2021新編承攬合同—承攬合同（含運輸）

1、合同編號:_2021新編承攬合同承攬合同（含運輸）甲 方：_乙 方：_簽訂時間：_簽訂地點：_溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據(jù)具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調(diào)整，切勿套用，訂立重大合同或者內(nèi)容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！第 1 頁 共 7 頁訂立合同雙方： 承攬方：，以下簡稱甲方； 定作主：，以下簡稱乙方. 甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行. 第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費等. 定作物名稱 型號 規(guī)格 質(zhì)量要求 計量單位 數(shù)量 加工費 單位總價 第二條 加工成

2、品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等. 定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方包裝標準包裝費承 法 擔 （加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據(jù)） 第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等. 定作物名稱 交付時間 交付地點 運輸方法 運輸價款承擔 第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料. 材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技 術資料及 交付時間 第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)? 材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法 和運費承 擔 第六條 加工

3、費結算辦法與時間. 第七條 乙方應于年月日前向甲方交付定金元；乙方應于年月日前向甲方交付預付款元.乙方不履行合同的，無權請求返還定金.甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還. 第八條 甲方的違約責任 甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償. 甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權

4、解除合同，因此造成的損失由甲方賠償. 因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失. 甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金. 甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值的違約金. 由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收. 第九條 乙方的違約責任 乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失. 乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值的違約金. 乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得

5、以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失. 乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金. 乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失. 乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用. 第十條 不可抗力 在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失. 第十一條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可以向人民法院起訴. 本合同于年月日生效，合同履行完畢即失效.