精裝修施工合同范本：裝修施工合同精選.doc

1、精裝修施工合同范本：裝修施工合同精選精裝修施工合同范本：裝修施工合同精選委任單位：_施工單位：_就_裝飾工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：一、工程名稱：_二、工程地點：_三、工程項目內容：_四、工程期限本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。五、工程造價為人民幣：_六、付款方式1.合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。2.開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)七、材料設備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程

2、的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。八、工程施工1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。3.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。4.乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定，遵守施工技術規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。5.如因乙方不遵守物業(yè)管理

3、處有關規(guī)定，造成罰款的由乙方負責。九、工程質量1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。2.由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。3.由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。4.裝飾工程質量保修一年。十、工程驗收由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。十一、違約責任任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

4、十二、備注本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款，如本合同甲.乙方發(fā)生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。甲方單位(蓋章)：_代表人：_乙方單位(蓋章)：_代表人：_日期：_簽訂合同地點：_更多相關內容：勞務合同模板工業(yè)品買賣合同個人買賣合同房屋裝修合同勞動合同續(xù)簽范本設計師合同門面租賃合同最新二手房買賣合同土地租賃合同協(xié)議采購合同范本大全3篇網(wǎng)站合同范本1篇門頭房租賃合同xx民辦學校聘任教師合同工業(yè)品買賣合同范本建筑工