監(jiān)理員培訓(xùn)備課教材

1、監(jiān)理員培訓(xùn)備課教材(合同管理習(xí)題一)1、某招標項目的評標委員會成員為7人，其中招標人以外的相關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟專家為4人，這樣（ ）招標投標法對評標委員會組成人員的規(guī)定。A、不符合B、符合C、公開招標時符合D、邀請招標時不符合答案： A2、按照FIDIC施工合同條件規(guī)定，如果指定分包商不是因執(zhí)行承包商的錯誤指令而出現(xiàn)違約行為時，（ ）。A、業(yè)主可將指定分包商的違約行為視為承包商的違約B、應(yīng)由選定指定分包商的工程師和指定分包商共同承擔(dān)責(zé)任C、應(yīng)由承包商和指定分包商共同承擔(dān)責(zé)任D、應(yīng)由指定分包商直接對業(yè)主承擔(dān)責(zé)任答案：D3、合同成立后，具備生效的條件是（ ）。A、當事人是法人B、意思表示真實C、當事人具

2、有相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力D、合同的標的、數(shù)量等內(nèi)容協(xié)商一致E、不違反法律或者社會公共利益答案：B C E4、在施工合同中，（ ）屬于發(fā)包人應(yīng)當完成的工作。A、使施工現(xiàn)場具備施工條件B、提供施工場地的工程地質(zhì)資料C、提供工程進度計劃D、向工程師提供在施工現(xiàn)場辦公的設(shè)施E、開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道答案：A B E5、施工中，承包人要求使用特殊工藝，經(jīng)工程師認可后實施，應(yīng)由（ ）。A、發(fā)包人辦理申報手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)有關(guān)費用B、發(fā)包人辦理申報手續(xù)，承包人承擔(dān)有關(guān)費用C、承包人辦理申報手續(xù)，承包人承擔(dān)有關(guān)費用D、承擔(dān)人辦理申報手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)有關(guān)費用答案：C6、締約過失責(zé)任有別于違約責(zé)

3、任的最重要原因是（ ）。A、當事人有損失(B、當事人有過錯C、合同尚未成立D、過錯與損失之間的因果關(guān)系答案：C7、FIDIC施工合同條件中，業(yè)主向承包商提供支付保函（ ）。A、是在通用條件的條款中明確規(guī)定的B、取決于業(yè)主主動選用C、取決于承包商的要求D、取決于融資機構(gòu)的強制性規(guī)定E、是在專用條件的條款中明確規(guī)定的答案：B D8、仲裁應(yīng)當（ ）進行。A、不開庭B、開庭但不公開C、公開開庭D、書面審理，當事人不出庭答案：B9、公開招標條件下，所發(fā)布的招標公告主要內(nèi)容包括（ ）。A、工程概況B、項目資金來源C、投標須知D、評標方法E、招標范圍答案：A B E10、勘察合同履行過程中，勘察承包人應(yīng)當做

4、到（ ）。A、勘察成果質(zhì)量符合規(guī)范及合同的約定B、提出勘察技術(shù)要求C、勘察進度符合合同的規(guī)定D、勘察中的漏項及時予以勘察，但由此多支出的費用由發(fā)包人承擔(dān)E、自行解決勘察現(xiàn)場的土地使用和通道 答案：A C(合同管理習(xí)題二)1、建設(shè)監(jiān)理招標的最大特點是（ ）。A、非常注重監(jiān)理單位的報價B、邀請投標人較多C、很注重監(jiān)理單位能力的選擇D、很注重監(jiān)理單位的資金狀況答案：C2、下列財產(chǎn)中，（ ）可作為抵押物進行抵押。A、抵押人所有的房屋B、抵押人有權(quán)使用的集體土地所有權(quán)C、依法被查封的財產(chǎn)D、抵押人所有的支票答案：A3、合同法律關(guān)系客體包括（ ）。A、物B、行為C、智力成果D、權(quán)利E、義務(wù)答案：A B C

5、4、無效的建設(shè)工程勘察合同，當事人應(yīng)當請求向（ ）撤銷。A、建設(shè)行政主管部門B、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)C、監(jiān)理單位D、仲裁委員會答案：D5、與邀請招標相比，公開招標的最大優(yōu)點是（ ）。A、節(jié)省招標費用B、招標時間短C、減小合同履行過程中承包不違約的風(fēng)險D、競爭激烈答案：D6、應(yīng)以（ ）為最優(yōu)投標書。A、投標價最低B、評審標價最低C、評審標價最高D、評標得分最低答案：B7、投標人串通投標、抬高標價或者壓低標價的行為是（ ）。A、市場行為B、企業(yè)行為C、正當競爭行為D、不正當競爭行為答案：D8、施工合同約定，風(fēng)力超過8級以上的停工應(yīng)給予工期順延。某承包人在5月份一水塔高空作業(yè)的施工中遇7級風(fēng)，按照安全施工管

6、理規(guī)定的要求，停工 5天，為此提出工期索賠的要求。其理由是當?shù)囟嗄隁夂蛸Y料表明5月份沒有大風(fēng)，此次連續(xù)大風(fēng)屬于不可預(yù)見的情況。該承包人的索賠理由屬于（ ）。A、工程變更索賠B、工程加速索賠C、合同被迫終止索賠D、合同中默示的索賠答案：D(合同管理習(xí)題三)1、因承包人的原因不能按期開工的，（ ）推遲開工日期。A、承包人應(yīng)以書面形式通知工程師B、應(yīng)當經(jīng)過工程師批準C、承包人與發(fā)包人協(xié)商D、應(yīng)當經(jīng)過建設(shè)行政主管部門批準答案：B2、監(jiān)理工程師對設(shè)備采購合同的管理主要包括（ ）。A、對合同及時編號，統(tǒng)一管理B、簽發(fā)到貨質(zhì)量證明C、分析合同的執(zhí)行情況D、監(jiān)督合同的履行E、按合同約定的價格和結(jié)算條款辦理結(jié)算

7、答案：A D3、非職務(wù)技術(shù)成果是指（ ）。A、工作人員在離開原法人單位1年內(nèi)承擔(dān)原單位科研所獲得的成果B、在職人員在單位之外從事單位科研課題獲得的成果C、在職人員未利用單位條件自行研究的成果D、在職人員在完成崗位工作中取得的成果答案：C4、無效建設(shè)工程合同的確認權(quán)歸（ ）。A、建設(shè)行政主管部門B、人民法院C、仲裁機構(gòu)D、工商行政管理部門E、監(jiān)理單位答案：B C5、業(yè)主對分包合同的管理主要表現(xiàn)在（ ）。A、對施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)管理B、對分包工程的支付管理C、對分包工程的批準D、行使對分包商的自主選擇權(quán)答案：C6、甲公司將與乙公司簽訂的合同中的義務(wù)轉(zhuǎn)讓給丙公司。依據(jù)合同法規(guī)定，下列關(guān)于轉(zhuǎn)讓的表述中正確

8、的有（ ）。A、合同主體不變，仍為甲乙公司B、轉(zhuǎn)讓必須征得乙公司同意C、丙公司只能對甲公司行使抗辯權(quán)D、甲公司對丙公司不履行合同的行為不承擔(dān)責(zé)任E、丙公司應(yīng)承擔(dān)與主債務(wù)有關(guān)的從債務(wù)答案：B D E7、政府行政主管部門對招標投標活動進行的監(jiān)督包括（ ）等方面。A、檢查必須采用招標方式選擇承包單位的建設(shè)項目B、對招標有關(guān)文件的核查備案C、投標人履行合同的能力評定D、評標委員會成員資格認定E、查處招投標活動的違法行為答案：A B D E8、在大型設(shè)備采購合同履行過程中，監(jiān)理工程師（ ）。A、有權(quán)進入制造現(xiàn)場進行見證，簽署檢驗報告后免除供貨方的質(zhì)量責(zé)任B、有權(quán)進入制造現(xiàn)場進行見證，簽署檢驗報告后不能免

9、除供貨方的質(zhì)量責(zé)任C、無權(quán)進入制造現(xiàn)場進行見證，簽署檢驗報告后不能免除供貨方的質(zhì)量責(zé)任D、無權(quán)進入制造現(xiàn)場進行見證，簽署檢驗報告后免除供貨方的質(zhì)量責(zé)任答案：B9、公開招標與邀請招標在招標程序上的主要差異表現(xiàn)為（ ）。A、是否進行資格預(yù)審B、是否組織現(xiàn)場考察C、是否解答投標單位的質(zhì)疑D、是否公開開標答案：A10、材料采購合同履行中，供貨方提前將訂購的材料發(fā)運到工程所在地，且交付數(shù)量遠多于合同約定，采購方應(yīng)該（ ）。A、提取全部材料，按實際交付數(shù)量付款B、按合同訂購的數(shù)量提貨，也按合同訂購數(shù)量付款C、拒絕提前提貨，拒付貨款D、提取全部材料，按訂購數(shù)量付款答案：D(合同管理習(xí)題四)1、工程建設(shè)施工合

10、同履行過程中，發(fā)包人應(yīng)完成的工作內(nèi)容包括（ ）。A、辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地B、提供和維護非夜間施工使用的照明C、開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道D、保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定E、確定水準點與坐標控制點并進行現(xiàn)場交驗答案：A C E2、某工程簽訂的鋼材采購合同，由于條款內(nèi)未約定交貨地點，故運費未予明確，則供貨商備齊鋼材后應(yīng)（ ）。A、將鋼材送到施工現(xiàn)場B、將鋼材送到發(fā)包人的辦公所在地C、將鋼材送到發(fā)包人的倉庫D、通知發(fā)包人自提答案：D3、下列不能作為保證人的團體是（ ）。A、私營公司B、國有公司C、法人D、學(xué)校答案：D4、監(jiān)理合同規(guī)定，合同內(nèi)約定由業(yè)主提供的設(shè)施改由監(jiān)

11、理單位自備，則應(yīng)按（ ）方法計算設(shè)施使用補償費。A、設(shè)施在工程上使用時間占折舊年限的比例設(shè)施原值B、設(shè)施原值設(shè)施在工程上使用時間設(shè)備折舊率C、設(shè)施原值設(shè)施折舊率+管理費D、設(shè)施在工程使用時間占折舊年限的比例設(shè)施原值+管理費答案：D5、合同解除后，如果已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當事人（ ）。A、可請求恢復(fù)原狀B、可請求補救措施C、有權(quán)要求賠償損失D、有權(quán)提起訴訟E、無權(quán)請求任何要求答案：A B C6、按照施工合同文本的規(guī)定，（ ）是承包人應(yīng)當完成的工作。A、使施工場地具備施工條件B、提供施工場地的地下管線資料C、做好施工現(xiàn)場地下管線的保護工作D、組織設(shè)計交底答案：C7、質(zhì)量保修書的主要

12、內(nèi)容包括（ ）。A、質(zhì)量保修期B、保修費用C、質(zhì)量保修責(zé)任D、質(zhì)量保修標準E、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容答案：A B C D8、工程開工前，合同雙方應(yīng)做好有關(guān)準備工作，就工程師而言，特別要做好（ ）。A、特殊專業(yè)工程不允許分包來B、主體工程的施工任務(wù)不允許分包C、安裝工程的施工不允許分包D、只允許一家分包人進行分包E、主要工程量必須由承包人完成答案：C D E9、設(shè)計合同履行過程中，發(fā)包人要求變更部分委托的設(shè)計工作內(nèi)容。由于設(shè)計人不具備相應(yīng)的設(shè)計資質(zhì)，發(fā)包人準備將這部分設(shè)計任務(wù)轉(zhuǎn)委托給另一設(shè)計人。設(shè)計合同范本針對此情況的規(guī)定包括（ ）。A、發(fā)包人與設(shè)計人協(xié)商并經(jīng)設(shè)計人同意B、設(shè)計人必須與發(fā)包人選擇

13、的另一設(shè)計人簽訂合同C、該部分設(shè)計成果需經(jīng)設(shè)計人審查批準D、設(shè)計人不對該部分的設(shè)計質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任E、設(shè)計人對該部分設(shè)計未能按時交付承擔(dān)責(zé)任答案：A D(合同管理習(xí)題五)1、發(fā)包人出于某種需要希望工程能提前竣工，則他應(yīng)做的工作包括（ ）。A、向承包人發(fā)出必須提前竣工的指令B、與承包人協(xié)商并簽訂提前竣工協(xié)議C、負責(zé)修改施工進度計劃D、為承包人提供趕工的便利條件E、減少對工程質(zhì)量的檢測試驗項目答案：B D2、施工合同示范文本通用條款規(guī)定，承包人對（ ）的保修期限應(yīng)為5年。A、地基基礎(chǔ)工程B、層面防水工程C、設(shè)備安裝工程D、排水管道工程答案：B4、A公司通過資產(chǎn)重組被另一較大的B公司兼并后，法定代表人易

14、人。由于經(jīng)營方針改變，B公司不愿履行A公司法定代表人簽訂的供貨合同的義務(wù)，此時合同應(yīng)屬于（ ）。A、繼續(xù)有效B、因A公司已不存在而無效C、合同需經(jīng)過B公司法定代表人補充簽字后才有效D、需與B公司協(xié)商變更部分合同條款的內(nèi)容后才能繼續(xù)有效答案：A5、合同生效后，當事人發(fā)現(xiàn)合同對交付不動產(chǎn)的履行地點的約定是不明確的，最后應(yīng)當采用( )確定。A、補充協(xié)議B、合同有關(guān)條款C、交易習(xí)慣D、在不動產(chǎn)所在地履行答案：D6、下列財產(chǎn)中，（ ）可作為抵押物進行抵押。A、抵押人所有的房屋B、抵押人有權(quán)使用的集體土地所有權(quán)C、依法被查封的財產(chǎn)D、抵押人所有的支票答案：A7、監(jiān)理合同示范文本規(guī)定，因（ ），屬于監(jiān)理服務(wù)

15、的額外工作。A、承包方原因，導(dǎo)致施工進度延誤，監(jiān)理單位需延長監(jiān)理工作的時間B、委托人要求增加的監(jiān)理工作范圍C、委托人原因?qū)е率┕ず贤K止，致使監(jiān)理業(yè)務(wù)終止后的善后工作D、承包方原因，使監(jiān)理工作受到阻礙，而增加的工作內(nèi)容答案：C8、下列各項中，（ ）不屬于工程建設(shè)施工招標應(yīng)具備的前提條件。A、建設(shè)用地征用完畢，施工圖紙完成B、概算已經(jīng)批準，建設(shè)項目已正式列入計劃C、招標文件已經(jīng)編制好D、建設(shè)資金、建材、設(shè)備來源已經(jīng)落實答案：C9、為了保證工程質(zhì)量，建設(shè)工程施工合同規(guī)定（ ）的最低質(zhì)量保修期限為5年。A、地基基礎(chǔ)工程B、防水工程C、給水管道工程D、設(shè)備安裝工程答案：B10、合同生效后，當事人對合同

16、價款約定不明確的，可以按照（ ）確定的價格履行。A、協(xié)議補充B、按照有關(guān)合同條款確定C、按照交易習(xí)慣確定D、按照訂立合同時履行地的市場價格履行E、按照訂立合同時訂立地的市場價格履行答案：A B C D(合同管理習(xí)題六)1、執(zhí)行政府指導(dǎo)價的合同，當事人一方逾期提貨時恰遇政府指導(dǎo)價格上漲，應(yīng)按（ ）執(zhí)行。A、原價格B、新價格C、原價和新價的平均價格D、當?shù)厥袌鰞r格答案：B2、FIDIC施工合同條件為了合理地分擔(dān)風(fēng)險責(zé)任，定義投標截止日期前第28天為“基準日”。從此日期起至（ ）止的期間內(nèi)，有經(jīng)驗承包商在投標階段不能合理預(yù)見的風(fēng)險歸業(yè)主承擔(dān)。A、開標日B、工程師發(fā)布開工令日C、工程師頒發(fā)工程接收證書

17、日D、工程師頒發(fā)履約證書日答案：D3、必須依法公開招標的項目是（ ）。A、全部使用國有資金投資B、國有資金投資占控股C、國有資金投資占主導(dǎo)地位D、總投資在3000萬元人民幣以上項目(邀請招標也可以)E、涉及國家安全的工程答案：A B C 4、質(zhì)量保修書的主要內(nèi)容包括（ ）。A、質(zhì)量保修期B、保修費用C、質(zhì)量保修責(zé)任D、質(zhì)量保修標準E、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容答案：A B C D5、施工合同文本規(guī)定，施工中涉及的、應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)的費用有（ ）。A、承包人實施爆破作業(yè)時的安全保護措施費B、發(fā)包人要求使用特殊工藝的申報費用C、承包人提出使用特殊工藝的申報費用D、施工中發(fā)現(xiàn)文物的保護費用E、承包人的安全

18、措施不力造成事故所發(fā)生的費用答案：A B D6、建設(shè)單位在（ ）合同中承擔(dān)了項目的全部風(fēng)險。A、單價B、總價可調(diào)C、總價不可調(diào)D、成本加酬金合同答案：D7、委托人應(yīng)為駐工地監(jiān)理機構(gòu)開展正常工作提供協(xié)助服務(wù)，其服務(wù)內(nèi)容包括（ ）。A、人員服務(wù)B、資金服務(wù)C、信息服務(wù)D、管理服務(wù)E、物質(zhì)服務(wù)答案：A C E8、工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過，發(fā)包人強行使用后，由此發(fā)生的質(zhì)量問題由（ ）承擔(dān)。A、發(fā)包人B、承包人C、雙方共同D、合同約定的責(zé)任者答案：A9、FIDIC施工合同條件規(guī)定，為了合理分擔(dān)市場價格浮動變化對施工成本影響的風(fēng)險，在合同內(nèi)要約定調(diào)價方法。如因承包的原因發(fā)生工程延誤，在后續(xù)支付時，

19、（ ）。A、調(diào)價方法繼續(xù)有效B、調(diào)價方法無效C、按對業(yè)主有利的原則執(zhí)行D、應(yīng)酌情扣減違約金答案：C10、設(shè)計合同示范文本規(guī)定，發(fā)包人向設(shè)計人提供設(shè)計依據(jù)文件和基礎(chǔ)資料超過規(guī)定期限（ ）天以內(nèi)，設(shè)計人規(guī)定的交付設(shè)計文件時間相應(yīng)順延，在此期限以上時，設(shè)計人有權(quán)重新確定提交設(shè)計文件的時間。A、7B、14C、15D、30答案：C(合同管理習(xí)題七)1、施工合同示范文本規(guī)定，在施工合同履行過程中，承包人承擔(dān)違約責(zé)任的方式有（ ）。A、支付違約金B(yǎng)、賠償損失C、順延工期D、繼續(xù)履行E、采取補救措施答案：A B D E2、建設(shè)工程勘察合同法律關(guān)系的客體是指（ ）。A、物B、智力成果C、行為D、財答案：C3、承

20、包商提出施工索賠時，應(yīng)提供的依據(jù)包括（ ）。A、所引用的合同條款內(nèi)容B、政府公告資料C、施工進度計劃D、事件發(fā)生的現(xiàn)場同期紀錄資料E、承包商受到損害的照片答案：A C D E4、指定分包商的特點主要表現(xiàn)為（ ）。A、業(yè)主選擇實施該部分工程的施工單位B、指定分包商與業(yè)主簽訂合同C、承包商負責(zé)指定分包商施工的協(xié)調(diào)管理D、指定分包商的工程款從暫定金額內(nèi)支付E、指定分包商的違約行為視為承包商違約答案：A C D5、設(shè)計合同中，發(fā)包人的責(zé)任包括（ ）等。A、對設(shè)計依據(jù)資料的正確性負責(zé)B、保證設(shè)計質(zhì)量C、提出技術(shù)設(shè)計方案D、解決施工中出現(xiàn)的設(shè)計問題E、提供必要的現(xiàn)場工作條件答案：E6、設(shè)計人完成了規(guī)定設(shè)計

21、任務(wù)的25時，發(fā)包人由于建設(shè)資金的融資遇到問題而被迫停建工程項目。發(fā)包人向設(shè)計人發(fā)出終止合同的通知后，其后果處理應(yīng)為（ ）。A、設(shè)計人沒收發(fā)包人支付的定金B(yǎng)、設(shè)計人沒收定金，發(fā)包人再支付合同價25的設(shè)計費C、發(fā)包人應(yīng)支付合同價50的設(shè)計費D、設(shè)計人沒收定金，發(fā)包人再支付合同價50的設(shè)計費答案：C7、施工合同示范文本規(guī)定，屬于承包人應(yīng)當完成的工作有（ ）。A、辦理施工所需的證件B、提供和維修非夜間施工使用的照明設(shè)備C、按規(guī)定辦理施工噪聲有關(guān)手續(xù)D、負責(zé)已完成工程的成品保護E、保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定答案：B C D E8、混凝土工程施工中，模板和鋼筋架立完畢，承包人自檢合格后未

22、通知工程師檢查就自行進行混凝土澆筑。工程師對該部位質(zhì)量表示懷疑，進行穿孔檢驗，結(jié)果表明質(zhì)量符合合同要求。對此事件造成的工期和費用影響應(yīng)按（ ）處理。A、費用和工期損失均給予補償B、費用和工期損失均不給予補償C、給予費用補償?shù)豁樠雍贤て贒、順延合同工期但不給予費用補償答案：B9、委托工程測量、水文和地質(zhì)勘察任務(wù)的合同，按照建設(shè)工程勘察合同范本要求的主要內(nèi)容應(yīng)包括（ ）方面的條款。A、合同生效的條件B、勘察成果的提交C、勘察費用的支付D、發(fā)包人應(yīng)提供的資料E、提供履約擔(dān)保答案：A B C D10、甲公司將與乙公司簽訂的合同中的義務(wù)轉(zhuǎn)讓給丙公司。依據(jù)合同法規(guī)定，下列關(guān)于轉(zhuǎn)讓的表述中正確的有（ ）

23、。A、合同主體不變，仍為甲乙公司B、轉(zhuǎn)讓必須征得乙公司同意C、丙公司只能對甲公司行使抗辯權(quán)D、甲公司對丙公司不履行合同的行為不承擔(dān)責(zé)任E、丙公司應(yīng)承擔(dān)與主債務(wù)有關(guān)的從債務(wù)答案：B D E(合同管理習(xí)題八)1、雙方惡意串通，損害國家或者第三人利益的合同，應(yīng)當采?。?）的措施。A、將財產(chǎn)返還給對方B、賠償損失C、繼續(xù)履行D、追繳財產(chǎn)答案：D2、對處理建設(shè)單位與監(jiān)理單位之間拖欠監(jiān)理費的糾紛，沒有強制執(zhí)行效力的文書是（ ）。A、人民法院的判決B、仲裁機構(gòu)的裁決C、經(jīng)過公證的還款協(xié)議D、經(jīng)過鑒證的還款協(xié)議答案：D3、邀請招標與公開招標比較，具有（ ）等優(yōu)點。A、競爭更激烈（公開招標的）B、不需設(shè)置資格預(yù)

24、審程序C、節(jié)省招標費用D、節(jié)省招標時間E、減少承包方違約的風(fēng)險答案：B C D E4、因違約行為造成損害高于合同約定的違約金，守約方可（ ）。A、按合同約定違約金要求對方賠償B、按實際損失加上違約金要求對方賠償C、在原約定違約金基礎(chǔ)上適當增加一定比例違約定金D、請求法院增加超過違約金部分損失答案：D5、因監(jiān)理單位與第三方的共同責(zé)任而給委托人造成了經(jīng)濟損失，計算監(jiān)理單位賠償費的原則是（ ）。A、按工程實際受到的損害計算B、按委托人認為所受到的損害計算了C、按實際損害計算一定比例的賠償金D、監(jiān)理單位賠償總額不應(yīng)超過監(jiān)理酬金總額E、監(jiān)理單位賠償總額不應(yīng)超過扣除稅金后的監(jiān)理酬金總額答案：C E6、某項

25、目招標，經(jīng)評標委員會評審認為所有投標都不符合招標文件的要求，這時應(yīng)當（ ）。A、與相對接近要求的投標人協(xié)商，改為議標確定中標人B、改為直接發(fā)包C、用原招標文件重新招標D、修改招標文件后重新招標答案：D7、發(fā)包人對部分或者全部工程質(zhì)量有特殊要求的，應(yīng)（ ）。A、支付由此增加的追加合同價款并順延工期B、只給予工期順延，不支付由此增加的追加合同價款C、只支付由此增加的追加合同價款，不順延工期D、支付由此增加的追加合同價款，視情況決定是否順延工期答案：B8、合同生效后，當事人就質(zhì)量、價款或者報酬履行地點等內(nèi)容沒有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補充，這體現(xiàn)了合同履行的（ ）原則。A、誠實信用B、全面履行

26、C、法定履行D、約定履行答案：B9、關(guān)于隱蔽工程與重新檢驗的說法不正確的是（ ）。A、工程師未能按規(guī)定時間提出延期要求，又未按時參加驗收，承包人可自行組織驗收，該檢驗應(yīng)視為工程師在場情況下進行的驗收B、工程師沒有參加驗收，當其對某部分的工程質(zhì)量有懷疑，不能要求承包人對已經(jīng)隱蔽的工程進行重新檢驗C、無論工程師是否參加了驗收，當其對某部分的工程質(zhì)量有懷疑，均可要求承包人對已經(jīng)隱蔽的工程進行重新檢驗D、重新檢驗表明質(zhì)量不合格，承包人承擔(dān)由此發(fā)生的費用和工期損失答案：B10、在仲裁中，申請人經(jīng)書面通知，無正當理由不到庭或者未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的，可以（ ）。A、視為撤回仲裁申請B、視為無仲裁協(xié)議C、

27、缺席裁決D、移交人民法院判決答案：C(合同管理習(xí)題九)1、建設(shè)工程設(shè)計合同履行時，（ ）是承包人的義務(wù)。A、提供有關(guān)設(shè)備的技術(shù)資料B、向有關(guān)部門辦理各設(shè)計階段設(shè)計文件的審批工作C、修改預(yù)算D、確定設(shè)計深度和范圍答案：C2、依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，（ ）屬于發(fā)包人應(yīng)當完成的工作。A、辦理施工許可證B、提供工程進度計劃C、確定坐標控制點D、做好施工現(xiàn)場地下管線的保護工作E、協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線的保護工作答案：A C E3、建設(shè)行政主管部門派出監(jiān)督招標投標活動的人員可以（ ）。A、參加開標會B、作為評標委員C、決定中標人D、參加定標投票答案：A4、在材料采購合同中，由供貨運的貨物

28、，運輸過程中發(fā)生的問題由（ ）負責(zé)。A、供貨方B、運輸部門C、采購方D、供貨方和運輸部門共同答案：B5、法人的變更是指（ ）。A、法人法定存在期限屆滿B、法人企業(yè)改變經(jīng)營方式C、法人企業(yè)轉(zhuǎn)讓企業(yè)D、企業(yè)法人資格被撤銷答案：B6、政府行政主管部門對招標投標的管理包括（ ）等工作。A、批準招標B、查處假招標行為C、指定招標代理機構(gòu)D、核查招標文件并備案E、追查在評標委員會推薦中標人名單外確定中標人行為的責(zé)任答案：B D E7、在仲裁中，被申請人經(jīng)書面通知，無正當理由不到庭或者未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的，可以（ ）。A、視為撤回仲裁申請B、視為無仲裁協(xié)議C、缺席裁決D、移交人民法院判決答案：C8、承包

29、商對工程師變更工程的估價不滿意，將此爭議提交爭端裁決委員會。爭端裁決委員會作出處理決定后，承包商對結(jié)果仍不滿意。按照施工合同條件的規(guī)定，承包商（ ）。A、必須接受裁決委員會的決定B、可以將爭議提交業(yè)主做決定C、可以提交仲裁機構(gòu)做決定D、可以再次提交工程師做決定答案：C9、依據(jù)擔(dān)保法的規(guī)定，當采用保證方式進行擔(dān)保時，（ ）。A、債務(wù)人與債權(quán)人是保證合同的當事人，債務(wù)人向債權(quán)人保證，當債務(wù)人不履行債務(wù)時由保證人承擔(dān)責(zé)任B、債務(wù)人與債權(quán)人是保證合同的當事人，明確保證人，保證人向債務(wù)人保證，當債務(wù)人不履行債務(wù)時，由保證人承擔(dān)責(zé)任C、保證人與債務(wù)人是保證合同的當事人，保證人承諾，當債務(wù)人不履行債務(wù)時，由

30、保證人承擔(dān)責(zé)任D、保證人與債權(quán)人是保證合同的當事人，保證人承諾，當債務(wù)人不履行債務(wù)時，由保證人承擔(dān)責(zé)任答案：D10、施工過程中，如果發(fā)包人需要撤換工程師，應(yīng)至少于易人前（ ）天以書面形式通知承包人，并繼續(xù)履行前任作出的書面承諾。A、7B、14C、28D、30答案：A(合同管理習(xí)題十)1、如果解決施工合同糾紛的仲裁過程違反法定程序，當事人可以向( )申請撤銷裁決。A、人民法院B、政府的建設(shè)行政主管部門C、上級仲裁委員會D、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)答案：A2、在安全施工方面，( )等應(yīng)當由發(fā)包人承擔(dān)。A、安全防護措施費用B、提出安全防護措施C、實施安全措施D、因承包人措施不力造成的事故責(zé)任E、因發(fā)包人原因?qū)е?/p>

31、的安全事故責(zé)任答案：A E3、施工招標中采用綜合評分法評標，評定報價部分得分高低的評分標準可以采用()。A、最高報價衡量法B、標底衡量法C、復(fù)合標底衡量法D、無標底衡量法E、成本價衡量法答案：B C D4、以包工包料方式承包的施工合同，施工企業(yè)的項目經(jīng)理在建筑材料采購 合同履行中有過錯而出現(xiàn)違約。該違約責(zé)任應(yīng)當由()承擔(dān)。A、建設(shè)單位B、施工企業(yè)C、項目經(jīng)理D、采購人員答案：B5、審查設(shè)計投標人的人員技術(shù)力量主要是考察()的資質(zhì)能力。A、設(shè)計單位負責(zé)人B、設(shè)計負責(zé)人C、專業(yè)設(shè)計人員D、所有設(shè)計人員答案：B6、承包人提出費用索賠中的人工費包括()。A、增加工作內(nèi)容的人工費B、停工損失費C、工作效

32、率降低的損失費D、閑置人員在停工期間的福利費E、計日工資（工期索賠）答案：A B C7、工程師對已同意承包人覆蓋的隱蔽工程質(zhì)量有懷疑，指示承包人進行剝露后的重新取樣試驗。試驗結(jié)果表明該部位的施工質(zhì)量雖滿足行業(yè)規(guī)范的要求，但未達到合同約定的標準。工程師應(yīng)判定( )。A、質(zhì)量合格B、需重新修復(fù)C、不補償費用但順延合同工期D、順延合同工期并追加合同價款E、承包人損失的工期和費用均不予補償答案：B E8、要約相對人對要約主要條款部分同意，部分作變更的答復(fù)文件，可視為()。A、承諾B、部分承諾C、新要約D、拒絕答案：C9、工程師在審查承包商的索賠報告中要求順延的工期時，做法正確的是()。A、首先要劃清施

33、工進度拖延的責(zé)任B、被延誤的工作處于施工進度計劃關(guān)鍵線路上的應(yīng)批準順延工期C、被延誤的工作處于施工進度計劃非關(guān)鍵線路上的不應(yīng)批準順延工期（不 一定）D、工程師有審核、批準承包人順延工期的權(quán)力E、工程師有權(quán)指示承包人刪減某些合同內(nèi)規(guī)定的工作，同時要求相應(yīng)縮短合同工期答案：A B D10、同一財產(chǎn)向兩個以上債權(quán)人抵押的，拍賣、變賣抵押物所得的價款的清償規(guī)定可以是()清償。A、接抵押物登記的先后順序B、按債權(quán)比例C、按合同生效順序D、按債權(quán)的價款多和順序E、抵押物已登記的先于未登記的答案：A B C E(合同管理習(xí)題十一)1、下列哪些合同，當事人一方有權(quán)請求人民法院或者仲裁機構(gòu)變更或者撤銷（）。A、

34、因重大誤解而訂立的合同B、顯失公平的合同C、以欺詐、脅迫等手段使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同D、乘人之危使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同E、以合法形式掩蓋非法目的的合同（無效合同）答案：A B C D2、考慮到特殊行業(yè)施工內(nèi)容的專業(yè)要求，設(shè)備安裝工程一般采用（ ）方式為宜。A、公開招標B、邀請招標C、議標D、方案競賽答案：B3、在承包工作范圍內(nèi)，部分由承包商負責(zé)設(shè)計的圖紙，應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)將經(jīng)過行政法規(guī)規(guī)定的審查程序批準的設(shè)計文件提交工程師審核，如果設(shè)計圖紙仍有質(zhì)量問題，則責(zé)任應(yīng)當由（）承擔(dān)。A、發(fā)包人B、承包人C、工程師D、發(fā)包人與承包人共同答案：B4、某施工合同，在施工任

35、務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，但雙方一直沒有簽訂書面合同，應(yīng)當認定該合同（）。A、未成立B、已經(jīng)成立C、在公證后成立D、不具備成立條件答案：B5、建設(shè)工程施工合同履行過程中，不應(yīng)由發(fā)包人完成的工作是（jA、提供地下管線資料B、辦理法律、法規(guī)規(guī)定的批準手續(xù)C、進行圖紙會審（發(fā)包人召集設(shè)計、施工參加，具體現(xiàn)場質(zhì)疑作有施工負 責(zé)）D、按規(guī)定辦理安全生產(chǎn)有關(guān)手續(xù)E、協(xié)調(diào)處理古樹名木的保護工作答案：C D6、下列可以構(gòu)成一個有效的承諾是（）。A、承諾是由非受要約人做出B、承諾超過期限，但要約人及時通知該承諾有效C、承諾的內(nèi)容對要約的數(shù)量提出適當變更的（新要約）D、向不特定的多數(shù)人同時做出承諾答

36、案：B7、FIDIC施工合同條件規(guī)定，不論是承包商提出的索賠還是業(yè)主提出的索賠均應(yīng)首先（）。A、協(xié)商解決B、提交給工程師C、提交爭端裁決委員會D、提示仲裁機構(gòu)答案：B8、供貨方比合同約定的交貨日期提前1個月將訂購的鋼材發(fā)運到工程所在地的鐵路貨站，采購方接到提貨通知后應(yīng)（）。A、拒絕提貨B、將鋼材發(fā)運回供貨方C、及時提貨D、通知對方要求其承擔(dān)提前期間的保管費用E、不承擔(dān)提前期間保管不善導(dǎo)致的貨物損失答案：C D9、承包人在索賠意向通知提交后的（ 28）天內(nèi)遞交正式的索賠報告。A、14B、28C、7D、56答案：B10、在承包工作范圍內(nèi)，部分由承包商負責(zé)設(shè)計的圖紙，應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)將經(jīng)過行政法

37、規(guī)規(guī)定的審查程序批準的設(shè)計文件提交工程師審核，如果設(shè)計圖紙仍有質(zhì)量問題，則責(zé)任應(yīng)當由（ ）承擔(dān)。A、發(fā)包人B、承包人C、工程師D、發(fā)包人與承包人共同答案：B(合同管理習(xí)題十二 )1、在委托監(jiān)理合同中，監(jiān)理人享有（ ）。A、選擇工程總承包人的建議權(quán)B、對工程規(guī)模、設(shè)計標準等的審批權(quán)C、工程建設(shè)有關(guān)協(xié)作單位的組織協(xié)調(diào)主持權(quán)D、合同范圍內(nèi)工程款支付的審核和簽認權(quán)E、一切工程變更的批準權(quán)答案：A C D2、在施工合同中，項目經(jīng)理是（）授權(quán)的，派駐施工場地的承包人的總負責(zé)人。A、發(fā)包人單位法定代表人B、承包人單位法定代表人C、總監(jiān)理工程師D、發(fā)包人代表答案：B3、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同標準條件規(guī)定“委托人

38、”是指（ ）。A、監(jiān)理人派到監(jiān)理機構(gòu)全面履行本合同的全權(quán)負責(zé)人B、承擔(dān)直接投資責(zé)任和委托監(jiān)理業(yè)務(wù)的一方及合法繼承人C、進行監(jiān)理招標的一方D、監(jiān)督監(jiān)理招標的一方答案：B4、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點是（）。A、發(fā)件人的主營業(yè)地B、發(fā)件人的經(jīng)常居住地C、收件人的主營業(yè)地D、收件人的經(jīng)常居住地答案：C5、工程建設(shè)施工合同履行過程中，發(fā)包人應(yīng)完成的工作內(nèi)容包括（ ）。A、辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地B、提供和維護非夜間施工使用的照明C、開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道D、保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定E、確定水準點與坐標控制點并進行現(xiàn)場交驗答案：A C E6、委托人要

39、授權(quán)一位熟悉建設(shè)工程情況，能迅速做出決定的常駐代表，負責(zé)與監(jiān)理人聯(lián)系，更換此人要（）。A、提前通知承包人B、提前通知監(jiān)理人C、經(jīng)承包人同意D、經(jīng)監(jiān)理人同意答案：B7、FIDIC施工合同條件中，有關(guān)爭端裁決委員會的說法中正確的是（）。A、合同一方提名的爭端裁決委員會成員不需對方同意B、爭端裁決委員會屬于強制性法律效力的行為C、爭端裁決委員會不需要常駐工地D、爭端裁決委員會成員的工作酬金由業(yè)主和承包商平均負擔(dān)E、未經(jīng)對方同意，任何一方不得就任何事件向爭端裁決委員會征求意見答案：C D E8、在合同中當事人沒有約定質(zhì)量標準的，如果沒有國家標準，則依（）執(zhí)行。A、地方標準B、部門標準C、行業(yè)標準D、強

40、制標準答案：C9、工程竣工驗收未能通過，經(jīng)過承包人修正缺陷再次驗收檢驗合格。這種情況下，計算承包人的實際竣工日期應(yīng)為（ ）日。A、承包人第一次提交竣工驗收報告B、承包人修改后再次提請竣工驗收C、最終驗收合格D、辦理竣工驗收手續(xù)答案：B10、在FIDIC施工合同條件下，工程師要求承包商遞交實施變更的說明中應(yīng)包括的內(nèi)容是（）。A、實施工作說明書B、變更工作實施的質(zhì)量標準C、提出工期順延要求D、提出變更費用要求E、對進度計劃作必要修改的建議答案：A C D E(合同管理習(xí)題十三)1、某一住宅項目的施工承包人，將該項目的鋁合金門窗交由專業(yè)加工廠加工，該承包人與加工廠之間簽訂的合同應(yīng)稱為（）。A、材料采

41、購合同B、設(shè)備采購合同C、委托合同D、承攬合同答案：D2、合同履行地點沒有約定或約定不明確的，下列確定方法的表述，正確的是（ ）。A、給付貨幣的，在給付貨幣一方所在地履行B、交付不動產(chǎn)的，在不動產(chǎn)所在地履行C、交付動產(chǎn)的，在接受動產(chǎn)一方所在地履行D、履行標的是行為的，在履行義務(wù)一方所在地履行答案：B D3、有資格代理招標的機構(gòu)應(yīng)具備的條件包括（ ）。A、必須是法人組織B、不得與行政機關(guān)有隸屬關(guān)系C、有從事招標代理業(yè)務(wù)的場所D、有編制招標文件的能力E、有自己的評標專家?guī)齑鸢福築 C D E4、FIDIC施工合同條件規(guī)定，承包商運抵施工現(xiàn)場的自有施工設(shè)備，在（）可運出施工現(xiàn)場。A、經(jīng)工程師批準后B

42、、經(jīng)項目經(jīng)理批準后C、任何時候D、其他施工現(xiàn)場需要時答案：A5、建設(shè)工程設(shè)計合同履行時，（）是承包人的義務(wù)。A、提供有關(guān)設(shè)備的技術(shù)資料B、向有關(guān)部門辦理各設(shè)計階段設(shè)計文件的審批工作C、修改預(yù)算D、確定設(shè)計深度和范圍答案：C6、指定分包商的特點包括（ ）。A、與業(yè)主簽訂合同B、承包商負責(zé)協(xié)調(diào)管理C、從暫列金額項內(nèi)支付D、指定分包商違約由承包商承擔(dān)責(zé)任E、工作內(nèi)容不屬于合同約定承包商必須完成的工作范圍答案：B C E7、施工企業(yè)的項目經(jīng)理是施工企業(yè)法定代表人的代理人，這種代理是（）代理。A、委托B、法定C、指定D、再答案：A8、合同公證與簽證的相同點不包括（）。A、都實行自愿申請原則B、兩者的內(nèi)容與范圍相同C、目的相同D、適用范圍相同答案：D9、依