承攬廣告位安裝工程合同書

Word——46—承攬廣告位安裝工程合同書承攬廣告位安裝工程合同書（通用15篇）

承攬廣告位安裝工程合同書篇1甲方：廣告裝飾有限責任公司

乙方：

乙方承攬甲方位于廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、平安和工期，經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

一、工程內容

乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為年月日。

二、甲乙雙方義務與責任

1、甲方供應工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在肯定平安風險，乙方必需做好必要的平安措施，保證平安作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何平安事故，乙方將擔當一切法律及經濟責任，與甲方無關。

三、工程造價及付款方式

1、乙方承包單價：元(人民幣)/平方米

2、乙方完工后經甲方驗收后付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

甲方：

乙方：

簽字(蓋章)：

簽字(蓋章)：

承攬廣告位安裝工程合同書篇2甲方：乙方：

依據(jù)《中國經濟民法典》的要求，甲方托付乙方為中山市中學校校購置、安裝多媒體電腦室。經甲乙雙方充分協(xié)商全都，簽訂本合同。

一、電腦的品牌、型號、配置和金額：

1、多媒體電腦室套，貨款總額為人民幣拾萬仟佰拾元整(￥元)具體見《預算表》。

2、具體電腦設備品牌型號配置見附件一《硬件配置性能表》。

二、多媒體電腦室系統(tǒng)基本功能見附件二《系統(tǒng)功能說明書》

三、質量保證及售后維護服務

1、乙方供應的必需是全新的電腦設備，該電腦設備必需符合國家檢測標準和產品出廠標準。工程質量必需保證符合國家的質量標準及合同的要求，要根據(jù)確定的圖紙施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或設備。

2、乙方應隨電腦設備向甲方交付電腦設備的說明書及隨機相關的資料。在履約過程中，乙方必需遵守國家的有關法律法規(guī)，并接受甲方的檢查，照實供應檢查所需提交的材料，不得拒絕。

3、乙方要根據(jù)《中山市中學校教學用計算機設備售后服務合同》的要求，供應快捷、良好的售后服務。

四、工期及驗收：

1、甲方預備工作：安裝輸入電源線路連接到電腦室，電源線直徑不小于10MM2，地線要求接地良好，并于簽定本合同后三個工作日前完工。

2、乙方工期：簽定本合同后第五個工作日前安裝電源和網絡線路;簽定本合同后第十個工作日前安裝電腦臺和穩(wěn)壓電源;簽定本合同后第十五個工作日前安裝調試電腦并完工。

3、驗收方法：由甲方組織鎮(zhèn)區(qū)教辦、學校等有關技術人員，按本合同的配置標準和性能要求見附件三《硬件軟件驗收表》，對乙方所安裝的多媒體電腦室進行驗收。

4、驗收日期：由完工后的十個工作日內進行。

五、付款方式：

1、甲方在簽定本合同后第三個工作日內向乙方支付貨款總額50%的預付款。

2、在驗收合格后五個工作日內向乙方支付余下貨款總額50%。

六、違約責任

1、甲方無正值理由拒收電腦設備的，甲方向乙方償付合同總值30%的違約金。

2、乙方無正值理由不能交付電腦設備的，乙方向甲方償付合同總值30%的違約金。

3、甲方逾期付款的，甲方向乙方每日支付欠款總額0.5%的違約金。

4、乙方逾期交付電腦設備的，乙方向甲方每日償付合同總值0.5%的違約金。

七、其他

1、因電腦質量問題發(fā)生爭議，由合同簽訂所在地的技術質量監(jiān)督部門進行鑒定，該鑒定結論是終結性的，供需雙方應當接受。

2、合同發(fā)生爭議產生的訴訟，由合同簽訂所在地人民法院管轄。

3、本合同一式四份，甲乙雙方、中山市教育局電教站和鎮(zhèn)區(qū)教辦各執(zhí)一份，均具同等法律效力。

甲方：乙方：鑒印單位：(蓋章)

地址：地址：地址：

電話：電話：電話：

法人代表：法人代表：簽約代表：

簽約時間：簽約時間：簽約時間：

承攬廣告位安裝工程合同書篇3甲方：

乙方：

乙方承攬甲方位于街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、平安和工期，經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

一、工程內容

乙方承攬的工程項目：

二、甲乙雙方義務與責任

1、甲方供應工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在肯定平安風險，乙方必需做好必要的平安措施，保證平安作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何平安事故，乙方將擔當一切法律及經濟責任，與甲方無關。

三、工程造價及付款方式

1、乙方承包單價：(人民幣)/平方米

2、乙方完工后經甲方驗收后付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

甲方：乙方：

簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：

承攬廣告位安裝工程合同書篇4安裝工程一切險保險合同

1.安裝工程一切險投保單

保單號

本投保單由投保人盡可能照實地、具體地填寫并簽章后作為向本公司投保安裝工程險的依據(jù)。本投保單為該工程保險單的組成部份。

1.工程關系方的名稱和地址

工程全部人

承包人

工程分包人

其他關系方

2.被保險人名稱和地址：

3.被保險工程名稱

4.被保險工程地點

5.被保險項目、保險金額/賠償限額及每次事故

*免賠額

5.1物質損失

項目

投保金額

每次事故免賠額

安裝工程

(1)安裝工程設備價

(包括設備價、運費、保費、關稅等)

(2)安裝費

土建項目

每次事故指不論一次事故或一個大事引起的一系列事故

工程全部人或承包人在工地上的其他財產

施工用機具及設備(詳見所附清單)

清除殘骸費用

滅火費用

專業(yè)費用

其他費用

總保險金額

5.2特種危急賠償限額

危急種類賠償限額(不超過保額80%)

地震、海嘯

洪水、風暴、暴雨

每次事故免賠額(不低于損失的20%)

5.3費率

5.4總保險費

6.保險期限

6.1安裝期：個月，自年月日起至年月日止

6.2試車期(可自立分開的項目單獨試車)個月，自年月日起至年月日止

6.3是否投保有限責任保證期

如是，請列明

保證期個月，自年月日起至年月日止

7.否投保第三者責任

如是，請列明

7.1每次事故賠償限額

7.2累計賠償限額

7.3每次事故物質損失免賠額

7.4費率及保險費

8.被安裝機器設備的狀況

8.1項目主體

8.2如系單項設備，逐一列明名稱、型號、技術指標、制造商及價值；如系成套設備，列明主要設備的名稱、技術指標、制造商及價值；如有舊品，逐一列明名稱及價值

8.3安裝前設備儲存地點、條件及保管方法

8.4主體工程施工方法及起止時間

9.工地及四周的自然條件

9.1地形特點

9.2地質及底土條件

9.3地下水水位

9.4最近的河、湖、海的名稱、距離和以往最低、一般和最高水位

9.5以往最大降雨量記錄

9.6以往患病自然災難(如洪水、臺風)記錄

10.該工程為

11.安裝工程在建筑物內進行還是露天進行

12.施工過程中可能會造成損壞他人財產的分布狀況

13.施工承包人是否有同類工程的施工閱歷或同類施工方法的閱歷

14.工程關系方中的任何一方是否已向其他保險公司投保與本工程有關的保險

保險公司保險種類

保險金額

15.特殊條款

16.備注

請伴同本投保單供應下列文件

(1)工程合同

(2)承保金額明細表

(3)工程設計書

(4)工程進度表

(5)工程地質報告

(6)工地概圖

投保人及被保險人茲聲明所填上述內容屬實，對貴公司就安裝工程一切險條款及附加內容(包括責任免除部分)的說明已經了解，同意根據(jù)該條款和附加內容投保安裝工程一切險。

投保人及被保險人(簽章)

電話

地址

日期

以下內容由保險公司填寫

經辦人及日期核保人及日期

2.中國太平*保險公司安裝工程一切險條款

一、第一部分物質損失

(一)責任范圍

1、在本保險期限內，若本保險單明細表中分項列明的保險財產在列明的工地范圍內，因本保險單除外責任以外的任何自然災難或意外事故造成的物質損壞或滅失(以下簡稱“損失”)，本公司按本保險單的規(guī)定負責賠償。

2、對經本保險單列明的因發(fā)生上述損失所產生的有關費用，本公司亦可負責賠償。

3、本公司對每一保險項目的賠償責任均不得超過本保險單明細表中對應列明的分項保險金額以及本保險單特殊條款或批單中規(guī)定的其他適用的賠償限額。但在任何狀況下，本公司在本保險單項下?lián)數(shù)膶ξ镔|損失的最高賠償責任不得超過本保險單中列明的總保險金額。

定義

自然災難：指地震、海嘯、雷電、颶風、臺風、龍卷風、風暴、暴雨、洪水、水災、冰雹、地崩、山崩、火山爆發(fā)、地面下陷下沉及其他人力不行抗拒的破壞力強大的自然現(xiàn)象。

(二)除外責任

本公司對下列各項不負責賠償：

1、因設計錯誤、鑄造或原材料缺陷或工藝不善引起的保險財產本身的損失以及為換置、修理或矯正這些缺點錯誤所支付的費用；

2、由于超負荷、超電壓、碰線、電弧、漏電、短路、大氣放電及其他電氣緣由造成電氣設備或電氣用具本身的損失；

3、施工用機具、設備、機械裝置失靈造成的本身損失；

4、自然磨損、內在或潛在缺陷、物質本身變化、自燃、自熱、氧化、銹蝕、滲漏、鼠咬、蟲蛀、大氣(氣候或氣溫)變化、正常水位變化或其他漸變緣由造成的保險財產自身的損失和費用；

5、修理保養(yǎng)或正常檢修的費用；

6、檔案、文件、帳簿、票據(jù)、現(xiàn)金、各種有價證券、圖表資料及包裝物料的損失；

7、盤點時發(fā)覺的短缺；

8、領有公共運輸行駛執(zhí)照的，或已由其他保險予以保障的車輛、船舶和飛機的損失；

9、除非另有商定，在保險工程開頭以前已經存在或形成的位于工地范圍內或其四周的屬于被保險人的財產的損失；

10、除非另有商定，在本保險單保險期限終止以前，保險財產中已由工程全部人簽發(fā)完工驗收證書或驗收合格或實際占有或使用或接收的部分。

二、其次部分第三者責任險

(一)責任范圍

1、在本保險期限內，因發(fā)生與本保險單所承保工程直接相關的意外事故引起工地內及鄰近區(qū)域的第三者人身傷亡、疾病或財產損失，依法應由被保險人擔當?shù)慕洕r償責任，本公司按下列條款的規(guī)定負責賠償。

2、對被保險人因上述緣由而支付的訴訟費用以及事先經本公司書面同意而支付的其他費用，本公司亦負責賠償。

3、本公司對每次事故引起的賠償金額以法院或政府有關部門依據(jù)現(xiàn)行法律裁定的應由被保險人償付的金額為準。但在任何狀況下，均不得超過本保險單明細表中對應列明的每次事故賠償限額。在本保險期限內，本公司在本保險單項下對上述經濟賠償?shù)淖罡哔r償責任不得超過本保險單明細表中列明的累計賠償限額。

(二)除外責任

本公司對下列各項不負責賠償：

1、本保險單物質損失項下或本應在該項下予以負責的損失及各種費用；

2、工程全部人、承包人或其他關系方或他們所雇用的的在工地現(xiàn)場從事與工程有關工作的職員、工人以及他們的家庭成員的人身傷亡或疾??；

3、工程全部人、承包人或其他關系方或他們所雇用的職員、工人全部的或由其照管、掌握的財產發(fā)生的損失；

承攬廣告位安裝工程合同書篇5發(fā)包單位：

承包單位：

依據(jù)《中國合同法》和《中國建筑法》的規(guī)定，結合本工程詳細狀況，經甲、乙雙方友好協(xié)商，乙方承包甲方承接的“”有關事宜達成如下合同條款，望雙方共同遵守、執(zhí)行。

一、工程概況

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3工程內容：

1.4工程期限：年日或按甲方承接的對外合同工期要求共

1.5合同價款：采納總價人民幣元(大寫)(工程施工中的垂直運輸，施工現(xiàn)場用水電，水泥與河沙，安裝用鋼筋等相關幫助材料費用由甲方負責)。

1.6工程單價：/米，工程量米。

二、合同文件使用的語言文字標準、規(guī)范和適用法律。

2.1本合同文件使用漢語。

2.2適用標準、規(guī)范：按國家有關混凝土預制產品生產及安裝質量評定標準和施工技術驗收規(guī)范，符合京津城際鐵路公司質量驗收標準以及甲方所供應圖紙和本工程要求標準執(zhí)行。

2.3中國有關法律、法規(guī)均對本合同有約束力。

三、甲方義務

3.1在開工前日，幫助業(yè)主進行圖紙會審，審定乙方編制的施工組織方案，向乙方進行技術交底。

3.2協(xié)調處理甲乙方與業(yè)主的關系，協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理工作。

3.3指派一名工程師為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查。幫助乙方辦理簽證、登記、變更手續(xù)、驗收、結算和其他事宜。如需更換工地代表，

應在更換前三日以書面形式通知乙方。

3.4按合同商定支付工程款項。

3.5在經業(yè)主確認設計方案后不得擅自變更設計方案或終止本合同(含設計、施工方案)，否則，對給乙方造成的損失擔當全部賠償責任。

四、乙方義務

4.1按甲方要求完成施工圖設計或與工程配套的設計，經甲方批準簽字后使用。

4.2按甲方認可的設計方案要求并依據(jù)現(xiàn)場實際需求量，乙方組織材料、機具、勞動力進行施工。

4.3指派一名為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。如需更換工地代表，應在更換前三日以書面形式通知甲方。

4.4材料的運輸，二次轉運及現(xiàn)場施工。

4.5按甲方審定的施工組織方案，保證材料供貨及施工進度，做到平安文明施工。

4.6產品質量應達到甲方商定的質量標準，并出具相關技術資料。

4.7不得擅自變更經甲方簽字確認的設計方案或終止合同，否則，對給甲方造成的損失擔當全部賠償責任。

五、施工平安

乙方嚴格按國家有關現(xiàn)行平安法規(guī)實行相應的平安防范措施，并建立平安文明施工方案書，施工過程中因乙方違章作業(yè)造成的工作事故由乙方自行負責。

六、工期延誤

對以下緣由造成竣工日期推遲的延誤，以甲方代表確認，工期相應順延：

6.1設計變更、工程量變更增加造成工期延誤。

6.2一周內非乙方緣由停水、停電造成停工累計8小時(含8小時)。

6.3因甲方緣由(未按施工進度供應作業(yè)面，影響乙方關鍵線路進度)造成的工期延誤，并由甲方擔當乙方的停工、窩工損失。

6.4不行抗拒自然因素造成工期延誤。

七、付款方式：

7.1本合同簽訂生效并進場施工后七日內，甲方按合同向乙方支付工程制作模具定金人民幣元(大寫)，乙方即組織材料進行制作產品樣品。

7.2A產品樣品外觀和相關質量經乙方組織驗收合格后，甲方依據(jù)本合同工程量向乙方支付工程材料預付款計元，大寫，乙方材料進場后進行安裝施工，當乙方完成工程量的%時，甲方向乙方支付第一次工程進度款為總工程款的%計價元。

7.2B當乙方安裝完成工程量的%時甲方向乙方支付其次次工程進度款為總工程款的%，計價元(此次付款減扣模具定金元，實付元。)

7.2C當乙方工程完工，經甲乙雙方驗收合格后，甲方向乙方支付總工程款的10%計價元整。

7.2D余下工程款項經業(yè)主單位驗收后支付總工程款5%，計價元。

7.3余下總工程款5%作為本工程質量保證金，本工程質量保證半年內無質量缺陷，甲方向乙方支付2%，計價為元，余下3%保證1年內支付完畢，計價元。

7.4工程款以轉帳方式支付至合同商定乙方帳戶：以現(xiàn)金方式支付(須由乙方每次以書面形式指派或托付指定的專人收取)的，結算時以乙方出具的加蓋有乙方財務專用章的發(fā)票或乙方指派經辦人的現(xiàn)金收條為準。

7.5乙方工地代表或其他工作人員以乙方名義向甲方借款。非經乙方事先書面確認，乙方將不予認可，其造成的損失由甲方自行負責。

八、工程驗收

8.1在乙方制作樣品后，經甲方進行生產的驗收，并發(fā)出書面通知進行批量生產，甲、乙雙方在工程進行中應準時對隱藏工程進行驗收。

8.2在經甲、乙雙方驗收合格二日內，甲方應在驗收記錄上簽字。

8.3如甲方要求對已隱藏工程重新檢驗時，乙方應予同意。若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方擔當，且工期不順延。

8.4乙方工程合同商定內容完工后，須提交竣工驗收報告并以書面通知甲方進行單項工程驗收。甲方應在接到驗收通知七日內組織驗收，閱歷收合格后三日內辦理驗收移交手續(xù)。

8.5對甲方依照合同提出的合理整改要求，乙方應準時予以完善解決。乙方整改結束后應準時向甲方提交整改完工報告，甲方在收到整改完工報告后三日內組織驗收。

8.6工程驗收合格后，甲、乙雙方應在驗收報告上簽字認可。

8.7工程的驗收以業(yè)主驗收合格為準。

九、合同價款的調整

9.4施工中如發(fā)生設計變更，雙方應依據(jù)詳細狀況另行協(xié)商。如因設計變更造成乙方經濟損失，則由甲方向乙方賠償相應損失。

9.2施工中如有增加工程項目，甲、乙雙方另行簽訂補充合同或以現(xiàn)場簽證為準，增加項目的工期應另行確定。

9.3在施工中若消失合同價款應予以調整的情形后三日內，乙方應將調整的緣由，金額以書面形式通知甲方代表。

十、工程量的確認

10.1乙方(單項)工程完工后須向甲方現(xiàn)場代表提交共同確認工程量的報告。甲方代表應在接到報告后三日內會同乙方確定審定時間，并在審定人員和時間確定后十四日核實已完工程量(下稱“計算”)。

10.2計量應雙方到場，若一方在商定時間內未到場計量，則另一方的計量結果有效，且作為結算依據(jù)。

十一、竣工結算

11.1工程竣工驗收合格后五日內，乙方向甲方遞交竣工結算報告及結算資料，甲方應予以簽收。

11.2甲方收到乙方遞交的竣工結算報告及結算資料后在國家規(guī)定的二十八日內進行核實，賜予確認或提出修改看法。

十二、違約責任

13.1甲方違約應擔當?shù)呢熑?

13.1.1甲方未按合同商定支付乙方工程進度款，乙方有權停工、工期應予順延。13.1.2甲方未按合同商定支付乙方工程竣工結算價款的，逾期應向乙方支付應付款項每日萬分之五的違約金直至款項付清為止。

十三、合同爭議的解決

若因本合同發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決，如協(xié)商不能解決的應向乙方所在地法院提起訴訟。

十四、合同生效

14.1本合同經雙方簽字蓋章后生效。

14.2甲、乙雙方的任何補充合同、協(xié)議、承諾或備忘均應以書面方式予以確立，乙方不認可任何口頭形式的補充合同、協(xié)議、承諾或備忘。

十五、合同份數(shù)

本合同書共四份，正本、副本各一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本一份且同具法律效律。

十六、其它商定

16.1本合同條款甲、乙雙方已仔細閱讀完全、充分理解，簽字蓋章之日生效，在雙方履行完合同商定的內容后，本合同自行失效。

16.2本合同中未盡事宜，甲乙雙方本著互誠互信，公平合作的態(tài)度，另行簽訂諒解備忘錄，妥當解決。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

授權代表人：授權代表人：

電話：電話：

簽訂日期：簽訂地點：

承攬廣告位安裝工程合同書篇6甲方：________________

乙方：________________

依據(jù)《中國民法典》的要求，甲方托付乙方為中山市中學校校購置、安裝多媒體電腦室。經甲乙雙方充分協(xié)商全都，簽訂本合同。

一、電腦的品牌、型號、配置和金額：

1、多媒體電腦室________套，貨款總額為人民幣________拾________萬________仟________佰________拾________元整(￥元)具體見《預算表》。

2、具體電腦設備品牌型號配置見附件一《硬件配置性能表》。

二、多媒體電腦室系統(tǒng)基本功能見附件二《系統(tǒng)功能說明書》

三、質量保證及售后維護服務

1、乙方供應的必需是全新的電腦設備，該電腦設備必需符合國家檢測標準和產品出廠標準。工程質量必需保證符合國家的質量標準及合同的要求，要根據(jù)確定的圖紙施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或設備。

2、乙方應隨電腦設備向甲方交付電腦設備的說明書及隨機相關的資料。在履約過程中，乙方必需遵守國家的有關法律法規(guī)，并接受甲方的檢查，照實供應檢查所需提交的材料，不得拒絕。

3、乙方要根據(jù)《中山市中學校教學用計算機設備售后服務合同》的要求，供應快捷、良好的售后服務。

四、工期及驗收：

1、甲方預備工作：安裝輸入電源線路連接到電腦室，電源線直徑不小于10mm2，地線要求接地良好，并于簽定本合同后三個工作日前完工。

2、乙方工期：簽定本合同后第五個工作日前安裝電源和網絡線路;簽定本合同后第十個工作日前安裝電腦臺和穩(wěn)壓電源;簽定本合同后第十五個工作日前安裝調試電腦并完工。

3、驗收方法：由甲方組織鎮(zhèn)區(qū)教辦、學校等有關技術人員，按本合同的配置標準和性能要求見附件三《硬件軟件驗收表》，對乙方所安裝的多媒體電腦室進行驗收。

4、驗收日期：由完工后的十個工作日內進行。

五、付款方式：

1、甲方在簽定本合同后第三個工作日內向乙方支付貨款總額________%的預付款。

2、在驗收合格后五個工作日內向乙方支付余下貨款總額________%。

六、違約責任

1、甲方無正值理由拒收電腦設備的，甲方向乙方償付合同總值________%的違約金。

2、乙方無正值理由不能交付電腦設備的，乙方向甲方償付合同總值________%的違約金。

3、甲方逾期付款的，甲方向乙方每日支付欠款總額________%的違約金。

4、乙方逾期交付電腦設備的，乙方向甲方每日償付合同總值________%的違約金。

七、其他

1、因電腦質量問題發(fā)生爭議，由合同簽訂所在地的技術質量監(jiān)督部門進行鑒定，該鑒定結論是終結性的，供需雙方應當接受。

2、合同發(fā)生爭議產生的訴訟，由合同簽訂所在地人民法院管轄。

3、本合同一式四份，甲乙雙方、中山市教育局電教站和鎮(zhèn)區(qū)教辦各執(zhí)一份，均具同等法律效力。

甲方：________________

乙方：________________

鑒印單位：________________

地址：________________

地址：________________

地址：________________

電話：________________

電話：________________

電話：________________

法人代表：________________

法人代表：________________

簽約代表：________________

簽約時間：________________

簽約時間：________________

簽約時間：________________

承攬廣告位安裝工程合同書篇7發(fā)包人（甲方）：

地址：

承包人（乙方）：

地址：

鑒于甲方是合法的發(fā)包人，乙方是合法的分包人，甲乙雙方就_______________項目的車間吊頂板安裝工程達成全都看法，為規(guī)范雙方的職責，特簽訂如下協(xié)議，共同遵守。

一、工程概述

1、工程地點：

2、工程內容：

3、承包范圍：

4、承包價格：

二、工程期限

1、方案開工時間：_______年_____月_____日，方案完工時間：_______年_____月_____日，總工期_______天。

2、如遇不行抗力，不能正常施工的，工期順延。

三、雙方職責

甲方

1、甲方應保證向乙方交付工程時的條件是滿意施工條件的。

2、甲方在收到驗收通知時要準時組織人員驗收。

3、甲方應根據(jù)本合同的商定支付工程款。

乙方

1、乙方應根據(jù)本合同的商定標準進行施工。

2、乙方應保證施工的平安、文明，酒后不得進場。

3、竣工時，準時向甲方發(fā)出竣工通知。

四、質量要求

1、乙方應按國家、行業(yè)的標準進行作業(yè)。

2、吊頂完工后，頂面應平整、干凈、美觀、色澤勻稱。

5、如乙方在施工過程中發(fā)生質量問題，經甲方訂正乙方不進行整改或不按期進行整改，甲方有權解除合同，且發(fā)生的一切損失均由乙方擔當。

五、平安事宜

乙方進入施工現(xiàn)場后須聽從甲方現(xiàn)場管理人員的統(tǒng)一指揮調配，遵守甲方相關平安規(guī)定。如因違章操作及不聽從指揮造成的一切工傷事故責任自負。

六、付款方式

1、本工程無預付款。

2、乙方完成本工程的一半時，甲方支付工程款的50%，完工后閱歷收合格付款至95%，剩余5%作為質保金，等整體工程驗收交工后付清。

七、驗收標準

本工程執(zhí)行國家相關規(guī)范進行驗收，在隱藏工程驗收前必需要經過監(jiān)理及甲方代表驗收，合格后方可進行隱藏。

八、違約責任

在本合同的履行過程中，任何一方導致合同無法履行或者不能完全履行本合同，責任方均應賠償守約方因此受到的全部損失。

九、其他

1、本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等效力。

2、本合同自雙方簽字后生效，工程交工驗收完成，工程剩余款項付清后，本合同自動失效。

3、因履行本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商不成，均可向合同履行地法院起訴。

4、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：

代表人：

聯(lián)系電話：

合同履行地：

簽訂時間：_______年_____月_____日

乙方：

負責人：

聯(lián)系電話：

合同履行地：

簽訂時間：_______年_____月_____日

承攬廣告位安裝工程合同書篇8發(fā)包方（甲方）：

負責人：

承包人（乙方）：

負責人：

依據(jù)《民法典》及相關法律規(guī)定，甲乙雙方在公平、自愿的基礎上，就甲方將____________________項目的裝飾安裝工程給乙方承包，就相關事宜達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1、工程地點：

2、工程內容：

3、承包方式：

4、工程期限：

方案開工時間：________年________月________日，方案完工時間：________年________月________日，共_______個工作日。

5、合同價款：本合同工程造價預算為人民幣_________________元。

二、甲方權利義務

1、開工前，確定建筑物（或構筑物）、道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和坐標掌握點，負責到有關部門辦理有關手續(xù)和協(xié)調鄰里關系；

2、供應施工期間的水、電和施工場地的障礙物（也可托付乙方擔當）；

3、施工期間甲方負責做好施工現(xiàn)場的平安保衛(wèi)及消防等工作；

4、按時支付工程款和結算，參加工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場驗收及竣工驗收，乙方所進材料進場通知甲方，乙方應在接到通知后的8小時內驗收，超過八小時沒有驗收的視為驗收合格；

5、組織相關人員對施工圖等技術資料進行簽認，全部圖紙一經簽認不得隨便更改，如需更改需提前協(xié)商，工程中途停建、緩建或變更造成的返工、停工、窩工，甲方應實行措施彌補或削減損失，同時，賠償乙方由此而造成的窩工、返工、倒運、人員、材料和構件積壓的實際損失，延誤的工期順延；

6、派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，檢查隱藏工程，辦理中間交工工程驗收手續(xù)，負責簽認、解決應由甲方解決的問題及其他事宜；

7、工程未閱歷收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量或其他問題，由甲方擔當責任。

三、乙方權利義務

1、編制施工方案，做好各項施工預備工作，施工中嚴格執(zhí)行平安施工操作規(guī)范、防火規(guī)定，施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程；

2、按雙方商定的分工范圍，做好材料和設備的選購、供應和管理，嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定；

3、愛護好原房內的水、電、氣管道，保證管道的暢通；

4、準時向甲方提出開工通知書。施工進度方案表、施工平面布置圖、隱藏工程驗收通知、竣工驗收報告；

5、嚴格根據(jù)施工圖進行施工，確保工程質量，按合同規(guī)定的時間如期完工和交付；

6、根據(jù)有關規(guī)定提出竣工驗收技術資料，辦理工程竣工結算，參與竣工驗收；

7、由于乙方緣由，工程質量達不到雙方商定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；

8、在合同規(guī)定的保修期內，對屬于承包責任的工程質量問題，負責無償修理。

四、工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商全都，簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期。

五、工期延誤

對以下緣由造成的工期延誤，工期順延；

1、工程變化和設計變更，停水、停電；

2、因甲方未按商定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；

3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延；

4、因甲方責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期順延；因乙方緣由造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方擔當，工期不順延；

5、不行抗力及甲方同意工期順延的其他狀況。

六、質量標準

1、雙方商定本工程施工質量標準根據(jù)國家、行業(yè)的相關規(guī)定中較高的標準執(zhí)行，并按雙方合同商定履行。

2、施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由工程所在地的家裝協(xié)會對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同商定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方擔當；經認證工程質量符合合同商定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方擔當。

七、工程驗收和保修

1、雙方商定在施工過程中分項對工程質量進行驗收，對每一個分項目乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，分項驗收合格后應填寫工程驗收單，在工程款結清后，辦理移交手續(xù)。

2、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為兩年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

八、工程款支付方式

1、本合同簽訂后十五日內支付工程總造價10%，即___________元整；完成工程的50%時，支付工程款的30%，即___________元整；全部工程完工并驗收合格后一個月內支付工程總造價55%，即___________元整，剩余工程尾款5%，即____________元在質保期結束付清。

2、如施工工程發(fā)生變更，按甲方的變更圖紙為結算依據(jù)。

九、違約責任

1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同商定或違反國家法律法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方擔當責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付應付工程款總數(shù)_________%的違約金。

3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同總價的20%作為違約金。擅自解除合同，給對方造成的實際損失超過違約金的，應對超過部分進行補償。

4、因一方緣由造成合同無法連續(xù)履行時，該方應準時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

十、爭議解決

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，交由工程所在地人民法院裁判。

十一、附則

1、本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份，具有同等法律效力；

2、本合同雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止；

3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：

地址：

負責人：

身份證號：

簽訂地點：

簽訂時間：________年________月________日

乙方：

地址：

負責人：

身份證號：

簽訂地點：

簽訂時間：________年________月________日

承攬廣告位安裝工程合同書篇9甲方：

乙方：

依據(jù)中國合同法和有關規(guī)定，經雙方協(xié)商全都簽訂本合同：

一、工程項目

(1)工程名稱：

(2)工程地點：

(3)工程范圍和內容：

(4)工程造價：全部工程預算造價人民幣____元

(5)工程期限：

全部工程自____年____月____日開工，至____年____月____日竣工。

(6)施工前各項預備工作，依據(jù)雙方協(xié)定及施工方案圖，分別負責按時完成。

(7)施工過程中，如遇下列狀況，可順延工期。順延工期由雙方準時協(xié)商簽訂協(xié)議。

a不行抗拒的災難，被迫停工。

b因甲方變更方案或變更施工圖

(8)工程所需的圖紙有甲方負責供應。

(9)工程所需的設備、附屬品有乙方負責供應。

二、工程款結算

全部工程造價的結算方式，按下列規(guī)定辦理。

1以審查的施工圖預算加增減變更預算進行結算。

2工程款撥付與結算方法，按雙方協(xié)商的現(xiàn)行規(guī)定辦理。

三、施工與設計變更

1、乙方依據(jù)甲方的質量標準施工，達到合格。

2、要堅持按圖施工，任何一方不得隨便變更設計。施工中甲方如發(fā)覺設計有錯誤或不合理的地方，應以書面形式通知乙方，雙方協(xié)商解決。

四、竣工驗收、結算與保修

1、竣工工程驗收合格，從驗收之日起5日內向甲方移交完工報告并由甲方驗收施工狀況。如甲方不能按期接管，致使驗收后的工程發(fā)生損失，應有甲方擔當。

2、在進行竣工工程驗收中如發(fā)覺工程質量不符合規(guī)定，乙方應負責無償修理或返工，并在雙方協(xié)定的期限內完成，閱歷收合格后，再行移交。

3、竣工工程驗收，乙方在進行竣工驗收前向甲方供應以下文件：

(1)工程完工報告

(2)設備清單。

(3)工程分布圖紙。

4工程竣工驗收后，乙方對施工網絡設備質量負責保修____年。保修按廠家供應的保修條款供應保修

網絡設備在三個月之內消失故障，乙方供應新品替換，如因更新?lián)Q代同一型號的產品時用相同的功能的產品換新。出貨一年之內，公司將免費保修，或用相同功能的產品換修。保換范圍僅限產品主機，包裝及外置電源、電源線、各種連接線、軟件產品、技術資料等附件不在保換范圍內，但附件若在購機后初次使用時有問題，可無償保換。產品因意外因素或人為行為而損壞的，不屬于產品保修范圍之內。

五、違約責任和仲裁

(1)由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，有乙方擔當責任，負責解決未盡工程。

(2)雙方不得借故拖欠各種應付款項。

(3)履行合同如有任何糾紛時，雙方當事人應準時協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均可向簽訂地的人民法院起訴。

六、合同份數(shù)及有效期

本合同一式兩份，有甲已雙方各執(zhí)一份。

本合同自簽訂之日起生效。

甲方蓋章：乙方蓋章：

經辦人：經辦人：

電話：電話：

地址：地址：

簽定時間：年月日簽定時間：年月日

承攬廣告位安裝工程合同書篇101.安裝工程一切險投保單

ERECTIONALLRISKSINSURANCEAPPLICATION

保單號PolicyNo.

本投保單由投保人盡可能照實地、具體地填寫并簽章后作為向本公司投保安裝工程險的

依據(jù)。本投保單為該工程保險單的組成部分。

TheApplicantisrequiredtofillinfollowingitemswithutmostfaithandasdetailedaspossi-

ble,andaffixsignaturetothisApplication,whichshallbethebasisofapplicationtotheCompanyfor

ErectionAllRisksInsuranceandconstituteanintegralpartoftheInsurancePolicycoveringthepro-

ject.

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

1.工程關系方的名稱和地址｜

NameandAddressofPartiestoProject｜

工程全部人｜

Principal－－－－－－－－－－－｜

承包人｜

Contractor－－－－－－－－－－－｜

工程分包人｜

Sub-Contractor－－－－－－－－－－－｜

其他關系方｜

OtherParty(ies)Concerned－－－－－－－－－－－｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

2.被保險人名稱和地址：｜

NameandAddressoftheInsured:｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

3.被保險工程名稱｜

TitleofContract/Project:｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

4.被保險工程地點LocationofErection:｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

5.被保險項目、保險金額/賠償限額及每次事故＊免賠額｜

InsuredItems、SumsInsured/LimitsofIndemnityandDeductibleforAnyOneAccident*:｜

5.1物質損失MaterialDamage｜

項目投保金額每次事故免賠額｜

InsuredItemsSumsInsuredDeductibleforAnyOneAccident*｜

｜

安裝工程｜

ErectionWorks｜

(1)安裝工程設備價｜

（包括設備價、運費、保費、關稅等）｜

ValueofEquipmenttobeErected(including｜

ValueofEquipment,Freight,Insurance｜

PremiumandCustomsDuty,etc.)－－－－－－－－－－－｜

(2)安裝費｜

CostofErection－－－－－－－－－－－｜

土建項目｜

CivilEngineeringWork－－－－－－－－－－－｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

＊每次事故指不論一次事故或一個大事引起的一系列事故

Thewords"ANYONEACCIDEMT"shallmeananyoneaccidentorseriesofaccidentarisingoutofoneevent.

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

工程全部人或承包人在工地上的其他財產｜

Principal"sorContractor"sPropertyExisting｜

ontheSite－－－－－－－－－－－｜

施工用機具及設備（詳見所附清單）｜

ConstructionPlantandEquipment｜

(AccordingtotheAttachedList)－－－－－－－－－－－｜

清除殘骸費用｜

RemovalofDebrisExpenses－－－－－－－－－－－｜

滅火費用｜

FireExtinguishmentExpenses－－－－－－－－－－－｜

專業(yè)費用｜

ProfessionalExpenses－－－－－－－－－－－｜

其他費用｜

OtherExpenses－－－－－－－－－－－｜

總保險金額｜

TotalSumInsured－－－－－－－－－－－｜

5.2特種危急賠償限額LimitsofIndemnityforSpecialRisks｜

賠償限額LimitsofIndemnity（不超過保額80%Limitto80%ofSumInsured）｜

危急種類Risks－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

地震、海嘯｜

Earthquake,Tsunami－－－－－－－－－－－｜

洪水、風暴、暴雨｜

Flood,Storm,Tempest－－－－－－－－－－－｜

每次事故免賠額（不低于損失的20%）｜

DeductibleforAnyOneAccident(NotLessthan20%ofLoss)－－－－－－－－－－－｜

5.3費率｜

PremiumRate－－－－－－－－－－－｜

5.4總保險費｜

TotalPremium－－－－－－－－－－－｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

6.保險期限PeriodofInsurance｜

6.1安裝期：個月，自年月日起至年月日止｜

ErectionPeriod:Months,Fromto｜

6.2試車期（可自立分開的項目單獨試車）個月，自年月日起至年月日止｜

TestingorCommissioningPeriod:Months,Fromto｜

6.3是否投保有限責任保證期如是，請列明－－－是－－－否｜

｜｜｜｜｜

WhetherMaintenanceVisitsPeriodistobeCoveredIfso,PleaseState－－－Yes－－－No｜

保證期個月，自年月日起至年月日止｜

MaintenanceVisitsPeriod:Months,Fromto｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

7.是否投保第三者責任如是，請列明－－－是－－－否｜

｜｜｜｜｜

WhetherThirdPartyLiabilityistobeCoveredIfso,PleaseState－－－Yes－－－No｜

7.1每次事故賠償限額｜

LimitofIndemnityforAnyOneAccident－－－－－－－－－－－｜

7.2累計賠償限額｜

LimitofIndemnityinAggregateduringPeriodofInsurance－－－－－－－－－－－｜

7.3每次事故物質損失免賠額｜

DeductibleofMaterialDamageforAnyOneAccident－－－－－－－－－－－｜

7.4費率及保險費｜

PremiumRateandPremium－－－－－－－－－－－｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

8.被安裝機器設備的狀況ConditionoftheMachineryandEquipmenttobeErected｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

8.1項目主體｜

PrincipleWork－－－－－－－－－－－｜

8.2如系單項設備，逐一列明名稱、型號、技術指標、｜

制造商及價值；如系成套設備，列明主要設備的｜

名稱、技術指標、制造商及價值；如有舊品，逐｜

一列明名稱及價值｜

ForSingle-ItemEquipment,SpecifyDescription,｜

Type,TechnicalStandard,Manufacturerand｜

Value;ForCompleteSetsofEquipment,Specify｜

Names,TechnicalStandard,Manufacturerand｜

ValueofthePrincipleEquipment;ForUsed｜

Machinery,ifany,SpecifyDesc