2020年委托加工合同書

1、2020委托加工合同書篇一: 承攬方（甲方）：定作方（乙方）：甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費 定作物名稱 型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位I數(shù)量加工費II I 卜hI I I I單位I總價I第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱 垸工時間 檢驗時間地點 檢驗標準與方 包裝標準 包裝費承I I法U擔I第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔IIIII定作物名稱 交付時間 交付地點 運輸方法運輸價款承擔第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資 料材料名稱 型

2、號 規(guī)格 質(zhì)量要求 計量單位I數(shù)量 單價I總價I圖紙、技I I I I I術(shù)資料及II I I I I交付時間I第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱 交付時間 交付地點 交付數(shù)量 包裝要求 檢驗方法 運輸方法和逑費承第六條加工費結(jié)算辦法與時間第七條乙方應于年 M 日前向甲方交付定金元 乙方應于年 M 日前向甲方交付預付 款元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款 抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第八條甲方的違約責任1. 甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論

3、價 ;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。 2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3. 因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4. 甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的 %償付違約金。5. 甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。6. 由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合

4、同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責任1 . 乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償甲方因此造成的損失。2 .乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。3 .乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。4 .乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5 .乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。6 .乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。第十條聲明及保證（一）甲方：1. 甲方為一家依法設(shè)立并

5、合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2. 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3. 在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行 為。4. 甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。（二）乙方：1 . 乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2 .乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3 .在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何

6、足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4 .乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密 （技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為 年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當

7、事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1 . 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用 (書信、傳真、電報、當面送交等方式 )傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2 .各方通訊地址如下： 。3 .一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起日內(nèi)，以

8、書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。第十四條爭議的處理1. 本合同受 國法律管轄并按其進行解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：(1)提交 仲裁委員會仲裁 ;(2)依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應影響本合同的解釋。第十六條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割 的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

9、第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為 年，自 年月 日至年月日。本合同正本一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力 ;合同副本 份，送 留存一份。承攬方（蓋章）： 定作方 （蓋章 ）： 法定代表人（簽字 ）： 法定代表人（簽字 ）： 地址：地址： 年月日年月日簽訂地點： 簽訂地點： MV -篇二：立約書人（以下簡稱甲方）與（客戶）（以下簡稱乙方）就原物料及成品委托承攬加工事項，通過友好協(xié)商，于年月日雙方同意訂立合約條款如下，以為雙方共同遵守：第一章合同組成及內(nèi)容1.1 本合同規(guī)范由乙方供料并委托甲方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付乙方之一切相

10、關(guān)法律行為。1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)甲方確認之乙方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件 ;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。第二章合同期限2.1 本合約期限自年月日起至年月日止，共計年;合約到期前日甲乙雙方得就本合約之內(nèi)容重新檢視，檢視無意見則本合約自動續(xù)約年，甲乙雙方并得協(xié)議無條件期前終止。第三章合同價格及結(jié)算方式3.1 委托加工原物料、成品等所涉費用，由雙方協(xié)商決定并注

11、明于發(fā)票 /采購單。3.2 加工費、運雜費、保險費等款項的結(jié)算，應遵守結(jié)算紀律，堅持 “錢貨兩清 ”原則，付款采每月結(jié)算形式并在乙方采購單及甲方發(fā)票上注明，亦可采用信用證結(jié)算方式。第四章質(zhì)量要求及運輸方式4.1 各類物料及加工制成品質(zhì)量標準按經(jīng)甲方確認之乙方采購單、式樣書、圖紙、規(guī)格之約定，就有關(guān)標準之任何變更，應經(jīng)雙方同意始生效力。4.2 乙方供料及甲方就加工制成品之發(fā)貨（以下簡稱 “發(fā)貨方 ”） 應按約定時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供，對于乙方供料，由甲方位于廠房,按經(jīng)雙方確認之乙方采購單所列核對數(shù)量、規(guī)格、型號，不符合約定的，應向乙方提出，乙方應在接到甲方通知后七日內(nèi)調(diào)換或補齊 ;屬于多發(fā)、

12、錯運物料或加工制成品，收貨方應做好詳細記錄，妥為保管，收貨后日內(nèi)通知發(fā)貨方 ;收貨方對發(fā)貨方加工制成品之質(zhì)量或性能有異議的，應在收到加工制成品后日內(nèi)提出異議，發(fā)貨方應在接到通知后日內(nèi)完成返修，收貨方逾期提出以上異議的，發(fā)貨方不承擔物料質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號不合格的責任。4.3 發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。 4.4發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。4.5 乙方對甲方供料及甲方對乙方運送加工制成品之運輸及保險費，由乙方負擔。第五章加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(guān)5.1 加工貿(mào)易手冊由甲方按海關(guān)法

13、及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因乙方向甲方提），供資料性文件與實際進口料件不符 （包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等導致甲方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失，由乙方全數(shù)承擔。第六章成品驗收標準和方法6.1 甲方將加工制成品送達雙方約定交付地后，乙方應于三日內(nèi)驗收，倘甲方未于此約定期間內(nèi)接乙方驗收結(jié)果之通知，即于送達后第四日起視為加工制成品已通過驗收。第七章違約責任甲方違約責任7.1 甲方未按約定質(zhì)量交付加工制成品，應當負責修整或調(diào)換。7.2 甲方交付加工制成品數(shù)量少于約定，應當照數(shù)補齊。7.3 加工制成品交期按乙方物料備齊到達甲方指定地點時間而確定，加工期間甲方預期未能

14、如期交貨時，應立即附具理由及計劃交貨日期提交乙方，雙方重新約定新交期。7.4 由于甲方保管不善致使乙方之供料、包材毀損、滅失的，由甲方承擔責任。乙方違約責任7.5 乙方于發(fā)出采購單后變更供料或委托加工制成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當及時通知甲方，如因相關(guān)變更造成甲方損失，乙方需作出賠償。7.6 乙方未按約定期間和要求向甲方交付原物料、技術(shù)資料、式樣書、圖紙、規(guī)格、包材等，經(jīng)甲方同意順延交期，并應當賠償甲方所受損失。7.7 乙方超過約定日期支付加工費，應當比照銀行有關(guān)延期付款的息率向甲方償付違約金。7.8 乙方未按本合同約定辦法和期限對甲方加工制成品進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)成品不符合要求而未按約定期限通知甲方調(diào)換、補齊的，甲方對其加工制成品質(zhì)量、數(shù)量不負責任。7.9 對于應償付的違約金，賠償金，保管費用和各種經(jīng)濟損失，應在明確責任后十天內(nèi)主動匯給守約方，違者按逾期付款處理，但任何一方不得自行用扣發(fā)物料、加工制成品或扣付加工費充抵。第八章合同解除9.1 本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。第九章知識產(chǎn)權(quán)保護及守秘義務10.1 雙方應信守職業(yè)道德，未經(jīng)對方書面同意，不得將任何于業(yè)務過程