2022年民間建房施工合同

1、2022年民間建房施工合同甲方：乙方：部分細(xì)節(jié)請與當(dāng)?shù)亟ㄟ^房的人商討甲方在建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。二、承建項(xiàng)目乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。1、甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門

2、前臺(tái)階砼墊層;2、裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;3、頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲透水處理。三、承包價(jià)格每平方米人民幣大寫：_元，建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。四、付款方式合同簽訂完畢，工具進(jìn)場，人員到位，預(yù)付(20)%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到_%，完成第二層以及屋頂付到_%付款八仟元，工程全部完工，交驗(yàn)完畢付到_%，預(yù)留_%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。五、雙方責(zé)任甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場，每日午餐乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施

3、工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。六、質(zhì)量要求乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。七、注意安全勞保措施，施工防護(hù)措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。八、工期要求主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計(jì)算，乙方必須在_年_月_日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃，以便及時(shí)籌備。九、

4、后期維修因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任。十、其它其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。甲方簽字(章)：乙方簽字(章)：簽字地址：_年_月_日2022年民間建房施工合同（二）甲方：乙方：甲乙雙方通過充分了解和協(xié)商，本著公平、自愿、誠實(shí)、信用原則簽訂房屋建筑施工承包合同。一、甲方將座落在宿豫區(qū)方施工建設(shè)。二、工程結(jié)構(gòu)：全框架、墻體采用粘土空心磚砌筑。三、本工程采用大包干形式，包工包料、包質(zhì)量、包安全，按建筑面積乘以平方米單價(jià)，建筑面積計(jì)算方式以國家建筑預(yù)結(jié)算方式計(jì)算，在承包范圍內(nèi)設(shè)有任

5、何預(yù)算外資金。四、施工工期：_年_月_日至_年_月_日，以公歷為準(zhǔn)，乙方必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完工，如有拖延，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。五、承建內(nèi)容：1、本棟工程土建部分按甲方提供的正規(guī)設(shè)計(jì)院施工圖施工，除外墻保溫、門窗、內(nèi)墻瓷磚、樓地面裝飾、樓梯扶手、內(nèi)墻涂料外，內(nèi)墻及地面砂漿抹灰。外墻為甲方認(rèn)可的外墻磚。所有工程質(zhì)量按國家標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，不合格立即返工至合格。2、本棟工程水電部分按施工圖的標(biāo)準(zhǔn)安裝施工。乙方負(fù)責(zé)強(qiáng)電弱電的電線盒、按線盒、開關(guān)盒、防雷、落水管等。其余材料如電纜開關(guān)箱、開關(guān)、燈具、給排水管及配件均由甲方提供乙方負(fù)責(zé)安裝保管。六、施工安全：1、慚方應(yīng)遵守工程建設(shè)和施工安全管理規(guī)定。嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

6、施工。指派專人負(fù)責(zé)，采取積極的安全防范措施，消除一切安全事故隱患。2、乙方對所有施工作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和安全培訓(xùn)，切記安全第一，人人個(gè)個(gè)講安全。3、乙方必須給所有施工作業(yè)人員簽定勞動(dòng)合同，購買足額保險(xiǎn)甲方不承擔(dān)，任何安全事故帶來的經(jīng)濟(jì)損失和其他損失。4、若遇重大傷亡及其他安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，立即上報(bào)有關(guān)部門，同時(shí)按政府有關(guān)部門要求處理，事故發(fā)生的費(fèi)用一切由乙方承擔(dān)。七、工程價(jià)款：八、工程款支付方式：1、簽定合同乙方向甲方支付金后進(jìn)行開工建設(shè)。2、基礎(chǔ)完工驗(yàn)收合格后3、工程款支付每完成一層樓面甲方付給乙方4、屋面驗(yàn)收合格后甲方向乙方總計(jì)付款達(dá)5、外墻磚驗(yàn)收合格后甲方向乙方總計(jì)付款至6、

7、工程驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)，甲方向乙方支付至全部工程款的_%，全款_%為質(zhì)量保證金，一年后全部付清。九、其他要求：甲方在施工中如有變更，貳仟元以內(nèi)由乙方承擔(dān)，甲方不出任何費(fèi)用，超出部分只計(jì)材料成本，乙方所需一切機(jī)械設(shè)備工具、模板等生產(chǎn)生活設(shè)施均由乙方自備，乙方應(yīng)聽從尊重甲方施工人員的合理安排和建設(shè)，乙方應(yīng)與工程管理人員多交流，多溝通，協(xié)調(diào)好周邊關(guān)系，確保工程的順利進(jìn)行，工程項(xiàng)目用電、用水費(fèi)由乙方承擔(dān)，并積極與供電供水部門溝通好。十、違約責(zé)任：1、乙方必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完，如托延，按合同日期每日罰款壹仟元每天(￥_元/天)甲方如未按合同要求付款按_%的應(yīng)付款額向乙方支付違約金，若乙方在施工過程中毀約

8、停工，甲方有權(quán)另請施工隊(duì)伍進(jìn)場施工。2、由于甲方工程款未及時(shí)付到位，引起的工人工資、充備租金由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)。十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，簽字后生效。甲方：_年_月_日乙方：2022年民間建房施工合同（三）一、工程概況工程名稱：私人住宅。工程地點(diǎn)：徽縣江洛鎮(zhèn)下寨村上莊合作社，甲方原有住宅院內(nèi)。工程內(nèi)容：設(shè)計(jì)圖以內(nèi)的所有建筑工程。建筑面積：共148._平方米。二、工程承包范圍承包范圍：包工不包料。三、合同工期開工日期：_年_月_日(農(nóng)歷二月初一)?？⒐と掌冢篲年_月_日(農(nóng)歷六月初六)。合同工期總?cè)諝v天數(shù)_天。四、合同價(jià)款工價(jià)為每平方米_元，建筑總面積148._平方米，合同總價(jià)款為人民幣

9、_元。付款方式：由甲方分四次付清合同總價(jià)款。第一次在基礎(chǔ)工程完工后由甲方付給乙方合同總價(jià)款的_%，即_元;第二次在主體工程完工后，由甲方付給乙方合同總價(jià)款的_%，即_元;第三次在工程全面竣工后由甲方付給乙方合同總價(jià)款的_%，即_元;剩余_%(即_元)作為質(zhì)量保證金，在工程交工一年后如無重大質(zhì)量問題，由甲方全部付給乙方。五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按圖施工，確保工程質(zhì)量。六、甲乙雙方的權(quán)利及義務(wù)1、甲方的權(quán)利及義務(wù)：(1)甲方應(yīng)向乙方提供三通一平。(2)按期付款。(3)及時(shí)向乙方提供所需要的各種材料。(4)在工程開工前向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙_套。(5)在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或私自變更設(shè)計(jì)圖紙

10、的現(xiàn)象，甲方有權(quán)要求乙方返工。2、乙方的權(quán)利及義務(wù)：(1)按圖施工。在施工過程中如需對原設(shè)計(jì)作出更改，需經(jīng)甲方同意后方可修改。(2)保證工程質(zhì)量。(3)保證工期，按時(shí)交工。(4)在施工過程中，需要哪些材料，乙方應(yīng)提前_天告知甲方，以便及時(shí)購置。乙方應(yīng)本著節(jié)約的原則，不得浪費(fèi)材料。(5)在每一項(xiàng)分項(xiàng)工程完工后，乙方應(yīng)征得甲方驗(yàn)收同意后方可進(jìn)行下一道工序。(6)乙方應(yīng)重視安全生產(chǎn)，一切安全責(zé)任均由乙方自行承擔(dān)。七、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。八、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。九、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：

11、_年_月_日 _年_月_日2022年民間建房施工合同（四）甲方：乙方：甲方在建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。二、承建項(xiàng)目乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前

12、臺(tái)階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲透水處理。三、承包價(jià)格每平方米人民幣大寫：_元，建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。四、付款方式合同簽訂完畢，工具進(jìn)場，人員到位，預(yù)付_%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到_%，完成第二層以及屋頂付到_%付款八仟元，工程全部完工，交驗(yàn)完畢付到_%，預(yù)留_%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。五、雙方責(zé)任甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場，每日午餐。乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，

13、并保管好材料，不得丟失。六、質(zhì)量要求乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。七、注意安全勞保措施，施工防護(hù)措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。八、工期要求主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計(jì)算，乙方必須在_年_月_日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃，以便及時(shí)籌備。九、后期維修因乙方

14、質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任。十、其它其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。甲方簽字(章)：乙方簽字(章)：_年_月_日2022年民間建房施工合同（五）甲方：乙方：一、甲方委托乙方律師代理甲方，辦理相關(guān)的法律事務(wù)。二、甲方委托乙方代理的權(quán)限以及辦理的具體事項(xiàng)為：全權(quán)代理、特別代理：代為取證，代為與對方談判、和解、代為起訴、應(yīng)訴、撤訴，代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請求，代為上訴，代為簽署和解協(xié)議，代為簽署法律文書，代為申請執(zhí)行，代為接受對方給付的款物，代為接受法院的執(zhí)行款物以及退回的訴訟費(fèi)，

15、執(zhí)行費(fèi);以及代為辦理其他與該代理事務(wù)相關(guān)的事宜。三、甲方應(yīng)當(dāng)真實(shí)的向乙方陳述案情，提供相關(guān)的材料和必要的協(xié)助。四、乙方律師必須認(rèn)真全面的履行職責(zé)，勤勉誠信，依法維護(hù)甲方的合法權(quán)益。五、辦理案件過程中所需要的訴訟費(fèi)、鑒定費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、工商查檔費(fèi)等實(shí)際發(fā)生過的與案件有關(guān)的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。六、本案甲方按風(fēng)險(xiǎn)代理的方式向乙方支付代理費(fèi)用：共計(jì)收取甲方訴爭數(shù)額法院支持部分_%的代理費(fèi)。具體支付方式如下：一、一審審判完畢收到_書_日內(nèi)支付_%;二、二審審判完畢收到_書_日內(nèi)支付_%;三、執(zhí)行完畢收到執(zhí)行款當(dāng)日支付_%。1、乙方代理本案一審、二審及執(zhí)行，未經(jīng)乙方許可甲方不得撤銷委托，甲方單方面撤銷委托

16、，代理費(fèi)條款繼續(xù)生效。訴訟費(fèi)、保全費(fèi)甲方預(yù)交，多退少補(bǔ)，此外，甲方不向乙方支付任何費(fèi)用。2、乙方在代理過程中，如能得到對方給付的賠償款或其他財(cái)產(chǎn)(甲方同意通過調(diào)解)，代理行為終結(jié)，乙方收取調(diào)解數(shù)額_%代理費(fèi)。七、本合同雙方蓋章或簽名后生效。甲、乙各方不得無故終止合同。八、本合同有效期自合同簽訂之日起至本合同約定的代理事務(wù)完結(jié)為止。甲方：_ 乙方：_年_月_日2022年民間建房施工合同（六）委托單位(甲方)：受托人(乙方)：甲方因與的糾紛一案，根據(jù)中華人民共和國合同法、民事訴訟法、仲裁法和律師法等有關(guān)法律的規(guī)定，聘請乙方的律師作為委托代理人。甲、乙雙方按照誠實(shí)信用原則，經(jīng)協(xié)商一致，立此合同，共同

17、遵守。第一條 委托代理事項(xiàng)乙方接受甲方的委托，指派、律師作為甲方的代理人。委托事項(xiàng)包括：第二條 委托代理權(quán)限(具體詳見授權(quán)委托書)第三條 甲方的義務(wù)1甲方應(yīng)真實(shí)、詳盡和及時(shí)地向乙方律師陳述案情，介紹相關(guān)情況，提供與委托代理事項(xiàng)有關(guān)的證據(jù)、文件及其他事實(shí)材料;主動(dòng)配合乙方律師的工作。2甲方清楚委托代理事項(xiàng)的訴訟風(fēng)險(xiǎn)，并做出獨(dú)立的判斷或決策;甲方根據(jù)乙方律師提供的法律意見、建議、方案所做出的決定而導(dǎo)致的損失，除非因乙方律師故意或嚴(yán)重過失等失職行為造成，由甲方自行承擔(dān)。第四條 乙方的義務(wù)1乙方更換代理律師應(yīng)事前取得甲方認(rèn)可。2乙方律師應(yīng)當(dāng)勤勉、盡責(zé)地完成第一條 所列委托代理事項(xiàng)，盡最大努力維護(hù)甲方利

18、益。3乙方律師應(yīng)當(dāng)根據(jù)審理機(jī)關(guān)的要求，按時(shí)在法定期限內(nèi)提交證據(jù)，按時(shí)出庭，并應(yīng)甲方要求通報(bào)案件進(jìn)展情況。4乙方律師不得在涉及甲方的對抗性案件中，未經(jīng)甲方同意，同時(shí)擔(dān)任與甲方具有法律上利益沖突的另一方的委托代理人。5乙方律師對其獲知的甲方的商業(yè)機(jī)密或者甲方的個(gè)人隱私負(fù)有保密責(zé)任，非由法律規(guī)定或者甲方同意，不得向任何第三方披露。6乙方對甲方業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)建檔，應(yīng)當(dāng)保存完整的工作記錄，妥善保管涉及甲方的證據(jù)原件(原物)、法律文件原件。乙方應(yīng)按照甲方的要求，至少每個(gè)月一次向甲方書面報(bào)告案件進(jìn)展情況及將來的工作計(jì)劃。如有任何突發(fā)事件應(yīng)隨時(shí)通報(bào)甲方并應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施。第五條 律師代理費(fèi)金額及支付方式甲方向

19、乙方支付的各類費(fèi)用，乙方均應(yīng)向甲方開具等額的、符合國家稅務(wù)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定的正規(guī)發(fā)票。第六條 工作費(fèi)用乙方律師辦理甲方委托代理事項(xiàng)所發(fā)生的相關(guān)司法、鑒定、公證、仲裁等部門收取的費(fèi)用由甲方承擔(dān);差旅費(fèi)等其他費(fèi)用由承擔(dān)。第七條 合同的解除乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)以書面通知的方式解除合同：1未經(jīng)甲方同意，擅自更換代理律師的;2無正當(dāng)理由，未按法院或仲裁機(jī)構(gòu)通知參加庭審的;3在涉及甲方的對抗性案件中，未經(jīng)甲方同意，同時(shí)擔(dān)任與甲方具有法律上利益沖突的另一方的委托代理人的;4不勝任委托代理事項(xiàng)的;5違反第四條 第_項(xiàng)規(guī)定造成甲方損失的;6違反第四條 第_項(xiàng)規(guī)定丟失甲方證據(jù)原件(原物)、法律文件原件的

20、。第八條 違約責(zé)任在法律規(guī)定的范圍內(nèi)，因乙方律師故意或嚴(yán)重過失等失職行為而造成甲方直接經(jīng)濟(jì)損失的，乙方應(yīng)當(dāng)通過所投保的執(zhí)業(yè)保險(xiǎn)向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任;執(zhí)業(yè)保險(xiǎn)賠償?shù)牟蛔悴糠钟梢曳阶孕谐袚?dān)，但不超過乙方收取的律師代理費(fèi)總額。甲方無正當(dāng)理由不支付律師費(fèi)，未報(bào)銷應(yīng)報(bào)銷的工作費(fèi)用，或者無故終止合同，乙方有權(quán)要求甲方支付應(yīng)付未付的律師費(fèi)以及未報(bào)銷的工作費(fèi)用。第九條 爭議的解決甲、乙雙方如因本合同的履行發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均應(yīng)將爭議提交大連仲裁委員會(huì)，按照提交仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第十條 合同的生效與失效本合同自甲乙雙方加蓋公章之

21、日起生效，至乙方完成甲方所委托的代理事項(xiàng)時(shí)止。第十一條 合同的變更本合同變更需雙方協(xié)商一致，對于合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。第十二條 本合同一式叁份，甲方貳份，乙方壹份。甲方：(公章)乙方：(公章)簽訂日期：_年_月_日2022年民間建房施工合同（七）委托人：公司地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：受托人：律師事務(wù)所地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：甲方因與之間的糾紛，現(xiàn)委托乙方為訴訟代理人，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，由雙方遵照履行。一、委托事項(xiàng)1.甲方委托乙方作為甲方與糾紛一案的訴訟代理人，代理權(quán)限為一般代理，具體權(quán)限以授權(quán)委托書為準(zhǔn)。甲方委派參加訴訟，

22、代理權(quán)限為特別代理。2.乙方及律師聲明，在本合同簽約時(shí)，無任何與本代理產(chǎn)生沖突的事項(xiàng)和業(yè)務(wù)關(guān)系。在本合同履行期內(nèi)，乙方及律師不得承接可能與本案有利害關(guān)系的業(yè)務(wù)。乙方未經(jīng)甲方同意，不得擔(dān)任與甲方有法律上的利害沖突的另一方的法律顧問或者代理人。3.乙方指派律師作為甲方的代理人，不得更換，如確需更換必須征得甲方的書面同意，如甲方不同意更換，本合同自行終止，乙方退回已收取的全部代理費(fèi)。_本合同履行期限為一年，委托事項(xiàng)為：【一審】【二審】【再審】【執(zhí)行】。履行期限屆滿，本合同自動(dòng)終止。如雙方協(xié)商一致并達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，本合同可繼續(xù)履行，雙方在補(bǔ)充協(xié)議中另行約定履行期限。二、甲方的權(quán)利與義務(wù)1.向乙方提供與委

23、托事項(xiàng)有關(guān)的文件和背景材料。2.合乙方為甲方利益所從事的各項(xiàng)工作，并根據(jù)實(shí)際需要為乙方提供工作便利。3.甲方按照本合同的約定按時(shí)、足額向乙方支付律師費(fèi)。4.如甲方認(rèn)為乙方能力無法完成代理事項(xiàng)，可隨時(shí)以書面形式通知乙方解除合同，在解除通知達(dá)到乙方時(shí)，本合同即告終止，甲方不再支付剩余代理費(fèi)。但甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方在合同解除前已發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用。三、乙方的權(quán)利、義務(wù)1.乙方保證以律師行業(yè)要求的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)道德向甲方提供本合同約定下的法律服務(wù)，并依法切實(shí)維護(hù)甲方的權(quán)益，根據(jù)甲方的要求，及時(shí)迅速的辦理甲方委托范圍內(nèi)的事務(wù)。2.乙方保證對其履行本合同過程中所了解到和獲得的甲方未公開的資料或者情況承擔(dān)保密義務(wù)，但

24、經(jīng)甲方書面同意對外公布的除外。3.乙方對甲方業(yè)務(wù)應(yīng)單獨(dú)建立檔案。應(yīng)當(dāng)保管完整的工作記錄，對涉及甲方的原始證據(jù)、法律文件原件應(yīng)交甲方保存，乙方保留復(fù)印件，如需使用原件，應(yīng)履行借用手續(xù)，用后及時(shí)歸還。四、乙方向甲方提供具體服務(wù)內(nèi)容1.向甲方提交案情分析，包括法律分析、證據(jù)準(zhǔn)備情況、主要法律點(diǎn)分析、對方可能出現(xiàn)的抗辯、處理思路，案件處理目標(biāo)、需甲方提供的配合事項(xiàng)等。2.代為起草和準(zhǔn)備訴訟文件，包括但不限于授權(quán)委托書、民事起訴狀、書面代理意見、答辯意見、證據(jù)目錄及說明、相關(guān)申請書等。3.審閱與本案有關(guān)的各種材料，就本案事實(shí)進(jìn)行調(diào)查取證。4.代為出庭參加庭審，并就本案程序和實(shí)體問題向法院提出主張。5.依

25、甲方授權(quán)代為參加調(diào)解，但最終是否同意調(diào)解結(jié)果應(yīng)由甲方?jīng)Q定。6.代為簽署、送交、接受及轉(zhuǎn)送各種法律文書。具體權(quán)限以授權(quán)委托書為準(zhǔn)。7.根據(jù)代理工作的進(jìn)程，向甲方提交案情分析、案件代理詞以及案件總結(jié)等書面材料。其中，首次開庭前向甲方提交書面代理意見，并在開庭后三日內(nèi)補(bǔ)充完善提供正式代理意見。收到_書、調(diào)解書或執(zhí)行完結(jié)后七日內(nèi)，向甲方提交案件總結(jié)，內(nèi)容包括案件處理進(jìn)程法律分析、管理建議。五、代理方式根據(jù)合同法及相關(guān)法律、法規(guī)，甲方與乙方約定本合同涉及案件采取普通/風(fēng)險(xiǎn)代理方式，具體如下：1.關(guān)于前期辦案費(fèi)用采取下列第種方式：本合同簽訂后至本案終審前，乙方不收取任何費(fèi)用。本合同簽訂后，甲方向乙方支付作為乙方前期辦案費(fèi)用。2.案件處理過程中付費(fèi)辦法：經(jīng)乙方努力，一審判決或仲裁裁決達(dá)，甲方應(yīng)于收到_書或裁決書及案件總結(jié)后_日內(nèi)向乙方支付律師代理費(fèi)。經(jīng)乙方努力，二審判決達(dá)到，甲方應(yīng)于收到_書及案件總結(jié)后_日內(nèi)向乙方支付律師代理費(fèi)。經(jīng)乙方努力，再審判決達(dá)到，甲方應(yīng)于收到判決書及案件總結(jié)后_日內(nèi)向乙方支付律師代理費(fèi)。經(jīng)乙方努力，從被告處取得執(zhí)行款的，則甲方應(yīng)于收到執(zhí)行款后_日內(nèi)向乙方支付律師代理費(fèi)。3.其他情況：如甲方與被告方在訴