建設工程施工合同管理復習資料

1、第六章建設工程施工合同管理一、單項選擇題【例題1】某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現場的代表甲平時很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權。工程竣工結算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款（）。（2008年真題）A.經乙簽字的均無效，全部由甲重新確認B.經甲確認的有效，甲不予確認的無效C.經乙簽字的全部有效D.需委托造價管理部門確定【正確答案】B【答案解析】乙的行為屬于無權代理行為，即乙的行為沒有代理權而以甲的名義進行民事、經濟活動。無權代理包括以下幾種情況：（1）沒有代理權而為代理行

2、為；（2）超越代理權限為代理行為；（3）代理權終止為代理行為。乙屬于超越代理權限為代理行為。對于無權代理行為，被代理人可以根據無權代理行為的后果對自己有利或不利的原則，行使“追認權”或“拒絕權”。行使追認權后.將無權代理行為轉化為合法的代理行為。參見教材P8?！纠}2】下列施工合同文件中，解釋順序優(yōu)先的是（）。（2008年真題）A.中標通知書B.投標書C.施工合同專用條款D.規(guī)范【正確答案】A【答案解析】在協議書和通用條款中規(guī)定，對合同當事人雙方有約束力的合同文件包括簽訂合同時已形成的文件和履行過程中構成對雙方有約束力的文件兩大部分。其中訂立合同時已形成的文件包括：（1）施工合同協議書；（2）

3、中標通知書；（3）投標書及其附件：（4）施工合同專用條款；（5）施工合同通用條款；（6）標準、規(guī)范及有關技術文件；（7）圖紙；（8）工程量清單；（9）工程報價單或預算書。通用條款規(guī)定，上述合同文件原則上應能夠互相解釋、互相說明。但當合同文件中出現含糊不清或不一致時，上面各文件的序號就是合同的優(yōu)先解釋順序。因此本題解釋順序最優(yōu)先的應是中標通知書。參見教材P110。【例題3】某施工合同履行過程中，承包人發(fā)現由于公路管理部門的責任，連接施工場地與國道之間的道路不符合招標文件中說明的條件，則承包人由此增加的費用應由（）承擔。（2008年真題）A.公路管理部門B.承包人C.發(fā)包人D.承包人與發(fā)包人共同【

4、正確答案】C【答案解析】通用條款規(guī)定開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及專用條款約定的施工場地內的主要交通干道，保證施工期間的暢通，滿足施工運輸的需要屬于發(fā)包人應完成的工作。因此本題屬于發(fā)包人義務沒有做到，應由發(fā)包人承擔相應費用。參見教材P111?！纠}4】某施工合同履行過程中，由承包人負責設計的圖紙，經工程師審核簽認后使用。一旦由于設計質量缺陷給工程造成損失，則該損失應由（）承擔。（2008年真題）A.發(fā)包人B.工程師C.承包人D.發(fā)包人與承包人共同【正確答案】C【答案解析】對于由承包人設計的圖紙，包括部分由承包人負責設計的圖紙，應在合同約定的時間內將按規(guī)定的審查程序批準的設計文件提交工程

5、師審核，經過工程師簽認后才可以使用。但工程師對承包人設計的認可，不能解除承包人的設計責任。因此，造成損失應由承包人承擔。參見教材P113。【例題5】施工合同履行過程中，由承包人采購的材料，使用前已按工程師的要求進行了抽檢試驗并表明質量合格。投入使用后，工程師發(fā)現由于材料原因已完工程的質量不符合標準要求，工程師要求拆除重做。則下列關于損失承擔的表述中，正確的是（）。（2008年真題）A.費用由承包人承擔，由此延誤的工期不予順延B.費用由承包人承擔，由此延誤的工期可以順延C.費用由發(fā)包人承擔，由此延誤的工期不予順延D.費用由發(fā)包人承擔，由此延誤的工期可以順延【正確答案】A【答案解析】在材料和設備的

6、使用前檢驗中，對于承包人負責采購的材料和設備在使用前，承包人應按工程師的要求進行檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由承包人承擔。但不論何時，工程師一經發(fā)現質量達不到約定標準的工程部分，均可要求承包人返工。因承包人的原因達不到約定標準，由承包人承擔返工費用，工期不予順延。參見教材P116?！纠}6】某建設項目施工過程中，現場有甲、乙兩個分別承包的施工單位同時進行施工。當甲受到乙施工干擾時，甲受到的損失應（）。（2008年真題）A.向發(fā)包人索賠B.向乙施工單位索賠C.向監(jiān)理單位索賠D.自行承擔【正確答案】A【答案解析】同時在現場的幾個獨立承包人之間出現施工交叉干擾屬于協調管理的原因，應由

7、發(fā)包人承擔責任。同時，由于索賠關系是建立在合同關系的基礎之上的，承包人只與發(fā)包人有合同關系，因此甲承包人應向發(fā)包人索賠。參見教材P119?！纠}7】某施工合同履行過程中，經工程師確認質量合格后已隱蔽的工程，工程師又要求剝露重新檢驗。重新檢驗的結果表明質量合格，則下列關于損失承擔的表述中，正確的是（）。（2008年真題）A.發(fā)包人支付發(fā)生的全部費用，工期不予順延B.發(fā)包人支付發(fā)生的全部費用，工期給予順延C.承包人承擔發(fā)生的全部費用，工期給予順延D.承包人承擔發(fā)生的全部費用，工期不予順延【正確答案】B【答案解析】無論工程師是否參加了驗收，當其對某部分的工程質量有懷疑，均可要求承包人對已經隱蔽的工程

8、進行重新檢驗。承包人接到通知后，應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。重新檢驗表明質量合格，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的全部追加合同價款，賠償承包人損失，并相應順延工期；檢驗不合格，承包人承擔發(fā)生的全部費用，工期不予順延。參見教材P118?！纠}8】施工合同履行過程中，因工程所在地發(fā)生洪災所造成的損失中，應由承包人承擔的是（）。（2008年真題）A.工程本身的損害B.因工程損害導致的第三方財產損失C.承包人的施工機械損壞D.工程所需清理費用【正確答案】C【答案解析】洪災屬于不可抗力，施工合同范本通用條款規(guī)定，合同約定工期內發(fā)生的不可抗力，因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法

9、分別承擔：（1）工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發(fā)包人承擔；（選項A、B）（2）承發(fā)包雙方人員的傷亡損失，分別由各自負責；（3）承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔；（選項C）（4）停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔； （5）工程所需清理、修復費用，由發(fā)包人承擔；（選項D）（6）延誤的工期相應順延。因此本題選擇C。參見教材P124。【重點難點】發(fā)生不可抗力的賠償 發(fā)包方承擔的項目承包方承擔的項目工程本身的損害因工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失運至施工場地用于施

10、工的材料和待安裝設備的損害發(fā)包方人員的傷亡損失停工期間應工程師要求留在現場的承包人的管理保衛(wèi)人員的費用工程所需的清理、修復費用承包方人員傷亡損失承包人的機械損壞及停工損失【例題9】某施工合同履行過程中，承包人提出使用專利技術，工程師同意。則下列關于申報手續(xù)和費用承擔的表述中，正確的是（）。（2008年真題）A.發(fā)包人辦理申報手續(xù)并承擔費用B.發(fā)包人辦理申報手續(xù)，承包人承擔費用C.承包人辦理申報手續(xù)，發(fā)包人承擔費用D.承包人辦理申報手續(xù)并承擔費用【正確答案】D【答案解析】在施工合同履行過程中，若承包人提出使用專利技術或特殊工藝施工，應首先取得工程師認可，然后由承包人負責辦理申報手續(xù)并承擔有關費用

11、。如果發(fā)包人要求承包人使用專利技術或特殊工藝施工，應負責辦理相應的申報手續(xù)，承擔申報、試驗、使用等費用。參見教材P117?！纠}10】施工合同履行過程中，發(fā)現在有放射、毒害性環(huán)境中施工時，承包人準備采取的相應安全防護措施（）。（2008年真題）A.需經工程師認可，費用由承包人承擔B.需經工程師認可，費用由發(fā)包人承擔C.不需工程師認可，費用由承包人承擔D.不需工程師認可，費用由發(fā)包人承擔【正確答案】B【答案解析】對于實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工，及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天內以書面形式通知工程師，并提出相應的防護措施。經工程師認可后實施，由發(fā)包人承擔安全防護措

12、施費用。參見教材P125。【例題11】某工程竣工驗收階段，承包人于3月1日向工程師送交了竣工驗收報告，發(fā)包人于3月15日組織生產設備啟動試車檢驗，3月18日試車完畢后發(fā)包人、承包人、工程師和設計代表在試車記錄上簽字確認質量合格，工程師于3月20日簽發(fā)工程移交證書。則承包商的實際竣工日應為（）。（2008年真題）A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【正確答案】A【答案解析】在竣工時間的確定中，工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后提請發(fā)包人驗收的日期。這個日期的重要作用是用于計算承包人的實際

13、施工期限，與合同約定的工期比較是提前竣工還是延誤竣工。參見教材P127?！纠}12】某項目施工需要辦理爆破作業(yè)的批準手續(xù)，但沒有及時獲得批準，給承發(fā)包雙方都造成一定損失，則（）。（2007年真題）A. 承包人的損失都由發(fā)包人承擔B. 發(fā)包人的損失都由承包人承擔C. 雙方的損失各自承擔D. 雙方的損失都由審批部門承擔【正確答案】A【答案解析】辦理對外手續(xù)是發(fā)包人的義務。手續(xù)辦理不妥應由發(fā)包人承擔責任。參見教材P111?！纠}13】某工程項目的承包人具有設計資質。承包人將完成的設計文件按規(guī)定的審查程序獲得批準后提交監(jiān)理工程師審核，經監(jiān)理工程師簽認后承包人按圖紙施工。施工中發(fā)現由于設計計算錯誤，已經

14、施工的部分工程需要拆除，設計文件必須修改。則該事件的損失應由（）。（2007年真題）A.審查單位與監(jiān)理單位共同承擔B.承包人與審查單位連帶承擔C.承包人全部承擔D.承包人承擔設計損失，發(fā)包人承擔施工損失【正確答案】C【答案解析】因承包人具有設計資質并合法地承擔了設計任務，則設計錯誤引起的責任應由承包人承擔。工程師對承包人設計的認可，不能解除承包人的設計責任。參見教材P113。【例題14】某工程，設計圖紙由發(fā)包人提供，承包人要求增加施工合同專用條款約定份數以外的圖紙，則（）。（2007年真題）A.由發(fā)包人復制，復制費用發(fā)包人承擔B.由發(fā)包人復制，復制費用承包人承擔C.由承包人復制，復制費用承包人

15、承擔D.由承包人復制，復制費用發(fā)包人承擔【正確答案】B【答案解析】承包人要求增加圖紙?zhí)讛?，發(fā)包人應代為復制，復制費用由承包人承擔。參見教材P113?！纠}15】某施工項目由于拆遷工作延誤不能按約定日期開工，監(jiān)理工程師以書面形式通知承包人推遲開工時間，則發(fā)包人（）。（2007年真題）A.無須賠償承包人損失，工期也不順延B.無須賠償承包人損失，工期應予順延C.應當賠償承包人損失，工期應予順延D.應當賠償承包人損失，工期不予順延【正確答案】C【答案解析】非承包人原因造成的實際時間拖延，發(fā)包人必須既賠償損失，又順延工期。參見教材P120?！纠}16】某施工合同約定鋼材由發(fā)包人供應，但鋼材到貨時發(fā)包人與

16、監(jiān)理工程師都沒有通知承包人驗收，供應商就將鋼材卸貨于施工現場。在使用前發(fā)現鋼材數量出現較大短缺，這一鋼材損失應由（）承擔。（2007年真題）A.承包人B.鋼材供應商C.監(jiān)理單位D.發(fā)包人【正確答案】D【答案解析】材料設備的到貨驗收，發(fā)包人與承包人必須參與。如沒有進行驗收，材料出現問題誰供貨誰承擔責任。參見教材P115。【例題17】某施工合同約定，建筑材料由發(fā)包人供應。材料使用前需要進行檢驗時，檢驗由（）。（2007年真題）A.發(fā)包人負責，并承擔檢驗費用B.發(fā)包人負責，檢驗費用由承包人承擔C.承包人負責，并承擔檢驗費用D.承包人負責，檢驗費用由發(fā)包人承擔【正確答案】D【答案解析】無論材料由哪一方

17、供應，具體的檢驗工作均由承包人完成，檢驗的費用是誰供貨誰承擔。參見教材P116?！纠}18】在一個施工現場有甲、乙兩個獨立承包人同時施工，由于施工出現交叉干擾，致使甲、乙分別受到一定損失，總監(jiān)理工程師向甲發(fā)出了暫停施工指令，則（）。（2007年真題）A.甲、乙都應向發(fā)包人索賠B.甲、乙分別承擔對方的損失C.甲、乙分別承擔各自的損失D.甲的損失由發(fā)包人承擔，乙的損失自行承擔【正確答案】A【答案解析】工程的所有外部協調工作均是發(fā)包人的責任。如現問題帶來損失，甲乙雙方均應向發(fā)包人索賠。參見教材P111?！纠}19】某施工合同約定承包工程應于10月20日竣工。9月中旬發(fā)現，因承包人的施工管理不嚴格，導

18、致實際進度滯后于計劃進度。承包人按工程師要求修改了進度計劃，竣工日期推遲到10月30日。該進度計劃得到工程飾的確認，則（）。（2007年真題）A.如果通過趕工在10月20日竣工，可獲提前竣工獎勵B.如果通過趕工在10月20日竣工，不能獲提前竣工獎勵C.如果在10月25日竣工，既不獲得獎勵，也不承擔拖期賠償責任D.如果在10月30日竣工，不需承擔拖期賠償責任【正確答案】B【答案解析】工期是不能修改的，依然是10月20日，所以A只能算正?？⒐ぃ瑳]有獎勵；C、D10月25、30日竣工，要承擔拖期責任。工程師不對確認承包人進度計劃承擔責任，如果修改后的進度計劃不能按期完工，仍應承擔違約責任。參見教材P

19、119?！纠}20】某施工項目在有放射性污染的環(huán)境中施工，則（）。（2007年真題）A.防護措施由發(fā)包人完成，費用也由發(fā)包人承擔B.防護措施由發(fā)包人完成，費用由承包人承擔C.防護措施由承包人完成，費用也由承包人承擔D.防護措施由承包人完成，費用由發(fā)包人承擔【正確答案】D【答案解析】實施爆破作業(yè)、在放射、毒害性環(huán)境中施工，以及使用毒害性、腐蝕性物品施工，防護措施由承包人完成，由發(fā)包人承擔安全防護費用。參見教材P125?！纠}21】施工合同履行中，發(fā)包人拖欠工程結算款，在收到竣工結算報告及結算資料56天內仍不支付，則承包人（）。（2007年真題）A.無權對該工程主張任何權利B.無權申請人民法院拍賣

20、該工程，但可主張該工程所有權C.可以申請人民法院拍賣該工程，承包人優(yōu)先受償D.可以留置該工程【正確答案】C【答案解析】此時有兩個選擇，其一是承包人與發(fā)包人協議將該工程折價，其二是由承包人向法院申請依法拍賣工程，承包人優(yōu)先受償。參見教材P129?！纠}22】某工程項目保修期內發(fā)現存在質量缺陷，監(jiān)理單位出具了鑒定結論。發(fā)包人認為承包人不具有維修能力，直接聯系維修公司進行了維修，則維修費用應由（）承擔。（2007年真題）A.發(fā)包人B.監(jiān)理單位C.承包人D.維修公司【正確答案】A【答案解析】在保修期、保修范圍之內，如承包人在接到發(fā)包人的保修通知起7天內不派人保修，發(fā)包人可以委托其他人修理，費用由承包人

21、承擔。必須超期才可以另行委托。參見教材P128?！纠}23】某施工合同履行過程中，因施工需要臨時中斷道路交通，發(fā)包人委托承包人辦理申請批準手續(xù)。因工程所處路段交通流量大，全天中斷交通的要求未獲批準，承包人只能在夜間斷續(xù)施工，則由此造成的承包人損失應由（）。（2006年真題）A.發(fā)包人賠償，延誤的工期順延B.發(fā)包人賠償，延誤的工期不予順延C.自己承擔，延誤的工期順延D.自己承擔，延誤的工期不予順延【正確答案】A【答案解析】辦理對外的手續(xù)是發(fā)包人的義務，委托承包人辦理未成，后果也應由被代理人發(fā)包人承擔。此事應定性為非承包人原因，所以要由發(fā)包人賠償，工期順延。參見教材P111。【例題24】按照施工合

22、同示范文本的規(guī)定，工程師接到承包人提交的進度計劃后，應在合同約定的時間內予以確認或提出修改意見。如果工程師沒有在約定時間內予以確認或提出修改意見，則視為（）。（2006年真題）A.工程師已經確認，承包人不再承擔計劃的缺陷責任B.工程師已經確認，承包人仍應承擔計劃的缺陷責任C.工程師未確認，承包人應修改進度計劃D.工程師未確認，承包人應等待工程師的進一步指示【正確答案】B【答案解析】如工程師逾期不確認承包人提出的進度計劃，視為已經同意。但是工程師的認可不免除承包人的對進度計劃本身缺陷所應承擔的責任。參見教材P113P114?！纠}25】某施工合同履行時，因施工現場尚不具備開工條件，已進場的承包人

23、不能按約定日期開工，則發(fā)包人（）。（2006年真題）A.應賠償承包人的損失，相應順延工期B.應賠償承包人的損失，但工期不予順延C.不賠償承包人的損失，但相應順延工期D.不賠償承包人的損失，工期不予順延【正確答案】A【答案解析】使施工現場具備開工條件是發(fā)包人的義務。所以由發(fā)包人承擔責任。參見教材P111?！纠}26】某工程項目施工中，發(fā)包人供應的材料經過承包人檢驗通過后用于工程。后來發(fā)現部分工程存在缺陷，原因屬于材料質量問題，該部分工程需拆除重建，則（）。（2006年真題）A.承包人承擔返工費用，工期不予順延B.承包人承擔返工費用，工期給予順延C.發(fā)包人承擔追加合同價款，工期不予順延D.發(fā)包人承

24、擔追加合同價款，工期給予順延【正確答案】D【答案解析】誰采購的材料誰要負責到底，即使經過對方的檢驗也不能免除責任。參見教材P115?！纠}27】某施工合同約定由發(fā)包人負責采購的水泥，使用前進行約定的性能檢驗，應由（）。（2006年真題）A.工程師負責檢驗，發(fā)包人承擔檢驗費用B.工程師負責檢驗，承包人承擔檢驗費用C.承包人負責檢驗，發(fā)包人承擔檢驗費用D.承包人負責檢驗，承包人承擔檢驗費用【正確答案】C【答案解析】無論誰采購的材料，使用前檢測一定是由承包人檢測，但費用誰采購誰負擔。參見教材P116。【例題28】在施工中，承包人按照經過工程師批準的施工方案施工導致事故，所發(fā)生的費用應由（）承擔。（2

25、006年真題）A.發(fā)包人B.承包人C.工程師D.發(fā)包人和承包人共同【正確答案】B【答案解析】工程師對承包人施工方案、進度計劃等的認可，不免除承包人的由于方案、計劃自身缺陷所應承擔的責任。參見教材P113。【例題29】某施工項目保修期內，發(fā)現存在涉及結構安全的質量問題，則修復方案應當由（）提出。（2006年真題）A.發(fā)包人B.設計單位C.承包人D.監(jiān)理單位【正確答案】B【答案解析】保修期內，如涉及結構安全的質量問題，應立即向當地建設行政主管部門報告，由原設計單位或具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，由承包人實施保修。參見教材P128?！纠}30】按照施工合同示范文本的規(guī)定，施工合同終止的條件

26、是（）。（2006年真題）A.工程驗收通過B.承包人送交了竣工驗收報告C.辦理完移交工程手續(xù)D.發(fā)包人支付了竣工結算款【正確答案】C【答案解析】承包人在收到竣工結算價款后14天內將竣工工程交付發(fā)包人，施工合同即告終止。順序是B-A-D-C。參見教材P128?！纠}31】依據施工合同示范文本的規(guī)定，由發(fā)包人采購材料交付承包人保管時，下列表述中正確的是（）。（2006年真題）A.材料運抵施工現場后，工程師與發(fā)包人共同清點B.到貨材料的種類與合同約定不符，承包人應該代為調劑串換C.供貨商延誤到貨影響施工時，發(fā)包人應賠償承包人的損失D.到貨材料數量多于合同的約定時，承包人應將多余部分運出工地【正確答案

27、】C【答案解析】A必須是甲乙雙方共同清點，工程師可以代表發(fā)包人，所以這兩方驗收只相當于一方驗收。B與約定不符，誰采購誰負責調劑串換。D多于約定時，誰采購誰負責運出工地。參見教材P115P116?！纠}32】某施工合同約定設備由承包人負責采購，因設備制造原因試車達不到驗收要求，則應由（）。（2006年真題）A.承包人承擔相關費用，工期不予順延B.承包人承擔相關費用，工期相應順延C.設備制造商承擔相應費用，工期不予順延D.設備制造商承擔相應費用，工期相應順延【正確答案】A【答案解析】設備采購，依然是誰采購誰承擔質量責任，注意同樣是由施工合同雙方當事人之一來承擔，不是由直接的責任方承擔。參見教材P1

28、25?！纠}33】依據施工合同示范文本規(guī)定，因承包人的原因不能按期開工，（）后推遲開工日期。（2005年真題）A.需承包人書面通知工程師B.應經建設行政主管部門批準C.應經工程師批準D.需承包人書面通知發(fā)包人【正確答案】C【答案解析】承包人原因要求的延期開工，應在開工日前7天，以書面形式向工程師提出理由和要求。參見教材P114?！纠}34】施工中需要使用專利技術及特殊工藝時，按照施工合同示范文本的規(guī)定，如果是（）。（2005年真題）A.發(fā)包人要求使用，由發(fā)包人辦理相應手續(xù)，發(fā)包人承擔相應費用B.發(fā)包人要求使用，由承包人辦理相應手續(xù)，發(fā)包人承擔相應費用C.承包人提出使用，由發(fā)包人辦理相應手續(xù)，承

29、包人承擔相應費用D.承包人提出使用，由承包人辦理相應手續(xù)，發(fā)包人承擔相應費用【正確答案】A【答案解析】哪一方要求使用，就由哪一方辦理手續(xù)，同時承擔費用。注意承包人提出使用要求時，必須取得工程師的認可。參見教材P117?！纠}35】依據施工合同示范文本規(guī)定，投料試車工作應在工程竣工（）。（2005年真題）A.驗收后由發(fā)包人負責B.驗收前由發(fā)包人負責C.驗收后由工程師負責D.驗收前由工程師負責【正確答案】A【答案解析】單機無負荷試車，由承包人組織；聯動無負荷試車，由發(fā)包人組織，承包人參加；竣工后試車（投料試車）由發(fā)包人負責，承包人不參加。參見教材P125P126?！纠}36】由承包人負責采購的材料

30、設備，到貨檢驗時發(fā)現與標準要求不符，承包人按工程師要求進行了重新采購，最后達到了標準要求。處理由此發(fā)生的費用和延誤的工期的正確方法是（）。（2005年真題）A.費用由發(fā)包人承擔，工期給予順延B.費用由承包人承擔，工期不予順延C.費用由發(fā)包人承擔，工期不予順延D.費用由承包人承擔，工期給予順延【正確答案】B【答案解析】材料采購中的檢驗、保管、重新采購等引起的相關費用，誰采購誰來承擔相關費用。工期是否順延取決于誰的責任，如是承包人的責任則不予順延，如是發(fā)包人的責任則工期可以順延。參見教材P115P116。【例題37】按照施工合同示范文本規(guī)定，承包人的義務包括（）。（2005年真題）A.協調處理施工

31、現場周圍地下管線保護工作B.按工程需要提供非夜間施工使用的照明C.辦理臨時停電、停水、中斷道路申報批準手續(xù)D.組織設計交底【正確答案】B【答案解析】ACD均為發(fā)包人義務。參見教材P111P112?！纠}38】按照施工合同示范文本規(guī)定，當組成施工合同的各文件出現含糊不清或矛盾時，應按（）順序解釋。（2005年真題）A.施工合同協議書、工程量清單、中標通知書B.中標通知書、投標書及附件、合同履行中的變更協議C.合同履行中的洽商協議、中標通知書、工程量清單D.施工合同專用條款、施工合同通用條款、中標通知書【正確答案】C【答案解析】解釋的順序是：施工合同協議書、中標通知書、投標書及附件、專用條款、通用

32、條款、標準規(guī)范及有關技術文件、圖紙、工程量清單、工程報價單或預算書。參見教材P110?！纠}39】在簽訂施工合同時，要同時約定保修條款。防水工程的保修期限應不低于（）。（2005年真題）A.1年B.2年C.5年D.工程設計年限【正確答案】C【答案解析】與水有關的保修最低是5年。參見教材P128。【重點】質量保修期從竣工驗收合格之日起計算基礎設施、地基基礎、主體結構設計文件規(guī)定的合理使用年限屋面防水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面防滲漏5年供熱與供冷系統2個周期電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程2年【例題40】工程竣工驗收未能通過，經過承包人修正缺陷再次驗收檢驗合格。這種情況下，計算承包

33、人的實際竣工日期應為（）日。（2005年真題）A.承包人第一次提交竣工驗收報告B.承包人修改后再次提請竣工驗收C.最終驗收合格D.辦理竣工驗收手續(xù)【正確答案】B【答案解析】如一次就通過驗收，則竣工時間為承包人向發(fā)包人提交竣工驗收報告的時間；如第一次未通過，經過返修后第二次驗收通過的，則竣工時間為修改后承包人提請發(fā)包人驗收的日期。參見教材P127?！纠}41】依據施工合同示范文本，當施工過程中發(fā)生不可抗力，致使承包人負責采購的設備運到現場準備安裝前造成損失，該損失應由（）承擔。（2005年真題）A.發(fā)包人B.承包人C.設備供應人D.發(fā)包人和承包人分別【正確答案】A【答案解析】發(fā)生不可抗力，如果材

34、料設備已運至工地，則無論材料設備由哪一方采購，均由發(fā)包人承擔責任；如尚未運至工地，則誰采購誰承擔責任。參見教材P124?！局攸c難點】發(fā)生不可抗力的賠償發(fā)包方承擔的項目承包方承擔的項目工程本身的損害因工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失運至施工場地用于施工的材料和待安裝設備的損害發(fā)包方人員的傷亡損失停工期間應工程師要求留在現場的承包人的管理保衛(wèi)人員的費用工程所需的清理、修復費用承包方人員傷亡損失承包人的機械損壞及停工損失【例題42】（）是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。（應試指南P117【例2·單選題】）A.發(fā)包人B.工程師C.發(fā)包人和承包人協商解決D.建設工程合同【正

35、確答案】D【答案解析】本題考查的是建設工程施工合同的內容。建設工程施工合同是建設工程的主要合同，是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據?！纠}43】當發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表職責與監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師職責相互交叉時，（）并以書面形式通知承包人。（應試指南P118【例2·單選題】）A.由發(fā)包人派駐代表明確雙方職責B.由總監(jiān)理工程師明確雙方職責C.由承包人明確雙方職責D.由發(fā)包人明確雙方職責【正確答案】D【答案解析】本題考查發(fā)包人派駐代表。發(fā)包人代表是經發(fā)包人單位法定代表人授權，派駐施工現場的負責人，其姓名、職務、職責在專用條款內約定，但職責不得與監(jiān)理單位委派的總

36、監(jiān)理工程師職責相互交叉。雙方職責發(fā)生交叉或不明確時，由發(fā)包人明確雙方職責，并以書面形式通知承包方?！纠}44】合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況，經（）確認后，按照計算合同價款的方法，給承包人增加的合同價款。（應試指南P119【例1·單選題】）A.發(fā)包人B.承包人C.設計單位D.監(jiān)理工程師【正確答案】A【答案解析】本題考查的是建設工程施工合同的合同價款?！纠}45】某施工合同履行過程中，承包人發(fā)現由于公路管理部門的責任，連接施工場地與國道之間的道路不符合招標文件中說明的條件，則承包人由此增加的費用由（）承擔。（應試指南P120【例2·單選題】）A.公路管理部門B.承包人C

37、.發(fā)包人D.承包人與發(fā)包人共同【正確答案】C【答案解析】本題考查的是發(fā)包人和承包人的工作。通用條款規(guī)定開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及專用條款約定的施工場地內的主要交通干道，保證施工期間的暢通，滿足施工運輸的需要屬于發(fā)包人應完成的工作?！纠}46】因發(fā)包人的原因施工現場尚不具備施工的條件，影響了承包人不能按照協議書約定的日期開工時，（）推遲開工日期。（應是指南P122【例2·單選題】）A.承包人以書面形式通知工程師B.工程師以書面形式通知承包人C.承包人征得工程師同意D.工程師征得承包人同意【正確答案】B【答案解析】本題考查的是施工準備階段對開工的管理。發(fā)包人的原因施工現場尚不

38、具備施工的條件，影響了承包人不能按照協議書約定的日期開工時，工程師應以書面形式知承包人推遲開工日期。發(fā)包人應當賠償承包人因此造成的損失，延誤的工期相應順延?！纠}47】施工中如果出現設計變更和工程量增加的情況，按照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，（）。A.發(fā)包人應在14天內直接確認順延的工期，通知承包人B.工程師應在14天內直接確認順延的工期，通知承包人C.承包人應在14天內直接確認順延的工期，通知工程師D.承包人應在14天內將自己認為應順延的工期報告工程師【正確答案】D【答案解析】發(fā)包人需要對工程進行設計變更，需提前14天以書面形式通知承包人，設計變更是非承包人原因，自然可以順延工期。參見教材

39、P121?！纠}48】依據施工合同示范文本通用條款，在施工合同履行中，如果發(fā)包人不按時支付預付款，承包人可以（）。A.立即發(fā)出解除合同通知B.立即停工并發(fā)出通知要求支付預付款C.在合同約定預付時間7天后發(fā)出通知要求支付預付款，如仍不能獲得預付款，則在發(fā)出通知7天后停止施工D.在合同約定預付時間7天后發(fā)出通知要求支付預付款，如仍不能獲得預付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工【正確答案】C【答案解析】預付款的支付。注意拖欠預付款的處理與拖欠工程進度款的處理進行區(qū)分。發(fā)包人不按時支付預付款，承包人在約定時間7天后向發(fā)包人發(fā)出預付通知；仍不預付，承包人可在發(fā)出通知后7天停止施工；發(fā)包人應從約定應付之日起，

40、向承包人支付應付款的貸款利息。參見教材P115?！纠}49】工程具備竣工驗收條件，承包人應當向發(fā)包人申請工程竣工驗收，遞交竣工驗收報告并提供完整的竣工資料。實行監(jiān)理工程的，工程竣工報告須經（）簽署意見。A.總監(jiān)理工程師B.直接負責該工程的監(jiān)理工程師C.發(fā)包人代表D.質量監(jiān)督機構負責人【正確答案】A【答案解析】支付工程款和工程竣工驗收這兩項重要工作，必須由總監(jiān)理工程師簽字。參見教材P126?！纠}50】施工中發(fā)生持續(xù)的不可抗力，承包人應每隔7天向工程師報告一次受災情況，并于不可抗力事件結束后（）天內，向工程師提示清理和修復費用的正式報告及有關資料。A.7B.14C.15D.28【正確答案】B【答

41、案解析】不可抗力發(fā)生后的合同管理。一般在不可抗力結束后48小時向工程師通報。連續(xù)發(fā)生的不可抗力，每7天報告一次，并在事件結束后14天內正式報告。參見教材P123?！纠}51】參與工程竣工驗收的各方不能形成一致意見時，應（），待意見統一后，重新組織工程竣工驗收。A.由總監(jiān)理工程師協調參與竣工驗收各方B.報當地建設行政主管部門或監(jiān)督機構進行協調C.由承包人進行協調D.由發(fā)包人進行協調【正確答案】B【答案解析】參見教材P127?！纠}52】施工合同的組成文件中，結合項目特點針對通用條款內容進行補充或修正，使之與通用條款共同構成對某一方面問題內容完備約定的文件是（）。（2004年真題）A.協議書B.專

42、用條款C.標準條款D.質量保修書【正確答案】B【答案解析】參見教材P104?！纠}53】為了保證工程質量，對發(fā)包人采購的大宗建筑材料用于施工前，需要進行合同約定的物理和化學抽樣檢驗；對于此項檢驗應由（）。（2004年真題）A承包人負責檢驗工作，發(fā)包人承擔檢驗費用B.承包人負責檢驗工作，并承擔檢驗費用C.發(fā)包人負責檢驗工作，并承擔檢驗費用D.發(fā)包人負責檢驗工作，承包人承擔檢驗費用【正確答案】A【答案解析】無論材料由誰采購，檢驗工作都是由承包人完成，檢驗的費用是誰采購誰承擔。參見教材P116?！纠}54】根據建設工程施工合同（示范文本），發(fā)包人采購的建筑材料運抵施工現場，交由承包人保管前，應經過（

43、）共同清點。（應試指南P125【例5·單選題】）A.發(fā)包人與工程師B.工程師與承包人C.發(fā)包人與承包人D.工程師與供貨人【正確答案】C【答案解析】本題考查的是材料設備的到貨檢驗。發(fā)包人供應的材料設備經雙方共同清點接收后，由承包人妥善保管，發(fā)包人支付相應的保管費用?！纠}55】在施工合同履行中，發(fā)包人按合同約定購買了玻璃，現場交貨雙方共同清點檢驗接收后交承包人的倉庫保管員保管，當施工需要使用時發(fā)現部分玻璃丟失，則應由（）。A.保管員負責賠償損失B.發(fā)包人承擔損失責任C.承包人負責賠償損失D.發(fā)包人與承包人共同承擔損失責任【正確答案】C【答案解析】如經過正常手續(xù)雙方清點后發(fā)生丟失，應由承

44、包人承擔，注意不是直接由保管人員承擔。發(fā)包人不按規(guī)定通知承包人驗收，發(fā)生的損壞由發(fā)包人負責。參見教材P115。二、多項選擇題【例題1】施工合同的當事人包括（）。（2008年真題）A.發(fā)包人B.發(fā)包人法定代表人C.工程師D.承包人E.承包人法定代表人【正確答案】AD【答案解析】施工合同的當事人只有兩方，即發(fā)包人和承包人。參見教材P103?！纠}2】在施工合同中，發(fā)包人的義務通常包括（）。（2008年真題）A.平整施工場地B.確保施工所需水、電供應C.提供工程進度計劃D.負責施工現場的安全保衛(wèi)E.辦理施工臨時用地的批準手續(xù)【正確答案】ABE【答案解析】根據通用條款規(guī)定的屬于發(fā)包人應完成的工作，辦理

45、土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作（選項A）；將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點，并保證施工期間需要（選項B）；辦理施工許可證和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)以及可能損壞道路、管線、電力、通訊等公共設施法律、法規(guī)規(guī)定的申請批準手續(xù)及其他施工所需的證件（選項E）均屬于發(fā)包人的義務。提供工程進度計劃（選項C）與負責施工現場的安全保衛(wèi)（選項D）屬于承包人義務。參見教材P111。【例題3】在施工合同履行過程中，如果發(fā)包人不按合同規(guī)定及時向承包人支付工程進度款，則承包人有權（）。（2008年真題）A.立即停止施工B.要求簽訂延期付款協議C.在未達成付款協議且施

46、工無法進行時停止施工D.追究違約責任E.立即解除合同【正確答案】CD【答案解析】發(fā)包人超過約定的支付時間不支付工程進度款，承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付款的通知。發(fā)包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意后可以延期支付。發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任。參見教材P123?！纠}4】某施工合同履行過程中，承包人在施工中提出的合理化建議被發(fā)包人采納。建議涉及到對設備的換用，并征得工程師同意。承包人的權利和義務包括（）。（2008年真題）A.修改施工組織設計B.承擔更換設

47、備發(fā)生的費用C.要求順延此項變更導致延誤的工期D.自行享有獲得的工程收益E.與發(fā)包人協議工程收益的分享【正確答案】ACE【答案解析】承包人在施工中提出的合理化建議被發(fā)包人采納，若建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的變更及對材料、設備的換用，則須經工程師同意。工程師同意采用承包人的合理化建議，所發(fā)生費用和獲得收益的分擔或分享，由發(fā)包人和承包人另行約定。同時承包人應修改相關的組織設計內容報給工程師，并可以要求順延此項變更導致延誤的工期。參見教材P121。【例題5】按照建設工程施工合同（示范文本）的規(guī)定，發(fā)包人在收到竣工結算報告及結算資料后56天內仍不支付結算價款，則承包人可以（）。（2008年真題

48、）A.留置該工程B.與發(fā)包人協議將該工程折價C.自行將該工程折價D.申請人民法院將該工程依法拍賣E.優(yōu)先受償該工程拍賣的價款【正確答案】BDE【答案解析】發(fā)包人在收到竣工結算報告及結算資料后56天內仍不支付結算價款，承包人可以與發(fā)包人協議將該工程折價，也可以由承包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。參見教材P129。【例題6】按照建設工程施工合同通用條款的規(guī)定，對發(fā)包人和承包人有約束力的合同文件包括（）。（2007年真題）A.招標公告B.招標文件C.投標書D.工程量清單E.中標通知書【正確答案】CDE【答案解析】如果從程序上來說，從投標文件開始才具有約束力

49、，因投標文件是要約，而招標公告和招標文件都是要約邀請。參見教材P110?！纠}7】按照建設工程施工合同通用條款的規(guī)定，屬于發(fā)包人應完成的工作有（）。（2007年真題）A.辦理土地征用B.向工程師提供工程進度計劃C.提供保證施工安全需要的圍欄設施D.協調處理施工現場周圍地下管線的保護工作E.提供施工現場的地下管線資料【正確答案】ADE【答案解析】B是承包人的工作，C安全施工的具體工作由承包人完成，費用由發(fā)包人負擔。參見教材P111。【例題8】某施工項目雙方約定3月10日開工，當年10月10日竣工，開工前承包人以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求，未獲批準，但承包人仍延至3月20日開工，則（

50、）。（2007年真題）A.承包人應通過趕工在10月10日竣工，趕工費用自行承擔B.承包人應通過趕工在10月10日竣工，趕工費用由發(fā)包人承擔C.承包人應通過趕工在10月10日竣工，可獲提前竣工獎勵D.如果工程在10月20日竣工，承包人不承擔拖期違約責任E.如果工程在10月20日竣工，承包人承擔拖期違約責任【正確答案】AE【答案解析】未獲批準，工期不得順延，則正常的竣工日仍應為10月10日。參見教材P114?！纠}9】在某項目施工中，工程師進行工程質量檢查試驗結果表明質量合格，但檢查影響了正常施工，則（）。（2007年真題）A.影響正常施工的費用由承包人承擔B.影響正常施工的費用由發(fā)包人承擔C.工

51、期給予順延D.工期不予順延E.檢查費用發(fā)包人承擔【正確答案】BCE【答案解析】影響正常施工的責任由誰承擔，主要取決于質量檢驗的結果，如質量合格，則有發(fā)包人承擔，工期順延；如質量不合格，則是承包人的原因，由承包人承擔。參見教材P117?！纠}10】按照建設工程施工合同通用條款的規(guī)定，下列在合同履行過程中發(fā)生的款項，屬于“費用”的包括（）。（2007年真題）A.設計變更給承包人增加的款額B.工程師批準承包商索賠的款項C.承包人聘請專家解決施工中技術問題的顧問費D.承包商對不合格工程拆除后重新施工發(fā)生的經濟支出E.承包商收取的分包管理費【正確答案】CD【答案解析】費用指應由發(fā)包人或承包人承擔，但不包

52、含在合同價款之內的款項。通俗一點講，就是錢是要出的，但不是由發(fā)包人支付給承包人，也不是由承包人支付給發(fā)包人。C承包人直接支付給顧問人員；D承包商自已付出買材料支付工資；E由分包商支付給承包商。參見教材P108。【例題11】按照建設工程施工合同通用條款的規(guī)定，因不可抗力事件導致的損失應由發(fā)包人承擔的包括（）。（2007年真題）A.工程本身的損害B.由發(fā)包人采購，已運至施工現場待安裝設備的損害C.由承包人采購，已運至施工現場待安裝設備的損害D.承包方人員傷亡E.承包人停工損失【正確答案】ABC【答案解析】參見教材P124。發(fā)包人應承擔的承包人應承擔的工程本身的損害第三方人員傷亡和財產損失運至施工場

53、地的材料和設施（無論哪一方采購）發(fā)包人的人員傷亡停工期間承包人留在現場的人員的費用工程所需清理、修復費用工期予以順延承包人的人員傷亡承包人的機械設備損壞及停工損失【例題12】在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工結算價款不能及時支付，則（）。（2007年真題）A.發(fā)包人無權要求交付工程B.發(fā)包人有權要求交付工程C.發(fā)包人未要求交付工程的，承包人仍應承擔工程照管責任D.發(fā)包人未要求交付工程的，承包人不再承擔工程照管責任E.承包人可以留置該工程【正確答案】BC【答案解析】承包人原因造成不能及時結算，有兩種處理方式。如發(fā)包人要求交付工程的，承包人應當交付；如發(fā)包人不要求支付的，承包人仍負責保

54、管。參見教材P129。【例題13】對于施工中發(fā)生的不可抗力，施工合同示范文本規(guī)定發(fā)包人應承擔的損失包括（）。（2006年真題）A.工程所需清理費B.由承包人負責采購，運至施工場地用于施工材料的損失C.工程本身的損害D.工程損害導致第三方人員傷亡E.承包人施工機械的停工損失【正確答案】ABCD【答案解析】同上表。參見教材P124?！纠}14】施工合同示范文本規(guī)定，因（）等原因導致竣工時間延長，經工程師確認后可以順延工期。（2006年真題）A.不可抗力B.工程量增加C.承包商基礎施工超挖D.設計變更E.工程師延誤提供所需指令【正確答案】ABDE【答案解析】可以順延工期的一定是非承包人原因。參見教材

55、P120。【例題15】施工合同示范文本規(guī)定，承包人的義務包括（）。（2006年真題）A.承擔白天施工噪音擾民的賠償費用B.開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道C.因承包人原因導致的夜間施工噪音罰款D.施工現場古樹名木的保護工作E.辦理施工許可證【正確答案】CD【答案解析】承包人應承擔因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款。特別注意A,如果在正常的規(guī)定范圍之內的噪音，其補償費用由發(fā)包人承擔，如由于超過規(guī)定標準造成的罰款，則由承包人承擔。參見教材P111。【例題16】在項目施工中，若承包人提出的合理化建議涉及到對設計圖紙的變更，此變更（）。（2006年真題）A.須經工程師同意B.不須經工程師同意C.發(fā)生的費用由發(fā)包人承擔D.發(fā)生的費用由承包人承擔E.發(fā)生的費用由雙方約定承擔【正確答案】AE【答案解析】承包人提出的建議必須經工程師同意，費用和收益分擔，雙方約定。參見教材P121?！纠}17】下列有關確定變更價款的做法，正確的有（）。（2006年真題）A.變更確定后承包人及時提出追加價款要求的報告B.工程師在規(guī)定時間內對承包人的要求作出答復C.確定的價款報送造價管理部門備案D.工程師未在規(guī)定時間內作出答復，視為承包人的要求已批準E.承包人未提出追加價款報告，工程師可單獨決定補償額【正確答案】ABD【答案解析】C確定的價款作為追加合同價款，無需報送造價管理部門；E工程師不能