電力施工合同

1、電力施工合同發(fā)包人：承包人：依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就本建設(shè)工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。一、工程概況1、工程名稱：2、工程地點(diǎn)：3、 工程范圍：（詳見施工圖紙內(nèi)容）4、承包方式：5、材料及工藝補(bǔ)充說明（詳見施工圖紙內(nèi)容）二、合同工期及工期延誤1、 開工日期：年 月 日竣工日期: 年月日合同工期總天數(shù) 天（以實(shí)際進(jìn)場施工之日算起）2、由于承包人的責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付合同價(jià)款萬分之_，的違約金，算至驗(yàn)收合格之日。3、因以下原因造成工期延誤、工期相應(yīng)順延：發(fā)包人未能

2、按約定提供（或確認(rèn)）施工圖紙及開工條件；發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款；發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）未按約定提供指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行；設(shè)計(jì)變更或工程量增加；不可抗力其他非因承包人原因造成停工累計(jì)超過_小時(shí)。承包人在以上情況發(fā)生后 日內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）提岀報(bào)告；發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師） 在收到報(bào)告后日內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)提岀修改意見，視為同意順延工期。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格、按照鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收。四、合同價(jià)款總計(jì)合同金額（大寫）人民幣 小寫Y 五、工程款結(jié)算及支付1、 工程竣工驗(yàn)收合格支付工程款的80% ;2、

3、搭電成功之后付工程款的95% ;3、剩余5%作為保修金，一年后退還。六、施工準(zhǔn)備1、 承包人在合同簽定后 日內(nèi)免費(fèi)完成圖紙的設(shè)計(jì)和細(xì)化，完成后由發(fā)包人提交給設(shè)計(jì)院，承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過。2、發(fā)包人應(yīng)辦理完備項(xiàng)目報(bào)建、圖樣簽章手續(xù)，協(xié)調(diào)好周邊及有關(guān)部門關(guān)系；3、 承包人于接到審查合同圖紙日內(nèi)完成主構(gòu)件的加工并運(yùn)抵工地現(xiàn)場；4、承包人嚴(yán)格按施工圖紙中的材料進(jìn)行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質(zhì)量保證書；七、安全施工與檢查1、承包人應(yīng)遵守工地建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患；2、發(fā)包人

4、應(yīng)對其在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育，發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工，因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩砂l(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用；3、如發(fā)生安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門并通知發(fā)包人，同時(shí)按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用;4、當(dāng)發(fā)包人與承包人對事故責(zé)任有爭議時(shí)，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認(rèn)定處理。八、工程竣工驗(yàn)收及保修1、承包人在工程竣工前三日內(nèi)，應(yīng)將驗(yàn)收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時(shí)驗(yàn)收，如發(fā)包人不能按期參加驗(yàn)收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗(yàn)收日期，但發(fā)包人必須承認(rèn)承包人的竣工時(shí)間；發(fā)包 人推遲驗(yàn)收，期間所發(fā)生的管理費(fèi)和其他損失均由發(fā)包人承擔(dān)

5、；2、發(fā)包人收到承包人的驗(yàn)收通知未提岀異議，但到期又不按期組織驗(yàn)收或發(fā)包人提前使用的，視為驗(yàn)收合格；3、竣工工程經(jīng)驗(yàn)收合格之日，辦理工程移交，從驗(yàn)收之日起三日內(nèi)移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)；4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決，致使該工程不能全部按期竣工，可作減項(xiàng)竣工，并對已完成工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收和辦理移交手續(xù)；5、自工程竣工驗(yàn)收合格之日起壹年內(nèi)承包人對工程負(fù)責(zé)免費(fèi)保修，保修期屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。九、現(xiàn)場代表發(fā)包人現(xiàn)場代表，承包人場代表雙方代表的權(quán)利義務(wù)按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時(shí) 應(yīng)提前三天書面通知對方。十、違約責(zé)任一方違約時(shí)，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。十一、爭議解決雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成，任何一方應(yīng)向人民法院起訴。十二、附則 本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具 有同等效力；合同以雙方簽字蓋章后生效，一式二份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)一份，具有同等法律效力 組成本合同的文件包括：1本合同2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件3、圖紙4、雙方有關(guān)工程的洽商、