2022年室外附屬工程合同范本

1、第8頁共8頁2022年室外附屬工程合同范本一、工程概況：1、工程名稱：2、工程地點：3、工程內容：詳見招標文件。4、工程期限：日歷日4.1、工程施工工期：自甲方通知進場施工開始計算工期，總工期60天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日元違約金。4.2、在施工過程中，如遇下列情況則順延工期，具體順延期限通過雙方及時協(xié)商，并以書面形式確定：4.2.1因自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;4.2.2因甲方提出的工程變更以至延長工期者;4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。5、工程承包方式：本工程采用施工總承包，并采用固定總價包干，包工包料。工程量如有變更，按照投標文件中的單價進行合同

2、價調整(詳見招標文件和投標報價書)。6、工程價款：通過公開競標本工程價款(大寫)_元人民幣。二、合同組成部分：1、工程施工合同協(xié)議條款;2、甲乙雙方協(xié)商一致確定的其他相關書面協(xié)議或紀要;3、招標文件;4、投標報價書;5、施工圖紙;6、工程變更通知單;7、國家關于工程施工的標準、規(guī)范和其它有關技術資料、技術要求。三、駐工地代表：1、甲方駐工地代表：2、乙方駐工地代表：3、監(jiān)理方代表：四：甲乙方工作：1、甲方工作。1.1施工場地具備開工條件;1.2外部施工環(huán)境協(xié)調，內部工程質量、安全、進度管理;1.3按節(jié)點支付工程款;2、乙方工作。2.1工程成品保護、施工場地周圍建筑物、地下管線保護;2.2保證施

3、工場地整潔，遵守建設工程安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，如發(fā)生安全事故，其一切責任及費用，包括事故處理費用，均由乙方自負;2.3服從甲方項目部和現(xiàn)場監(jiān)理工程師的監(jiān)督、管理，及時提供進場材料設備出廠證明、合格證、說明書和質保書等并按要求及時進行材料、設備等的報驗。五、工程結算及付款方式：1、付款方式(以招標文件為準)1.1、根據(jù)施工圖，實行總價包干，單價不調整，施工時工程量有變動的，按規(guī)定調整。1.2、工程量完成%，付合同造價的_%,;1.3、工程量完成%，再付合同造價的_%;1.4、工程竣工驗收再付至合同造價的_%;1.5、工程結算辦理完畢再

4、付總結算造價的_%;2、工程竣工驗收合格后，雙方按合同約定辦理結算。六、工程質量及驗收標準：1、乙方應有關規(guī)范施工，并確保驗收;2、乙方應確保所提供的材料滿足圖紙和投標書中材料清單中注明的規(guī)格、品牌、產地要求的合格品;3、乙方施工期間出現(xiàn)達不到質量標準、不滿足進度要求、不服從管理等情況的，甲方有權要求乙方停工整改、緩發(fā)工程進度款，情節(jié)嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場，并承擔由此造成一切損失。七、工程保修：1、保修內容：所施工的全部內容;2、保修期：土建工程保修一年;水電設備保修二年;苗木綠化管護期一年。3、保修責任：在保修期間發(fā)生由于乙方施工質量或綠化苗木出現(xiàn)的問題由乙方負責維修，并賠償造成的

5、損失，如使用不合格材料，乙方承擔造成所有經濟損失。八、違約責任：1、在乙方提請竣工驗收后，甲方無正當?shù)睦碛刹唤M織工程驗收，每日支付延遲驗收違約金_元。2、甲方無正當理由拒付工程款的，每月賠償元遲延付款違約金。3、乙方未按清單所示的產品(苗木)名稱、型號、規(guī)格、品牌、產地等提供，私自變更的，甲方有權拒收設備并要求乙方償付貨款總值%的違約金。4、乙方施工期間達不到質量標準、不滿足甲方進度要求的，甲方有權要求乙方償付工程款總值%的違約金，并承擔由此造成的相關損失，乙方償付了違約金后和損失費后，不免除其他其繼續(xù)按甲方要求完成工程的義務。5、如乙方施工拖延導致甲方交房延期的，由此造成的延期交房損失由乙方

6、予以賠償。九、合同份數(shù)及有效期限：1、合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份;2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在本合同約定的全部工程竣工驗收并結清余款后自行失效。十、附則：1、如有特別情況或未盡事宜，雙方根據(jù)實際情況擬定附則條款，作為本合同之附件。2、根據(jù)需要，甲方有權進行設計變更，若因變更給乙方造成損失，乙方應在接到變更通知后_日內書面提出賠償報告，否則甲方視為乙方無損失。3、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，解決不成交由甲方所在地判決。4、其他未盡事宜雙方可另行商定。2022年室外附屬工程合同范本（二）發(fā)包方(甲方)：承包方(乙方)：依照中華人民共和國合同法及其它有關法律、行

7、政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，雙方就工程施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。一、工程概況：1、工程名稱：2、工程地點：3、工程內容：詳見招標文件。4、工程期限：日歷日4.1、工程施工工期：自甲方通知進場施工開始計算工期，總工期60天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日元違約金。4.2、在施工過程中，如遇下列情況則順延工期，具體順延期限通過雙方及時協(xié)商，并以書面形式確定：4.2.1因自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;4.2.2因甲方提出的工程變更以至延長工期者;4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。5、工程承包方式：本工程采用施工總承包，并采用固定總價包干，包工包料

8、。工程量如有變更，按照投標文件中的單價進行合同價調整(詳見招標文件和投標報價書)。6、工程價款：通過公開競標本工程價款(大寫)_元人民幣。二、合同組成部分：1、工程施工合同協(xié)議條款;2、甲乙雙方協(xié)商一致確定的其他相關書面協(xié)議或紀要;3、招標文件;4、投標報價書;5、施工圖紙;6、工程變更通知單;7、國家關于工程施工的標準、規(guī)范和其它有關技術資料、技術要求。三、駐工地代表：1、甲方駐工地代表：2、乙方駐工地代表：3、監(jiān)理方代表：四：甲乙方工作：1、甲方工作。1.1施工場地具備開工條件;1.2外部施工環(huán)境協(xié)調，內部工程質量、安全、進度管理;1.3按節(jié)點支付工程款;2、乙方工作。2.1工程成品保護、

9、施工場地周圍建筑物、地下管線保護;2.2保證施工場地整潔，遵守建設工程安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，如發(fā)生安全事故，其一切責任及費用，包括事故處理費用，均由乙方自負;2.3服從甲方項目部和現(xiàn)場監(jiān)理工程師的監(jiān)督、管理，及時提供進場材料設備出廠證明、合格證、說明書和質保書等并按要求及時進行材料、設備等的報驗。五、工程結算及付款方式：1、付款方式(以招標文件為準)1.1、根據(jù)施工圖，實行總價包干，單價不調整，施工時工程量有變動的，按規(guī)定調整。1.2、工程量完成%，付合同造價的%,;1.3、工程量完成%，再付合同造價的%;1.4、工程竣工驗收再付至

10、合同造價的%;1.5、工程結算辦理完畢再付總結算造價的%;2、工程竣工驗收合格后，雙方按合同約定辦理結算。六、工程質量及驗收標準：1、乙方應有關規(guī)范施工，并確保驗收;2、乙方應確保所提供的材料滿足圖紙和投標書中材料清單中注明的規(guī)格、品牌、產地要求的合格品;3、乙方施工期間出現(xiàn)達不到質量標準、不滿足進度要求、不服從管理等情況的，甲方有權要求乙方停工整改、緩發(fā)工程進度款，情節(jié)嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場，并承擔由此造成一切損失。七、工程保修：1、保修內容：所施工的全部內容;2、保修期：土建工程保修一年;水電設備保修二年;苗木綠化管護期一年。3、保修責任：在保修期間發(fā)生由于乙方施工質量或綠化苗木

11、出現(xiàn)的問題由乙方負責維修，并賠償造成的損失，如使用不合格材料，乙方承擔造成所有經濟損失。八、違約責任：1、在乙方提請竣工驗收后，甲方無正當?shù)睦碛刹唤M織工程驗收，每日支付延遲驗收違約金_元。2、甲方無正當理由拒付工程款的，每月賠償元遲延付款違約金。3、乙方未按清單所示的產品(苗木)名稱、型號、規(guī)格、品牌、產地等提供，私自變更的，甲方有權拒收設備并要求乙方償付貨款總值%的違約金。4、乙方施工期間達不到質量標準、不滿足甲方進度要求的，甲方有權要求乙方償付工程款總值%的違約金，并承擔由此造成的相關損失，乙方償付了違約金后和損失費后，不免除其他其繼續(xù)按甲方要求完成工程的義務。5、如乙方施工拖延導致甲方交房延期的，由此造成的延期交房損失由乙方予以賠償。九、合同份數(shù)及有效期限：1、合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份;2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在本合同約定的全部工程竣工驗