加工承攬合同

1、標準協(xié)議示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-899編號：_加工承攬合同甲方：_乙方：_日期：_加工承攬合同用戶指南：該協(xié)議資料適用于通過合同的訂立和履行所要達到的最終目標，并且明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，便于保護當事人的正當利益，實現(xiàn)有效地約束當事人的行為，保證利益方（集體或個人）的合法權(quán)益不受損害?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。定作方：法定代表人： 職務(wù)：地址：承攬方：法定代表人： 職務(wù)：地址：因定作方需要向其客戶 供應(yīng)本合同所列貨物，因此委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第二條 質(zhì)量要求第三條 原材料的提

2、供1、 由定作方提供;2、 由承攬方提供;3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格，應(yīng)在收到原材料后 天內(nèi)提出書面異議，并協(xié)商解決辦法，如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的，視為原材料合格。第四條 原材料的損耗比例1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;2、若原材料損耗超過 %，則超過部分，承攬方應(yīng)按照定作方購買原材料的價格，對定作方全額進行賠償。第五條 剩余原材料的處理1、加工完成后，承攬方應(yīng)將剩余原材料返還給定作方;2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求，則需按本合同確定價格，向承攬方支付額外的加工報酬。第六條 技術(shù)資料，圖紙1、定作方應(yīng)當在 年 月 日之前將技術(shù)資料，圖紙等提供給承攬方;

3、2、上述技術(shù)資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標準之一。第七條 價款支付方式1、承攬方應(yīng)在定作方付款前開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票給定作方;2、定作方在收到貨物并檢驗合格后 天內(nèi)支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日第八條 貨物的交付1、交貨地點：承攬方應(yīng)在 年 月 日前，將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;2、運費承擔：由承攬方承擔貨物的運輸費用;3、指定時間：定作方應(yīng)于 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。第九條 貨物的檢驗1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為檢驗標準;2、驗貨時間和地點為 ;3、貨物質(zhì)量不合格，如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢，則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)

4、返修完畢，則承攬方應(yīng)承擔質(zhì)量不合格的相應(yīng)違約責任;4、如雙方無法就貨物的質(zhì)量異議達成一致意見，可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗機構(gòu)進行檢驗，如有一方不配合指定檢驗機構(gòu)，則視為同意對方的質(zhì)量異議。第十條 定作方的違約責任1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量，但應(yīng)向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款 %的補償金，承攬方應(yīng)歸還未加工部分原材料;2、定作方逾期付款的，應(yīng)根據(jù)逾期時間，按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;第十一條 承攬方的違約責任1、承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應(yīng)向定作方支付全部價款的 %的違約金;2、承攬方逾期交貨超過 天，定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同

5、，則承攬方應(yīng)返還定作方已付價款，按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款，并向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;3、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定，定作方可以向承攬方退回不合格貨物，承攬方應(yīng)按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款，向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款，并支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;4、若貨物的質(zhì)量不符合約定，定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同，導致定作方損失的，不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議，承攬方都應(yīng)向定作方補償該損失;5、若承攬方逾期交貨，導致定作方應(yīng)定作方客戶的要求而改變運輸方式的，則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔。第十二條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任。第十三條 其他事項1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突，以補充協(xié)議為準;3、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份