《熱門加工協(xié)議書三篇》

1、熱門加工協(xié)議書三篇 在當今社會生活中，協(xié)議起到的作用越來越大，協(xié)議具有法律效力，確立某種法律關系。想必許多人都在為如何寫好協(xié)議而煩惱吧，以下是為大家整理的加工協(xié)議書3篇，歡迎閱讀與收藏。 加工協(xié)議書 篇1 訂立合同雙方：承攬人：_定作人：_定作人委托承攬人加工_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條 加工成品編號：_名稱：_規(guī)格：_單位：_數(shù)量：_備注：_第二條 加工成品 質(zhì)量要求（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量_（1用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定

2、選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法_（1承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人；定

3、作人應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術資料的復制品。3定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。）第五條 價款或酬金_（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）第六條 驗收標準和方法_（1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2定作人應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目

4、，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量）監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。）第七條 交貨的時間和地點_（1交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議；并按協(xié)議執(zhí)行。2交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知

5、，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）第八條 包裝要求及費用負擔_第九條 運輸辦法及費用負擔_第十條 結(jié)算方式及期限_第十一條 其他_（如：1根據(jù)國家有關規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）第十二條 承攬人的違約責任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人

6、同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負者修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償

7、損失。四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_（10-30的幅度）或酬金總額的_（20-60的幅度）違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收

8、單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權(quán)拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條 定作人的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)

9、格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_（10一30的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_（20一60的幅度）的違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領

10、取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違

11、約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自_年 _月_日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份；合同副本一式_份，交_（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關

12、）各留存一份。定作人：（蓋章）_代表人：（蓋章）_地址：_電話：_開戶銀行：_賬號：_承攬人：（蓋章）_代表人：（蓋章）_地址：_電話：_開戶銀行：_賬號：_年_月_日 加工協(xié)議書 篇2 甲方：乙方：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，由甲方提供圖紙，委托乙方制作、生產(chǎn)甲方開發(fā)的產(chǎn)品。雙方根據(jù)中華人民共和國反不正當競爭法在平等互利基礎上協(xié)商一致，為確保相應工作涉及的技術信息和技術資源不被泄露，并防止上述保密信息被濫用，雙方達成如下協(xié)議：一、乙方作為甲方工作的承擔或參與單位，其工作任務依據(jù)相關工作的有關任務書確定，本協(xié)議僅涉及乙方在生產(chǎn)、制造甲方產(chǎn)品過程中及以后的保密責任。二、本協(xié)議涉及保密的.技術信息和技術資料包

13、括：1、相關工作任務書中涉及的圖號、元件名稱和技術資料，以及有關談話的錄間，元件的拍照相片等；2、相關工作承擔者之間往來的傳真，信函、qq上傳輸?shù)奈臋n、電子郵件等；3、相關工作實施過程中產(chǎn)生的新的技術信息和技術資料、生產(chǎn)現(xiàn)場的紙質(zhì)圖紙、工藝文件等；4、相關工作實施過程中各有關當事人擁有的知識產(chǎn)權(quán)；5、經(jīng)甲乙雙方在該相關工作實施過程中確認的需要保密的其他信息。三、甲方責任1、甲方應根據(jù)相關工作任務書的規(guī)定，向乙方提供必要的技術信息和技術資料；2、甲方在以書面形式（包括：郵件、傳真、磁盤、光盤等）向乙方提供技術信息時，可以進行登記或備案；3、甲方對乙方提供的注明保密的技術信息和資料負有保密責任，未

14、經(jīng)甲方同意不得提供給與本相關工作無關的任何第三方；4、對不再需要保密或者已經(jīng)公開的技術信息和技術資料，甲方應及時通知乙方。四、乙方責任1、乙方應僅將甲方提供的資料信息信息用于工作組范圍內(nèi)。2、乙方對從甲方或者甲方以外的其他渠道獲得的涉及相關工作的技術信息和技術資料負有保密責任，未經(jīng)甲方同意不得提供給任何第三方。3、乙方為承擔本協(xié)議約定的保密責任，應妥善保管有關的文件和資料，未經(jīng)甲方事先的書面許可，不對其復制，仿造等；4、本項目完成后，所有相關技術資料，生產(chǎn)設計的報廢品，樣品，半成品，成品都需全部交給甲方，乙方不保留任何與甲方產(chǎn)品有關的資料與實物。5、乙方應對有關人員進行有效管理，以確保本協(xié)議的

15、履行。如乙方在職或曾在職人員在保密期內(nèi)的有效管理；6、在本協(xié)議約定的保密期限內(nèi)，乙方如發(fā)現(xiàn)有關保密信息被泄露，應及時通知甲方，并采取積極的措施避免損失的擴大。五、本協(xié)議中涉及的有關保密信息，其中已經(jīng)擁有知識產(chǎn)權(quán)的歸原所有人所有；。六、違反本協(xié)議的約定，由違約方承擔相應責任，并賠償由此產(chǎn)生的一切損失。八、本協(xié)議要求雙方承擔保密義務的期限為： 自乙方取得有關文件、圖紙、樣品、資料之日起，至本相關工作全部完成之后 八 年內(nèi)需繼續(xù)履行有關保密責任。九、雙方在履行協(xié)議中產(chǎn)生的糾紛，應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，通過甲方所在地的人民法院解決。十、乙方至少在8年內(nèi)不得在網(wǎng)站上、宣傳手冊上、展會上、同行聚會

16、上、其他任何載體宣傳甲方的產(chǎn)品以及甲方的公司名稱（含簡稱、關鍵字），導致甲方損失的，乙方承擔連帶賠償責任十、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各持有一份。雙方蓋章簽字后生效。甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：法人或代理人（簽字）： 法人或代理人（簽字）：_年_月_日 加工協(xié)議書 篇3 發(fā)包方： （以下簡稱甲方）承包方： （以下簡稱乙方）根據(jù)中華人民共和國合同法的有關規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方將創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園c1#、c2#樓欄桿制安工程委托乙方施工。為明確雙方在工程施工中的權(quán)利、義務和經(jīng)濟責任，特訂立本合同以共同遵守執(zhí)行：一、 工程概況1、 工程名稱：創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園c1#、c2#樓欄桿制安工程2、 工程地點：徐州經(jīng)濟

17、技術開發(fā)區(qū)軟件園3、 工程內(nèi)容：金屬鋼管欄桿制安工程及保修期間的維修等全部內(nèi)容。4、 承包方式及工程造價（1） 承包方式：主材甲供，乙方包人工、輔材、安裝、質(zhì)量、工期、安全。主材包括焊管、油漆、彎頭、稀料，輔材包括電焊條、切割片、鋼絲刷等除以上主材之外的一切材料。（2） 甲供材料選用：樓梯采用普通焊管，50、32、20實測厚度不小于2.5。窗護欄采用普通方管，方管40*30、20*20實測厚度不小于2.0。 幕墻采用鋁方管10*40。（3） 承包單價：樓梯欄桿及窗護欄按照50元/米結(jié)算。樓梯扶手安裝高度1.0米，護窗欄桿安裝高度1.1米。具體價格如下：序號 樓號 部位 單位 數(shù)量 單價 合計（

18、元）1 c1主樓 樓梯扶手 米 332.482 c2主樓 樓梯扶手 米 348.63 c1裙樓 樓梯扶手 米 61.034 c2裙樓 樓梯扶手 米 945 836.11 50 41805.56 c1主樓 窗護欄 米 74.47 c2主樓 窗護欄 米 408 暫不施工8 c1裙樓 窗護欄 米 71.89 c2裙樓 窗護欄 米 135.610 689.8 50 3449011 c1主樓 屋面 米 2012 c2a樓 屋面 米 3013 50 50 250014 c1主樓 幕墻內(nèi)側(cè) 米 918.9615 c2主樓 幕墻內(nèi)側(cè) 米 540 暫不施工16 1458.96 16 23343.3617 總計

19、102138二、 工程期限1、 本工程的具體開工日期以甲方通知為準，乙方必須在20xx年6月20日之 前完成全部工程項目。2、 因乙方原因工期拖延時間超過合同總工期的10%，甲方有權(quán)單方解除合同，三、 質(zhì)量及施工要求1、 質(zhì)量要求（1） 本工程由乙方進場的材料應與甲方確認的材料樣板相一致。（2） 本工程質(zhì)量應符合相應國家規(guī)范規(guī)定的合格等級標準。2、 施工要求：（1）鋼管加工處理后焊接、打磨及拋光，工程安裝完畢后，要達到不晃動等要求,否則由乙方無償負責處理。（2） 鋼管要求美觀，打磨均勻、平整、光滑、整潔，安裝牢固，不能出現(xiàn)虛焊現(xiàn)象，五金配件除膨脹螺栓為鍍鋅材質(zhì)外，其余皆為不銹鋼。四、 工程付款

20、方式1、 乙方施工完畢經(jīng)甲方、監(jiān)理驗收合格，并由甲方開具結(jié)算工程量清單后，付至合同總價的95%。2、 余款于工程竣工驗收完畢后留工程結(jié)算總價的5%作為保修金。五、 甲方工作1、 甲方負責提供施工場地給乙方進行施工，乙方確認在合同簽訂前已查看過 甲方所提供的場地及周圍的環(huán)境，掌握了所有與工程施工有關或?qū)κ┕び杏绊懙那闆r，乙方進場施工后因場地因素所產(chǎn)生的后果均由乙方負責。2、 甲方免費負責協(xié)調(diào)工地上的用水用電及其它與施工相關事宜。六、 乙方工作1、 乙方必須保質(zhì)保量，嚴格按照甲方指定材料樣板進行采購、制作與施工。2、 乙方進場后必須接受甲方工程部的監(jiān)管并予以積極配合。3、 乙方工程人員必須服從甲方工程部的工程管理制度和規(guī)章制度。4、 乙方必須注意樓梯地磚的成品保護，如因乙方原因造成損壞，修補費用由乙方承擔。5、 工程竣工驗收合格前，乙方必須對本工程進行保護，否則所造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。6、 工程竣工后，乙方要清理現(xiàn)場，將施工場地擦掃干凈，做到工完場清，并 負責將垃圾清運到甲方指定地點。七、 安全生產(chǎn)的約定1、 乙方在施工應嚴格遵守建設工程安全生產(chǎn)管理條例、中華人民共和國 消防條例和其