庭園施工合同范本最新

1、二載后自由修改庭園施工合同范本最新合同協(xié)議CONTRACT TEMPLATE專業(yè)人員精心編制，內容完整清晰可直接套用庭園施工合同范本最新發(fā)包人（以下簡稱甲方）：承包人（以下簡稱乙方）：根據(jù)中華人民共和國合同法、 中華人民共和國建筑法及其他有關法 律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則 , 雙方就本施工事項協(xié) 商一致, 訂立本合同。、工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、施工范圍：4、施工方式：本工程由乙方以的形式進行施工二、工程期限1、工程有效期限含法定節(jié)假日）日；竣工日期開工日期日2、如遇下列情況，乙方須在發(fā)生簽證事由 2 日內書面通知甲方，并經(jīng)甲乙雙方代表簽證，工期相應順延，

2、否則視為乙方放棄簽證的權利，工程不予順延。（1）因甲方原因影響工程施工進度，如未按時交出場地，接通水電、甲方 變更設計等。2）不可抗力因素。三、工程造價工程預算總價款為人民幣元（大寫1）元）。四、質量標準工程質量標準：質量標準評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據(jù)。五、雙方義務1、甲方義務1）參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收。（2）向乙方提供施工場地， 保證運輸?shù)缆窌惩ǎ?同時提供施工用水、 用電（水 電費由甲方承擔 ） 。（3）工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物管所需相關資料。4）提供施工現(xiàn)場的水電路圖

3、, 和告訴乙方防水層的厚度。5）提供乙方工人現(xiàn)場住宿地點。2、乙方義務嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。根據(jù)甲方確認的施工圖紙，按照本合同約定完成承包范圍內的施工工作。按相關安全法規(guī)進行安全施工，遵守甲方施工現(xiàn)場管理的有關規(guī)定，承擔在施工過程中的放火、防盜、防止事故發(fā)生等安全責任。若出現(xiàn)安全問題， 責任由乙方自行承擔。（4）工程交付甲方前，應負責已完工工程的保護工作，在此期間發(fā)生損壞 的，由乙方自費予以修復并按合同約定交付甲方， 由此造成工期延誤， 按違約責 任中的逾期完工條款處理。5）乙方應確保工程質量達到驗收標準。（6）乙方應在工程竣工驗收后 2 日內向甲方提交竣工結

4、算書及完整的竣工 結算資料。六、材料設備供應承包人在每月 日將下月采購的材料設備以報表形式報發(fā)包人， 經(jīng)發(fā)包人確認后方可采購。 采購的材料設備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、 監(jiān)理工程師、 承包 人三方共同簽字確認后方可使用。七、價款支付方式甲方按工程施工進度分期付款，分別如下：（1）甲方在合同簽定之日向乙方支付工程總款的20%，即人民幣元（大寫 元）作為合同定金。（2）甲方在乙方材料、工人進場以后個 3 工作日內向乙方支付工程總款的30%；即人民幣 元（大寫 元）作為進度款。（3）甲方在乙方完成隱蔽工程及景觀工程后 3 個工作日內向乙方支付工程 預算總價款的 40%，即人民幣 元（大寫 元）作為進度

5、款。（4）工程驗收合格后 2 日內，乙方向甲方提交工程結算單，并將有關資料 送交甲方。 甲方接到資料后 2日內如未有異議， 雙方應在工程結算單上簽字， 甲 方并同時向乙方結清工程尾款。5）以上付款的方式均以現(xiàn)金支付。八、維修期限1、從竣工驗收之日起計算，景觀工程、水電工程等保修期為二年，保修期內由于乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件進行維修。2、從竣工驗收之日起計算， 綠化工程養(yǎng)護期為 3 個月， 養(yǎng)護內容包括修剪、 除草、施藥、施肥、澆水。養(yǎng)護內如出現(xiàn)植物死亡的（非人為造成的或非自然災 害造成的），乙方無條件更換。3、保修期內如屬甲方使用不當或人為造成景觀工程、水電工程等損壞，或 植物死亡

6、的，乙方維護后收取成本費用。九、違約責任1、因甲方工程量變化或圖紙變更造成工期延期的，竣工日期應予以順延。2、甲方未能按本合同約定進行竣工驗收的，由甲方承擔工程保管及風險責任。3、甲方逾期付款的，導致施工無法進行，乙方可停止施工。4、工程質量達不到約定標準，由乙方承擔相應的責任。5、乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非 上述原因連續(xù)停工兩個工作日以上的， 甲方解除合同， 造成甲方工期延誤或其他 損失的，乙方應予賠償。6、乙方應向甲方支付的違約金，甲方在未付款中扣除，違約金不足以彌補 甲方損失的，甲方可繼續(xù)向乙方追償。十、爭議的解決爭議的解決凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本

7、合同有關的一切爭議， 合同各方 應通過友好協(xié)商解決； 如果協(xié)商不能既解決， 任何一方均可向有管轄權的人民法 院起訴。份，雙方簽字蓋章后生效，每份一、其他本合同一式 份，甲、乙雙方各執(zhí)均具同等法律效力。發(fā)包人：（公章）委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：賬號：郵政編碼：年_月_日承包人：（公章）委托代理人：電話：傳真：開戶銀行： 賬號： 郵政編碼：年_月_日合同注意事項：合同模板要結合您實際情況修改，請親在簽訂正式合同時注意以下幾點！!簽訂合同時應注意以下事項：1要注意核實對方身份，如果對方是個人的，必須要保存對方的身份證復印件，如果對方是公司的，必須保存對方營業(yè)執(zhí)照復 印件。2、注意授權，合同應

8、當由有授權的人員簽署，并加蓋公司印章。3、明確合同價格是否含稅。如果合同價格沒有約定是否含稅，通常理解是含稅價。因此合同價格必須約定是否含稅。4、指定收貨人。如果我方是要送貨給對方的，最好在合同中約定對方有權收貨的人員。因為在交易過程中，在發(fā)生爭議時，對方往往有可能否認收到貨物，這時送貨的一方必須證明貨物已經(jīng)送達，如果對方否認簽收貨物人的身份，送貨人將陷于被動。如果在合同中約定了指定的收貨人，這一問題就可以避免。5、在合同中約定盡量多的聯(lián)系方式，包括電子郵箱等。合同履行過程中的聯(lián)絡過程往往通過電子郵件來傳輸，電子郵箱是虛擬的地址，要證明電子郵件的真實出處有很大難度。因此在合同中對雙方的電子郵箱進行約定，對證明雙方的真實意思聯(lián)絡很有幫助。6、指定收款賬戶。有時收款賬戶可能與公司的賬戶不一致，這時在合同中約定收款賬戶，可以避免轉賬付款的爭議。7、約定對方違約時的違約責任。違約責任是對方違約時應承擔的賠償責任，如果某項違約情況較復雜時，違約責任條款可以詳細約定損失的計算方法及標準。8、約定訴訟管轄法院。訴訟管轄法院是指在合同履行過程中發(fā)生爭議時應當向哪個法院起訴。原則上，要到對方（被告）所在地法院提起訴訟，這對起訴方而言不是特別有利。合同可以選擇“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院”等與合同有著相應聯(lián)系的法院作為訴訟管轄法 院。如果能夠將訴訟管轄法院約定為自己所