工程施工合同模板

本文格式為Word版，下載可任意編輯——工程施工合同模板合同在生活中的使用越來越廣泛，是法律觀念的日漸普及的外在表達，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關系。下面是我收集整理的工程施工合同最新范文，歡迎大家閱讀參考學習！

工程施工合同最新范文篇1

甲方：

乙方：

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包工程內(nèi)容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行購買至工地外，其余所有本工程施工圖中包含的內(nèi)容由乙方包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包衛(wèi)生承包施工。(但甲方購買的商砼及鋼材質(zhì)量由甲方負責)。

四、工程造價：本工程建筑面積共計平方米單價元，工程總造價。

五、付款方式：甲方按工程進度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款，余款在本工程全面竣工并做好衛(wèi)生清理后，再經(jīng)甲方驗收合格后，(除拘押2%的工程質(zhì)保金外)一次性結(jié)清，保修期滿后，退還質(zhì)保金。

六、甲、乙雙方的權(quán)利和義務：甲方有權(quán)監(jiān)視乙方的工程質(zhì)量并負責工地上與周邊的一切協(xié)調(diào)工作。本工程在施工合同簽訂后，本工程的工傷保險由乙方自行購買，在施工期間，乙方必需做到安全文明施工，如出現(xiàn)任何安全事故，一切后果由乙方承受。

在施工期間，甲方必需保證工程款的按時支付，假如由于工程款的拖欠，造成的一切后果及損失，由甲方承受。

七、合同工期：有效天氣為能超出陸個月，如在超期陸個月后再超期，每超期一天，甲方教訓乙方壹仟元人民幣，以此類推。

八、保修責任：按國家規(guī)定執(zhí)行，在保修期內(nèi)，乙方在接到甲方通知后24小時內(nèi)，必需派人到場維修，否則甲方有權(quán)自行維修，所產(chǎn)生的費用從乙方保修金中扣除，不足部分由乙方補足。

九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)__________________

乙方(公章)__________________

______年______月______日

工程施工合同最新范文篇2

發(fā)包方(以下簡稱甲方)__________________

承包方(以下簡稱乙方)__________________

一、工程概況

1、工程名稱：__________________

2、工程地點：__________________

二、工程承包范圍

安全維護及整改。

三、合同工期

______天。

四、工程造價

工程造價為：__________________元整

五、質(zhì)量標準

1、質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。

2、使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)

(1)本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應依照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。

(2)本工程適用的地方標準、規(guī)程必需符合______省標準規(guī)程。

六、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

七、工程計價

1、本工程計算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進行編制。

2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格依照__________________執(zhí)行。

3、具體工程量以甲方簽證單為準。

八、工期

有以下狀況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。

1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災難，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。

2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際狀況順延。

3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承受。

4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承受。

九、工程款的支付

1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預算價的80%.

2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。

十、違約責任

1、違約方案本合同約定的形式承受違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。

2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承受違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承受賠償責任。

十一、安全生產(chǎn)和文明施工

認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

十二、爭議的解決

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

十三、其他

乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程工程在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)__________________

乙方(公章)__________________

______年______月______日

工程施工合同最新范文篇3

發(fā)包方：

承包方：

一、工程地點

場隊。

二、工程性質(zhì)

包工包料。

三、工程造價

四、施工期限

自本合同簽訂之日起，至________年____月____日前全部完工。

五、付款方式

工程開工前甲方向乙方支付現(xiàn)金元整，工程完工經(jīng)驗收合格后，于________年____月____日一次性付清余款

六、工程內(nèi)容：

架設10線路700米，導線采用G-50型。

七、雙方的權(quán)利和義務

1.甲方有權(quán)派監(jiān)理人員對工程質(zhì)量進行監(jiān)理，乙方必需接受甲方監(jiān)理人員的現(xiàn)場技術(shù)監(jiān)理，對不符合質(zhì)量的施工路段及時進行返工。

2.甲方做好各項協(xié)調(diào)工作，保證乙方能順利的施工。

3.乙方施工所用的材料廠必需符合電力規(guī)范要求。

4.乙方要穩(wěn)固樹立安全意識，切實加強安全生產(chǎn)管理，凡施工中出現(xiàn)的安全責任事故均由乙方承受。

八、違約責任

1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然災難外)，每延長一天罰款元。

2.工程完工后，經(jīng)驗收不合格的路段及保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的路段，由乙方無條件修復或返工。

3.工程經(jīng)驗收合格后，按甲乙雙方約定時間，甲方必需按時向乙方支付工程余款，否則乙方將終止向甲方該工程供電，所造成的一切后果由甲方自行承受。

九、其它

1.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2.本合同自雙方蓋章，簽字之日起生效，具有法律效力。

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

________年____月____日________年____月____日

工程施工合同最新范文篇4

甲方：

乙方：

一、工程范圍：_____年_____月_____日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的設計制作安裝。

二、工期要求：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

三、新增工程量：

四、質(zhì)量要求：按原合同承諾履行。

五、付款方式：按原合同執(zhí)行。施工合同補充協(xié)議

六、其它：

1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。

2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。

甲方(公章)__________________

乙方(公章)__________________

______年______月______日

工程施工合同最新范文篇5

甲方：

乙方：

一、工程工程：

1、工程名稱：五印鄉(xiāng)政府機關附屬及基礎設施建設工程。

2、工程地點：五印鄉(xiāng)政府機關。

3、工期：

(1)經(jīng)雙方協(xié)商，達成一致。

(2)開工日期：20__年10月7日

4、合同價款：按甲、乙雙方現(xiàn)場核實實際完成工程量結(jié)算。

二、工程內(nèi)容：

1、C20毛石砼涵洞一個(工程量按實際發(fā)生計)。

2、涵洞進出口段排水溝(工程量按實際發(fā)生計)。

3、路基擋土墻(工程量按實際發(fā)生計)。

4、土方回填(工程量按實際發(fā)生計)。

5、毛石擋土墻砌筑(工程量為200m)。

6、防撞墩(工程量按實際發(fā)生計)。

7、綠化(工程量為400㎡)。

三、竣工驗收及竣工結(jié)算的支付

1、乙方認為工程具備竣工驗收條件后，應于竣工驗收前十五天內(nèi)向甲方提出竣工驗收申請。甲方收到申請后十天內(nèi)組織有關部門驗收，驗收應符合國家質(zhì)量標準。若不符合國家質(zhì)量標準并在驗收后五天內(nèi)提出修改看法，乙方按修改看法修改，并承受由乙方原因造成修改的費用。

2、驗收合格后甲方應在規(guī)定的時間給予結(jié)算，審定后的結(jié)算書作為雙方結(jié)算工程款的有效依據(jù);并將結(jié)算金額一次性支付給乙方。

四、保修

1、保修期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。

2、保修責任范圍：除甲方使用過程中人為損壞，自然災難及人力不可抗力因素損壞外，凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗收后移交前乙方保管不力造成工程范圍各部位損壞、脫落、開裂等，均屬乙方保修責任范圍。

3、保修費用：從工程結(jié)算款中截留，即結(jié)算總價款的5%。

4、保修期滿后，甲方應將剩余保修費一次性支付給乙方。

五、爭議的解決

雙方就合同條款的解釋、執(zhí)行及工程密切相關的事項發(fā)生爭議，應友好的協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方同意提交合同履行地五印鄉(xiāng)人民法院訴訟解決。

六、合同的生效與終止

1、本合同自甲、乙雙方法人代表或其委托代理人簽字蓋章后生效。至辦完工程驗收交接和竣工結(jié)算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止。保修期滿后，有關保修條款終止。

2、本合同簽訂后，雙方應認真履行本合同，關于合同的任何補充、修改或廢除均應經(jīng)雙方協(xié)商一致并采取書面形式進行。

七、合同份數(shù)本合同一式份，甲方份，乙方份，附加條款與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程施工合同最新范文篇6

甲方：

乙方：

一、承包方式：包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。

二、開竣工時間：

三、工程內(nèi)容及造價：

基礎工程及地下室：__元

閣樓：__元

平房車庫：__元

化糞池：__元(包括池外管道工程)

合計人民幣：__(__元)

四、工程質(zhì)量等級：合格。

五、付款方式：甲方簽定協(xié)議后付30%作為預付款,其余部分樓房竣工后一次付清。

六、承包范圍、土建、電氣、水暖。

七、水電費由乙方承受,稅金由甲方負責支付。

八、施工過程中出現(xiàn)的安全事故由乙方負責。

九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

甲方(公章)__________________

乙方(公章)__________________

______年______月______日

工程施工合同最新范文篇7

發(fā)包單位：(甲方)

承包人：(乙方)

第1條：工程概況

工程名稱：九龍明珠D標段

工程地點：

工程內(nèi)容：

第2條：合同使用標準和法律

第3條：甲方工作

1、公布工地各項管理制度，對工程質(zhì)量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促，監(jiān)視施工質(zhì)量并協(xié)調(diào)解決施工過程中的各種問題。

2、依照合同條款按時按量支付工程款。

3、如乙方不聽從甲方指揮，不能按時完成甲方規(guī)定的施工任務，或發(fā)生重大失誤導致工程停工，甲方有權(quán)終止合同。對造成甲方經(jīng)濟損失的，由乙方負責賠償。

4、負責加強安全管理、完善安全規(guī)章制度，做好安全設防。

5、對乙方違反各種管理制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)定的人員甲方有權(quán)清理出施工現(xiàn)場。乙方不聽從甲方現(xiàn)場施工員的安排，不能按時、按量、按要求完成施工任務(或整改內(nèi)容)的，甲方有權(quán)另行安排人員完成，造成的一切費用均由乙方負責，對消極對待、屢教不改的，甲方有權(quán)終止協(xié)議;中途退場的，甲方有權(quán)不付任何工資費用。

第4條：乙方工作

1、乙方須安排一個負責人長期呆在現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作，至該工作內(nèi)容全部完成為止。

2、乙方嚴格依照甲方測量出的樁頂標高進行破除，標高測量中乙方必需派人員協(xié)同，嚴禁用炮機鑿除，人工破除過程中不能傷及樁鋼筋，破除后的樁頭必需保持平整完好。預留鋼筋必需按甲方的要求所預留。破除完的的樁頭由