加工承攬合同(樣式一)

1、合同訂立原那么平等原那么：根據(jù)?中華人民共和國合同法?第三條：“合同當(dāng)事人的法律地位平等，一方不得將自己的意志強(qiáng)加給另一方 的規(guī)定，平等原 那么是指地位平等的合同當(dāng)事人，在充分協(xié)商達(dá)成一致意思表示的 前提下訂立合同的原那么。這一原那么包括三方面內(nèi)容：合同當(dāng)事 人的法律地位一律平等。不管所有制性質(zhì)，也不問單位大小和經(jīng) 濟(jì)實(shí)力的強(qiáng)弱，其地位都是平等的。合同中的權(quán)利義務(wù)對等。 當(dāng)事人所取得財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)或工作成果與其履行的義務(wù)大體相當(dāng)； 要求一方不得無償占有另一方的財(cái)產(chǎn)，侵犯他人權(quán)益；要求禁止 平調(diào)和無償調(diào)撥。合同當(dāng)事人必須就合同條款充分協(xié)商，取得 一致，合同才能成立。任何一方都不得凌駕于另一方之上，不

2、得 把自己的意志強(qiáng)加給另一方，更不得以強(qiáng)迫命令、脅迫等手段簽 訂合同。自愿原那么：根據(jù)?中華人民共和國合同法?第四條:當(dāng)事人依法享有自愿訂立合同的權(quán)利，任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)的規(guī)定，民事活動除法律強(qiáng)制性的規(guī)定外，由當(dāng)事人自愿約定。包括：第一， 訂不訂立合同自愿；第二，與誰訂合同自愿，；第三，合同內(nèi)容 由當(dāng)事人在不違法的情況下自愿約定；第四，當(dāng)事人可以協(xié)議補(bǔ) 充、變更有關(guān)內(nèi)容；第五，雙方也可以協(xié)議解除合同；第六，可 以自由約定違約責(zé)任，在發(fā)生爭議時(shí)，當(dāng)事人可以自愿選擇解決 爭議的方式。公平原那么：根據(jù)?中華人民共和國合同法?第五條：“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循公平原那么確定各方的權(quán)利和義務(wù)的規(guī)定，公平原

3、那么要求合同雙方當(dāng) 事人之間的權(quán)利義務(wù)要公平合理具體包括：第一，在訂立合同時(shí)， 要根據(jù)公平原那么確定雙方的權(quán)利和義務(wù)；第二，根據(jù)公平原那么確 定風(fēng)險(xiǎn)的合理分配；第三，根據(jù)公平原那么確定違約責(zé)任。老實(shí)信用原那么：根據(jù)?中華人民共和國合同法?第六條：“當(dāng)事人行使權(quán)利、履行義務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循老實(shí)信用原那么的規(guī)定，老實(shí)信用原那么要求當(dāng)事 人在訂立合同的全過程中，都要老實(shí)，講信用，不得有欺詐或其 他違背老實(shí)信用的行為。加工承攬合同樣式一訂立合同雙方：承攬方：定作方：定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：品名丨規(guī) 格丨單備注I第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需

4、要封存樣品的， 應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)第三條 原材料的提供方法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接 受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī) 定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理， 減少價(jià)款或退貨。2 .用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明 確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量， 質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同 規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得 偷換零部件。3

5、.原材料等物品交提日期計(jì)算，參照第七條 規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┓椒?.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng) 及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意 見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí) 通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2 .承攬方對于 承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方 許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3 .定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提 供技術(shù)資料，圖紙等。第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī) 定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定

6、的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收 承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技 術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物 或工程，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi) 發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3 .當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提 供檢驗(yàn)證明。第七條 交提貨的時(shí)間和地點(diǎn)1 .交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交提定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2 .交提 定作物日期的計(jì)算

7、：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作 方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí) 承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提 取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定 作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第條 其他如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同 的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定 金。2 .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承 攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除

8、承當(dāng)違約責(zé)任外，必 須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違 約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。第十二條 承攬方的違約責(zé)任：一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同 意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換， 并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定 的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍 然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；少交局部 定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修

9、或重新包裝，并承當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值局部。因包裝不符合同規(guī)定造 成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金 元；合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的 規(guī)定，按逾期交付局部的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金 以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分 之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部價(jià)款總值的 %10% - 30%幅度或酬

10、金總額的 %20% - 60%幅度違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管 時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位人，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位人外， 并承當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通 知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承當(dāng)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部

11、件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承當(dāng)逾期交付的 責(zé)任。第十三條 定作方的違約責(zé)任：一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠 償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行局部價(jià)款總值的 %10% - 30%幅度的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的%20% - 60%的幅度違約金。三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù) 資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有 權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方

12、 不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng) 當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定 償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承當(dāng)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不 足局部；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延 期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天， 按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失 及運(yùn)輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位人，承當(dāng)因此而多 支出的費(fèi)用。第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承當(dāng)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失， 如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)責(zé)任，并賠償 承攬方由此造成的損失。第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào) 解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同