計單位全額承擔(dān) C、由建設(shè)單位全額承擔(dān) D、通過建設(shè)單位向設(shè)計單位索賠，不足部分由建設(shè)單位負(fù)責(zé) 74、承包商對工程師變更工程的估價不滿意，將此爭議提交爭端裁決委員會。爭端裁決委員會作出處理決定后，承包商對結(jié)果仍不滿意。按照施工合同條 件的規(guī)定，承包商 ( )。 A、必須接受裁決委員會的決定 B、可以將爭議提交業(yè)主做決定 C、可以提交仲裁機構(gòu)做決定 D、可以再次提交工程師做決定 75、在 同條件中， ( )屬于承包商應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險。 A、施工遇到圖紙上未標(biāo)明的地下構(gòu)筑物 B、社會動亂導(dǎo)致施工暫停 C、專用條款內(nèi)約定為固定匯率，合同履行過程中匯率的變化 D、施工過程中當(dāng)?shù)囟愘M的增長 76、工程師指示對已隱蔽的工程進(jìn)行重新檢驗，雖然該工程某部位隱蔽前得到工程師認(rèn)可，但重新檢驗證明質(zhì)量未達(dá)到合同標(biāo)準(zhǔn)。 則發(fā)生的費用和延誤的工期應(yīng) ( )。 A、全部由業(yè)主承擔(dān) B、全部由承包人承擔(dān) C、給承包人工期順延 D、給承包人費用補償 77、工程建設(shè)中甲施工企業(yè)的乙項目經(jīng)理在行使職權(quán)時產(chǎn)生的法律后果應(yīng)當(dāng)由 ( )承擔(dān)。 A、乙項目經(jīng)理 B、甲施工企業(yè) C、建設(shè)單位 D、具體施工人員 78、設(shè)備安裝完畢進(jìn)行試車檢驗的結(jié)果表明，由于工程設(shè)計原因未能滿足驗收要求。承包人依據(jù)工程師的指示按照修改后的設(shè)計將設(shè)備拆除、修正施工并重新安裝。按照合同責(zé)任應(yīng) ( )。 A、追加合同價款但工期不予順 延 B、由承包人承擔(dān)費用和工期的損失 C、追加合同價款并相應(yīng)順延合同工期 D、工期相應(yīng)順延但不補償承包人的費用 79、施工的竣工驗收應(yīng)當(dāng)由 ( )負(fù)責(zé)組織。 A、發(fā)包人 B、工程師 C、承包人 D、監(jiān)理單位 80、爭端裁決委員會的酬金由（ ）負(fù)擔(dān)。 A、承包商 B、業(yè)主與承包商 C、業(yè)主 D、指定分包商 81、下列又稱為不安抗辯權(quán)的是（ ）。 A、同時履行抗辯權(quán) B、先履行抗辯權(quán) C、后履行抗辯權(quán) D、不履行抗辯權(quán) 82、設(shè)計開工的標(biāo) 志是（ ）。 A、合同簽字蓋章 B、合同規(guī)定開工期限 C、簽字后第三天 D、收到定金 83、施工期間發(fā)生設(shè)計變更，變更部分超出了原設(shè)計人資質(zhì)范圍，發(fā)包人征得原設(shè)計人同意后，可以委托其他設(shè)計人完成設(shè)計變更。設(shè)計變更文件應(yīng)由 ( )負(fù)責(zé)。 A、發(fā)包人 B、其他設(shè)計人 C、原設(shè)計人 D、監(jiān)理工程師 84、發(fā)包人負(fù)責(zé)采購的一批鋼窗，運到工地與承包人共同清點驗收后存入承包人倉庫。鋼窗安裝完畢，工程師檢查發(fā)現(xiàn)由于鋼窗質(zhì)量原因出現(xiàn)較大變形，要求承包人拆除，則此質(zhì)量事故 ( )。 A、所需費用和延誤工期由承包人負(fù)責(zé) B、所需費用和延誤工期由發(fā)包人負(fù)責(zé) C、所需費用給予補償，延誤工期由承包人負(fù)責(zé) D、延誤工期應(yīng)予順延，費用由承包人承擔(dān) 85、招標(biāo)人沒有明確地將定標(biāo)的權(quán)利授予評標(biāo)委員會時，應(yīng)由 ( )決定中標(biāo)人。 A、招標(biāo)人 B、評標(biāo)委員會 C、招標(biāo)代理機構(gòu) D、建設(shè)行政主管部門 86、專用條件是對通用條件的（ ）。 A、補充 B、修改 C、補充和修改 D、解釋說明 87、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同規(guī)定，委托人的責(zé)任不包括 ( )。 A、委托人選定的質(zhì)量檢測機構(gòu)試驗數(shù)據(jù)錯誤 B、因非監(jiān)理人原因的事由使監(jiān)理人受到損失 C、委托人向監(jiān)理人提出賠償要求不能成立 D、監(jiān)理人的過失導(dǎo)致合同終止 88、合同法律關(guān)系是指合同法律規(guī)范調(diào)整的、在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的（ ）關(guān)系。 A、債權(quán)與債務(wù) B、代理與被代理 C、法人與自然人 D、權(quán)利與義務(wù) 89、監(jiān)理合同在履行過程中，由于非監(jiān)理方的原因?qū)е码p方在 212程建設(shè)監(jiān)理合同 ” 中寫明的日期未能完成預(yù)定的全部監(jiān)理業(yè)務(wù)，則監(jiān)理責(zé)任期應(yīng)理解為 ( )。來源：學(xué)易網(wǎng) A、合同內(nèi)寫 明的監(jiān)理業(yè)務(wù)開始實行到完成時間 B、從合同簽字之日起至合同內(nèi)寫明的完成之日止 C、從合同簽字之日起至實際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止 D、從實際開始監(jiān)理業(yè)務(wù)之日起至實際完成全部預(yù)定監(jiān)理業(yè)務(wù)之日止 90、當(dāng)合同履行過程中發(fā)現(xiàn)，對給付貨幣地點，合同中沒有明確約定，事后雙方又未能達(dá)成補充協(xié)議，依據(jù)合同法，應(yīng)在 ( )履行。 A、支付貨幣一方所在地 B、接受貨幣一方所在地 C、貨幣存放地 D、貨幣使用地 91、當(dāng)事人以土地使用權(quán)抵押的，抵押合同自 ( )之日起生效。 A、簽訂 B、登記 C、履行 D、主合同生效 92、合同擔(dān)保方式中，既可以用當(dāng)事人自己的財產(chǎn)又可以用第三人的財產(chǎn)作擔(dān)保的方式是 ( )。 A、保證 B、定金 C、留置 D、質(zhì)押 93、發(fā)包人不按時支付預(yù)付款，承包人在規(guī)定時間（ ）天后向發(fā)包人發(fā)出預(yù)付通知。 A、 5 B、 7 C、 14 D、 28 94、某施工合同經(jīng)法院確認(rèn)無效后，應(yīng)認(rèn)為該合同從 ( )日起無效。 A、訂立施工合同 B、開始施工 C、確認(rèn)無效 D、下達(dá)停工令 95、承包商施工中遇到圖紙 未標(biāo)明的地下障礙物導(dǎo)致施工成本增加，為此提出 13萬元的索賠要求。工程師與承包商協(xié)商并進(jìn)行施工效率對比后，確認(rèn)承包商成本的增加額應(yīng)為 10萬元。前期施工中曾遇到過好于合同中說明的條件，承包商在那個部位的施工成本比工程量清單中的該項報價節(jié)約了 2萬元。工程師就此項索賠應(yīng)批準(zhǔn)的補償額應(yīng)為 ( )萬元。 A、 8來源：學(xué)易網(wǎng) B、 10 C、 11 D、 13 96、根據(jù)合同法的規(guī)定，既具有對合同未違約方給予補償，又具有對違約方實行制裁雙重性質(zhì)的是 ( )。 A、罰金 B、賠償金 C、利息 D、違約金 97、某小型工程的承發(fā)包雙方?jīng)]有訂立書面施工合同。在施工任務(wù)完成后，由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應(yīng)當(dāng)認(rèn)定 ( )。 A、合同事實成立 B、合同不成立 C、口頭協(xié)議無效 D、口頭協(xié)議有效 98、某工程監(jiān)理服務(wù)公開招標(biāo)，招標(biāo)投標(biāo)過程中形成下列文件中的 ( )屬于要約。 A、招標(biāo)公告 B、招標(biāo)文件 C、投標(biāo)文件 D、補遺通知 99、施工過程中，由于甲承包商的分包商施工延誤，導(dǎo)致乙承包商不能按進(jìn)度計劃施工，造成費用增加和工期延誤，乙承包商應(yīng)向 ( )提出索賠 意向通知。 A、發(fā)包人來源：學(xué)易網(wǎng) B、工程師 C、甲承包商 D、甲承包商的分包商 100、在投標(biāo)文件的報價單中，如果出現(xiàn)總價金額和分項單價與工程量乘積之和的金額不一致時，應(yīng)當(dāng) ( )。 A、以總價金額為準(zhǔn)，由評標(biāo)委員會直接修正即可 B、以總價金額為準(zhǔn)，由評標(biāo)委員會修正后請該標(biāo)書的投標(biāo)授權(quán)人予以簽字確認(rèn) C、以分項單價與工程量乘積之和為準(zhǔn)，由評標(biāo)委員會直接修正即可 D、以分項單價與工程量乘積之和為準(zhǔn)， 由評標(biāo)委員會修正后請該標(biāo)書的投標(biāo)授權(quán)人予以簽字確認(rèn) 三、多項選擇題 1、在停工損失中的審核索賠的說法正確的是（ ）。 A、以計日工費計算 B、以機械臺班費計算 C、按設(shè)備折舊費計算 D、按設(shè)備租賃費計算 E、以人工單價為準(zhǔn) 2、采用評標(biāo)價法評標(biāo)時，應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括 ( )。 A、以評標(biāo)價最低的標(biāo)書為最優(yōu) B、以投標(biāo)報價最低的標(biāo)書為最優(yōu) C、技術(shù)建議帶來的實際經(jīng)濟效益，按預(yù)定的方法折算后，增加投標(biāo)價 D、中標(biāo)后按投標(biāo)價格簽訂合同價 E、中標(biāo)后按評標(biāo)價格簽訂合同價 3、材料采購合同履行過程中，交貨數(shù)量與實際收到數(shù)量不符，其原因可能 是 ( )。 A、供貨方的責(zé)任 B、運輸部門責(zé)任 C、運輸過程的合理損耗 D、數(shù)量驗收方法 E、使用保管不善 4、工程建設(shè)監(jiān)理合同示范文本規(guī)定，建設(shè)監(jiān)理單位服務(wù)的內(nèi)容包括 ( )。 A、正常的監(jiān)理工作 B、附屬工作 C、附加工作 D、額外工作 E、業(yè)主要求的工作 5、工程師對不可抗力風(fēng)險的識別和防范內(nèi)容有（ ）。 A、識別可能發(fā)生不可抗力的因素 B、督促當(dāng)事人轉(zhuǎn)移不可抗力風(fēng)險 C、督促承包人采取有效防范措 D、審核不可抗力對承包商造成的損失 E、發(fā)生不可抗力采取的有效手段 6、委托監(jiān)理合同終止的條件包括 ( )。 A、監(jiān)理人向委托人辦理完竣工驗收手續(xù) B、承包人和委托人已簽訂工程保修書 C、監(jiān)理人收到監(jiān)理酬金尾款 D、委托人給承包人結(jié)算工程款 E、委托人向承包人退還履約保證金 7、代理人在授權(quán)范圍內(nèi)是否獨立地向第三人進(jìn)行意思表示，是代理與 ( )相區(qū)別之處。 A、行紀(jì)來源：學(xué)易網(wǎng) B、介紹 C、傳達(dá) D、居間 E、監(jiān)理 8、證明合同的真實性、合法性的機關(guān)是 ( ) A、人民法院 B、仲裁機構(gòu) C、公證機關(guān) D、工商行政管理部門 9、有資格代理招標(biāo)的機構(gòu)應(yīng)滿足的條件包括 ( ) A、必須是法人組織 B、不得與行政機關(guān)有隸屬關(guān)系 C、有從事招標(biāo)代理義務(wù)的場所 D、有編制招標(biāo)文件的能力 E、有自己的評標(biāo)專家?guī)?10、 件中的 “ 費用 ” ，包括 ( ) A、管理費 B、利潤 C、利息 D、合理分?jǐn)偟钠渌M用 11、正常監(jiān)理工作的酬金，由 ( )構(gòu)成。 A、直接成本 B、間接成本 C、利潤和稅金 D、監(jiān)理人員工資 E、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費 12、依照擔(dān)保法， ( )不能作為施工合同的保證人。 A、建筑協(xié)會 B、擔(dān)保公司 C、建筑大學(xué) D、施工企業(yè) E、建設(shè)銀行 13、索賠按目的劃分包括 ( )。 A、綜合索賠來源：學(xué)易網(wǎng) B、單項索賠 C、工期索賠 D、合同內(nèi)索賠 E、費用索賠 14、下列屬于采購方違約責(zé)任的情況有（ ）。 A、拒絕提前提貨 B、中途退貨 C、不按期自提產(chǎn)品 D、拒絕接收有質(zhì)量問題的材料 E、逾期付款 15、屬于以下情況之一者，資格預(yù)審申請文件無效 ( ) A、未按期送達(dá)的資格預(yù)審申請文件 B、未經(jīng)法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字 C、未加蓋投標(biāo)人印章的資格預(yù)審申請文件 D、內(nèi)容虛假的資格預(yù)審申請文件 16、根據(jù) 工合同條件規(guī)定，應(yīng)由工程師簽發(fā) ( )。 A、期中付款證書 B、最終報表 C、竣工結(jié)算證書 D、結(jié)清單 E、最終支付證書 17、按索賠目的分類，索賠可分為（ ）。 A、工期索賠 B、費用索賠 C、工程加速索賠 D、合同被迫終止的索賠 E、工程變更索賠 18、下列可以導(dǎo)致委托 代理關(guān)系終止的是（ ）。 A、被代理人取得或恢復(fù)民事行為能力 B、代理期限屆滿或代理事項完成 C、被代理人取消委托或代理人辭去委托 D、代理人死亡或代理人喪失民事行為能力 E、作為代理人或被代理人的法人終止 19、經(jīng)濟合同的擔(dān)保形式主要有 ( ) A、定金 B、保證金 C、抵押 D、留置權(quán) E、保險 F、預(yù)付款 20、評標(biāo)的條件是 ( ) A、投標(biāo)單位技術(shù)力量強 B、標(biāo)價合理、工期適當(dāng) C、有較好的信譽 D、有保證質(zhì)量和安全措施、有保修期內(nèi)進(jìn)行 保修的措施 E、主要工種有施工方案、大型工程有施工組織設(shè)計，且先進(jìn)合理、切實可行 F、愿意讓利 21、監(jiān)理單位的義務(wù)包括 ( )。 A、選擇承擔(dān)工程項目建設(shè)的實施單位 B、與承包商簽訂施工合同 C、公正地維護(hù)有關(guān)各方的合法權(quán)益 D、不得泄露與本工程有關(guān)的保密資料 E、不得參與可能與業(yè)主利益相沖突的承包商組織的活動 22、合同無效的法律后果有（ ）。 A、返還財產(chǎn) B、賠償損失 C、追繳財產(chǎn)收歸國有 D、折價處理 E、追究刑事責(zé)任 23、屬于招標(biāo)文件主 要內(nèi)容的是 ( ) A、設(shè)計文件 B、工程量清單 C、施工方案 D、投標(biāo)書的編制要求 E、選用的主要施工機械 24、按索賠的合同依據(jù)進(jìn)行分類，索賠可以分為 ( )。來源：學(xué)易網(wǎng) A、工程加速索賠 B、工程變更索賠 C、合同中明示的索賠 D、合同中默示的索賠 E、合同外的索賠 25、勘察合同示范文本 (一 )適用于為設(shè)計提供勘察工作的委托任務(wù)，包括（ ）。 A、巖土工程勘察 B、水文地質(zhì)勘察 C、變更及工程費的調(diào)整 D、材料設(shè)備的供應(yīng) E、工程測量 26、材料采購合同履行過程中，交貨數(shù)量與實際收到數(shù)量不符，其原因可能是 ( )。 A、供貨方的責(zé)任 B、運輸部門責(zé)任 C、運輸過程的合理損耗 D、數(shù)量驗收方法 E、使用保管不善 27、要約邀請的主要形式有 ( ) A、商品價目表 B、招標(biāo)公告 C、投標(biāo)書 D、廣告 28、施工合同 (示范文本 )規(guī)定， ( )屬于發(fā)包人的工作。 A、使施工現(xiàn)場具備施工條件 B、提供施工現(xiàn)場的工程地質(zhì)資料 C、提供施工進(jìn)度計劃 D、提供工程師辦公用房 E、開通施工現(xiàn) 場與城鄉(xiāng)公共道路的通道 29、合同法規(guī)定的合同履行原則包括 ( )。 A、全面履行原則 B、實際履行原則 C、適當(dāng)履行原則 D、需要履行原則 E、誠實信用原則 30、建設(shè)工程物資采購合同的當(dāng)事人可以是 ( )。 A、發(fā)包人 B、承包人 C、供貨人 D、供應(yīng)商 E、經(jīng)紀(jì)人 31、有關(guān)變更的說法，正確的是（ ）。 A、工程變更分為設(shè)計變更和其他變更兩類 B、工程中常發(fā)生的變更是設(shè)計變更 C、其他變更僅指工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變更 D、承包人不可要求設(shè)計變 更 E、只有發(fā)包人才能提出設(shè)計變更 32、合同法律關(guān)系包括（ ）。 A、合同法律關(guān)系主體 B、合同法律關(guān)系客體 C、合同法律關(guān)系權(quán)利 D、合同法律關(guān)系內(nèi)容 E、合同法律關(guān)系義務(wù) 33、建設(shè)工程施工合同文本由 ( )組成。 A、協(xié)議書 B、中標(biāo)通知書 C、通用條款 D、工程量清單專用條款 34、工程師對索賠報告中要求順延工期的，審查時應(yīng)注意 ( )。 A、分清工期拖延的責(zé)任 B、延誤工作是否位于關(guān)鍵線路上 C、工程師無權(quán)壓縮合同工期 D、工期 索賠計算的合理性和正確性 E、共同延誤時各方的責(zé)任 35、按照施工合同示范文本規(guī)定，當(dāng)發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備時， ( )。 A、發(fā)包人應(yīng)在材料到貨前 24小時書面通知承包人，由雙方共同清點 B、清點后承包人承擔(dān)材料質(zhì)量和保管責(zé)任 C、材料保管費應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān) D、材料使用前由承包人承擔(dān)檢驗試驗工作及費用 E、材料檢驗通過后不解除發(fā)包人供應(yīng)材料存在的質(zhì)量缺陷責(zé)任 36、下列關(guān)于監(jiān)理招標(biāo)的特點，說法正確的是（ ）。 A、招標(biāo)宗旨是對監(jiān)理單位能力的選擇 B、報價占主要地位 C、 報價占次要地位 D、邀請的投標(biāo)人較多 E、邀請的投標(biāo)人較少 37、下列關(guān)于供貨方不能按期交貨的說法中，正確的是（ ）。 A、供貨方逾期交貨，應(yīng)補償采購方的額外損失 B、供貨方提前交貨，采購方可拒絕提前提貨 C、采購方可因供貨方逾期交貨而解除合同