輸變電工程監(jiān)理合同

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔輸變電工程監(jiān)理合同目錄：1、輸變電工程監(jiān)理合同2、輸變電工程監(jiān)理合同范本輸變電工程監(jiān)理合同合同編號（委托人）：合同編號（監(jiān)理人）：工程名稱工程名稱應(yīng)具體到標(biāo)段。工程名稱應(yīng)具體到標(biāo)段。委托人：監(jiān)理人：簽訂日期此處的簽訂日期應(yīng)與合同協(xié)議書簽署頁中的最遲簽訂日期保持一致。:此處的簽訂日期應(yīng)與合同協(xié)議書簽署頁中的最遲簽訂日期保持一致。簽訂地點(diǎn)：使用說明1.本統(tǒng)一合同文本適用于國家電網(wǎng)公司各單位簽訂的輸變電工程監(jiān)理合同。2.對本統(tǒng)一合同文本中需當(dāng)事人填寫之處，如當(dāng)事人約定無需填寫的，則應(yīng)注明“無”或劃“/”。3.對本統(tǒng)一合同文本的任何修改或補(bǔ)充，當(dāng)事人均應(yīng)在專用合同條款中進(jìn)行約定，不得直接對通用合同條款進(jìn)行改動。4.有關(guān)本統(tǒng)一合同文本的其他使用說明見合同文本腳注。5.對于統(tǒng)一合同文本中出現(xiàn)的要求合同對方遵照執(zhí)行的企業(yè)規(guī)章制度，國家電網(wǎng)公司各單位應(yīng)在簽訂合同時向合同對方提供上述規(guī)章制度的紙質(zhì)文本，并取得對方簽收證明。6.國家電網(wǎng)公司各單位合同承辦人員應(yīng)按照本使用說明起草合同，在合同開始內(nèi)部審核或提交對方前應(yīng)刪除本使用說明及合同文本腳注。目錄第一部分合同協(xié)議書 1第二部分通用合同條款 5第1條定義及解釋 5第2條語言 6第3條適用法律 6第4條轉(zhuǎn)讓和分包 7第5條使用監(jiān)理資料 7第6條利益沖突 7第7條通知 7第8條出版 7第9條服務(wù)范圍 7第10條監(jiān)理人的義務(wù) 7第11條監(jiān)理人的權(quán)利 23第12條委托人的權(quán)利 24第13條代表 25第14條合同價格 25第15條違約責(zé)任 26第16條不可抗力 27第17條爭議解決 27第18條生效 28第19條份數(shù) 28第三部分專用合同條款 29第一部分合同協(xié)議書委托人：監(jiān)理人：鑒于委托人擬委托監(jiān)理人對工程（以下簡稱“工程”）實(shí)施監(jiān)理，且監(jiān)理人同意接受委托，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。第1條工程概況1.1工程名稱：。1.2工程地點(diǎn)：。1.3工程規(guī)模：。第2條監(jiān)理服務(wù)范圍。第3條工程建設(shè)目標(biāo)3.13.1、3.2、3.3款根據(jù)施工合同相關(guān)約定填寫。3.1質(zhì)量目標(biāo)：。3.2安全目標(biāo)：。3.3進(jìn)度目標(biāo)：。3.4投資控制目標(biāo)：。3.5環(huán)境保護(hù)目標(biāo)：。3.6工程檔案和信息管理目標(biāo)：。第4條合同價格合同價格為人民幣（大寫）（￥），具體價格構(gòu)成詳見《監(jiān)理費(fèi)用》（附件二）。第5條合同組成部分下列文件為合同的組成部分:1、雙方在合同履行過程中簽署的會議紀(jì)要、協(xié)議等文件；2、合同協(xié)議書；3、中標(biāo)（簽約）通知書；4、專用合同條款；5、通用合同條款；6、合同附件；7、采購文件；8、其他合同文件。上述文件應(yīng)互為補(bǔ)充和解釋，如有不一致，以所列順序在前的為準(zhǔn)。第6條監(jiān)理人承諾監(jiān)理人承諾嚴(yán)格按照建設(shè)監(jiān)理的職業(yè)準(zhǔn)則和合同約定履行其職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第7條委托人承諾委托人承諾按照本合同約定向監(jiān)理人支付合同價款，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第8條詞語含義本協(xié)議中所用詞語與通用合同條款、專用合同條款中相應(yīng)詞語的含義相同。第9條合同生效合同生效條件見專用合同條款。第10條簽訂日期合同簽訂日期以雙方中最后一方簽署并加蓋公章或合同專用章的日期為準(zhǔn)。第11條份數(shù)本合同一式___份，委托人執(zhí)___份，監(jiān)理人執(zhí)___份，具有同等效力。（以下無正文）

簽署頁委托人：（蓋章）監(jiān)理人：（蓋章）法定代表人(負(fù)責(zé)人)或授權(quán)代表（簽字）：法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代表（簽字）：簽訂日期：簽訂日期：地址：地址：郵編：郵編：聯(lián)系人：聯(lián)系人：EMAIL電話：電話：傳真：傳真：Email:Email:開戶銀行：開戶銀行：賬號：賬號：稅號：稅號：

第二部分通用合同條款第1條定義及解釋1.1定義1.1.1監(jiān)理：指監(jiān)理人受委托人委托對工程建設(shè)進(jìn)行的監(jiān)督管理。1.1.2項(xiàng)目法人：即業(yè)主，指工程的出資人或出資管理人，包括取得項(xiàng)目法人資格的合法承繼人和經(jīng)許可的受讓人。1.1.3委托人：是指項(xiàng)目法人或在項(xiàng)目法人授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)對工程具體實(shí)施進(jìn)行管理的實(shí)體，即與監(jiān)理人簽訂本合同一方當(dāng)事人。1.1.4監(jiān)理人：指具有相應(yīng)資質(zhì)的受委托人委托履行監(jiān)理服務(wù)的當(dāng)事人，包括取得監(jiān)理人資格的合法承繼人。1.1.5代表：指雙方各自任命的，在本合同項(xiàng)下代行任命者職權(quán)的受托人。監(jiān)理人代表的任命需經(jīng)委托人批準(zhǔn)。1.1.6監(jiān)理項(xiàng)目部：指監(jiān)理人派駐工程現(xiàn)場實(shí)施建設(shè)監(jiān)理服務(wù)的組織。1.1.7總監(jiān)理工程師（總監(jiān)）：指監(jiān)理人委派常駐工程現(xiàn)場、執(zhí)行監(jiān)理人職責(zé)的全權(quán)負(fù)責(zé)人。1.1.8被監(jiān)理人：指由監(jiān)理人根據(jù)委托人授權(quán)，對其進(jìn)行監(jiān)理的法人或組織，包括工程承包商、設(shè)備供應(yīng)商等。1.1.9承包商：指負(fù)責(zé)工程建設(shè)的施工單位。1.1.10合同：指由合同協(xié)議書、通用合同條款、專用合同條款、中標(biāo)（簽約）通知書、采購文件，以及合同協(xié)議書明確列為合同組成部分的其他文件所組成的整體。1.1.11采購文件：指招標(biāo)文件及投標(biāo)文件、談判文件及應(yīng)答文件、詢價文件及報(bào)價文件、單一來源采購文件及響應(yīng)文件、質(zhì)疑答復(fù)及其他與采購有關(guān)的文件、資料。1.1.12合同價格：指根據(jù)合同，就監(jiān)理人實(shí)施和完成工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)委托人應(yīng)向其支付的總金額。1.1.13施工合同：指委托人與承包商就工程實(shí)施所簽訂的合同。1.1.14工程：指委托人委托監(jiān)理人實(shí)施監(jiān)理的工程建設(shè)項(xiàng)目，詳見合同協(xié)議書。1.1.15書面形式：除特殊注明外指可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式，包括信函、電傳、電報(bào)、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等。1.1.16日（天）：除特別指明外，指日歷天。合同中按日（天）計(jì)算時間的，開始當(dāng)天不計(jì)入，從次日開始計(jì)算。期限最后一天的截止時間為當(dāng)天24:00。1.1.17元：指合同中作為貨幣單位的人民幣元。1.1.18除本合同另有約定外，“以上”、“以下”、“以內(nèi)”、“×日內(nèi)”、“屆滿”，均包括本數(shù)；“不滿”、“以外”，不包括本數(shù)；“×日前”“×日后”不包括當(dāng)日。按照日、月、年計(jì)算期間的，開始的當(dāng)天不算入，從下一天開始計(jì)算。期間的最后一天不是工作日的，該期間應(yīng)于下一個工作日終止。1.2解釋本合同中的標(biāo)題只是為了查閱方便，不應(yīng)作為合同條款的一部分，也不用于對合同進(jìn)行解釋。第2條語言本合同以中文為合同語言和執(zhí)行合同的工作語言。第3條適用法律本合同適用法律包括中華人民共和國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章，以及工程所在地的地方法規(guī)、自治條例、單行條例和地方政府規(guī)章。第4條轉(zhuǎn)讓和分包4.1沒有委托人的書面同意，監(jiān)理人不得將本合同下的任何義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。4.2沒有委托人的書面同意，監(jiān)理人不得將本合同項(xiàng)下的服務(wù)對外分包，否則委托人有權(quán)拒絕支付分包部分服務(wù)所對應(yīng)的合同價款或終止本合同。第5條使用監(jiān)理資料委托人有權(quán)為本合同目的使用或復(fù)制監(jiān)理資料，且無需取得監(jiān)理人的許可。第6條利益沖突6.1除非經(jīng)委托人書面同意，監(jiān)理人及其職員不應(yīng)接受合同約定以外的與工程有關(guān)的利益和報(bào)酬。6.2監(jiān)理人不得參與可能與合同中約定的委托人的利益相沖突的任何活動。第7條通知本合同履行過程的有關(guān)通知均應(yīng)采用書面形式，自送達(dá)合同約定的地點(diǎn)時生效。通知可由專人遞送，或通過傳真發(fā)送。第8條出版監(jiān)理人可單獨(dú)或與他人聯(lián)合出版與本合同下服務(wù)有關(guān)的材料。監(jiān)理人在合同履行期間或服務(wù)完成或終止后5年內(nèi)出版有關(guān)材料時，須得到委托人的批準(zhǔn)。出版應(yīng)符合本合同中的保密約定。專用合同條款另有約定時除外。第9條服務(wù)范圍監(jiān)理人應(yīng)履行與工程有關(guān)的服務(wù)。服務(wù)范圍詳見專用合同條款及合同附件。第10條監(jiān)理人的義務(wù)10.1監(jiān)理人應(yīng)按合同約定提供工程監(jiān)理服務(wù)。監(jiān)理人在根據(jù)本合同履行其義務(wù)時，應(yīng)運(yùn)用合理的技能，謹(jǐn)慎勤勉地工作，并應(yīng)對工程量計(jì)量和費(fèi)用調(diào)整的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。10.2當(dāng)服務(wù)包括行使權(quán)力或履行授權(quán)的職責(zé)，或當(dāng)委托人和任何被監(jiān)理人簽訂的合同條款需要時，監(jiān)理人應(yīng)：10.2.110.2.210.2.310.2.410.2.510.2.6（1） 本合同所約定的監(jiān)理人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；（2） 監(jiān)理人為實(shí)施本合同下服務(wù)所派出的人員的傷亡。監(jiān)理人應(yīng)在申請支付首筆合同價款前向委托人提交已投保上述保險的相關(guān)證明（包括保單）。10.3提供職員、設(shè)備、設(shè)施及其他資源10.3.1監(jiān)理項(xiàng)目部：監(jiān)理人應(yīng)在施工現(xiàn)場建立監(jiān)理項(xiàng)目部。監(jiān)理項(xiàng)目部在完成合同約定的監(jiān)理工作后可撤離施工現(xiàn)場。10.3.2監(jiān)理人員：監(jiān)理人應(yīng)根據(jù)本合同委派符合資質(zhì)條件的監(jiān)理人員。監(jiān)理人派往工程現(xiàn)場的監(jiān)理人員應(yīng)能勝任其工作，并得到委托人的認(rèn)可；對不勝任業(yè)務(wù)工作或違反紀(jì)律的監(jiān)理人員，監(jiān)理人應(yīng)及時進(jìn)行更換。監(jiān)理人員應(yīng)包括總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員，必要時可配備總監(jiān)理工程師代表。監(jiān)理人委派的總監(jiān)理工程師及主要監(jiān)理人員應(yīng)具備專用合同條款約定的資質(zhì)證書、工作經(jīng)驗(yàn)及其他條件。10.3.3人員的委派及調(diào)整：監(jiān)理人應(yīng)于合同生效后10天內(nèi)將監(jiān)理項(xiàng)目部的組織形式、人員構(gòu)成及對總監(jiān)理工程師的任命書面通知委托人。當(dāng)監(jiān)理人員需要調(diào)整時，監(jiān)理人應(yīng)征得委托人同意并書面通知委托人和承包商。在履行本合同過程中，總監(jiān)理工程師只能擔(dān)任一10.3.4監(jiān)理項(xiàng)目部的要求：監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目類別、規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、工程項(xiàng)目所在地的環(huán)境條件，按合同約定，配備滿足監(jiān)理工作需要的常規(guī)檢測設(shè)備和工具。監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)配備熟悉基建信息化操作的合格人員和滿足基建信息化應(yīng)用的相關(guān)辦公設(shè)備，按照委托人要求將現(xiàn)場有關(guān)管理信息準(zhǔn)確、及時錄入國家電網(wǎng)公司基建管理信息系統(tǒng)。10.3.510.4監(jiān)理人應(yīng)制訂監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則和安全監(jiān)理工作方案。10.4.1（1）監(jiān)理規(guī)劃的編制應(yīng)針對工程的實(shí)際情況，明確監(jiān)理項(xiàng)目部的工作目標(biāo)，確定具體的監(jiān)理工作制度、程序、方法和措施，并應(yīng)具有可操作性。（2）監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)在合同生效及收到有關(guān)設(shè)計(jì)文件后開始編制，完成后須經(jīng)監(jiān)理人的技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，并應(yīng)在召開第一次工地會議前報(bào)送委托人審批。（3）監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)依據(jù)工程建設(shè)相關(guān)法律、法規(guī)及項(xiàng)目審批文件、與工程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、技術(shù)資料、監(jiān)理大綱、本合同條款以及與工程相關(guān)的其他合同文件進(jìn)行編制。編制工作應(yīng)由總監(jiān)理工程師主持，專業(yè)監(jiān)理工程師參加。（4）監(jiān)理規(guī)劃主要內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況、監(jiān)理工作范圍、監(jiān)理工作內(nèi)容、監(jiān)理工作目標(biāo)、監(jiān)理工作依據(jù)、監(jiān)理項(xiàng)目部的組織形式、監(jiān)理項(xiàng)目部的人員配備計(jì)劃、監(jiān)理項(xiàng)目部的人員崗位職責(zé)、監(jiān)理工作程序、監(jiān)理工作方法及措施、監(jiān)理工作制度、監(jiān)理設(shè)施。（5）在監(jiān)理工作實(shí)施過程中，如實(shí)際情況或條件發(fā)生重大變化需要調(diào)整監(jiān)理規(guī)劃時，應(yīng)由總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師研究修改，按原報(bào)審程序報(bào)送委托人。10.4.2本合同生效后，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)委托人的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃編制創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃（若需要）。創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)具有可操作性，并針對“標(biāo)準(zhǔn)工藝”應(yīng)用制定相應(yīng)的控制措施和檢查方法。完成后必須經(jīng)監(jiān)理人工程技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，并應(yīng)在召開第一次工地會議前報(bào)送委托人。10.4.3（1）監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)由專業(yè)監(jiān)理工程師依據(jù)已批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃、與專業(yè)工程相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和技術(shù)資料及施工組織設(shè)計(jì)編制，并在工程施工開始前完成，報(bào)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。（2）監(jiān)理實(shí)施細(xì)則主要內(nèi)容應(yīng)包括：專業(yè)工程的特點(diǎn)、監(jiān)理工作的流程、監(jiān)理工作的控制要點(diǎn)及目標(biāo)值、監(jiān)理工作的方法及措施。（3）在監(jiān)理工作實(shí)施過程中，監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善。10本合同生效后，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)委托人的安全文明施工總體策劃編制安全文明施工監(jiān)理工作方案。安全文明施工監(jiān)理工作方案的內(nèi)容應(yīng)具有可操作性，完成后必須經(jīng)總監(jiān)理工程師審核批準(zhǔn)，并應(yīng)在召開第一次工地會議前報(bào)送委托人。10.5施工過程的監(jiān)理10.5.110.5.210.5.3，總監(jiān)理工程師應(yīng)在施工圖會檢及設(shè)計(jì)交底前組織監(jiān)理人員熟悉設(shè)計(jì)文件，1010.5.510.5.6分包工程開工前，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)審查工程項(xiàng)目分包計(jì)劃和分包合同以及10.5.7（1）檢查承包商專職測量人員的崗位證書及測量設(shè)備檢定證書；（2）復(fù)核控制樁的校核成果、控制樁的保護(hù)措施以及平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)和臨時水準(zhǔn)點(diǎn)的測量成果。10.5.810.5.910.5.10在施工過程中，總監(jiān)理工程師應(yīng)定期主持召開工地例會。監(jiān)理項(xiàng)目部10.5.1110.5.1210.5.1310.5.1410.5.15專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)對承包商報(bào)送的擬進(jìn)場工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的工程材料/構(gòu)配件10.5.1610.5.110.5.1810.5.10.5.210.5.21對需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，總監(jiān)理工程師應(yīng)責(zé)令承包商報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案，10.5.22（1）承包商統(tǒng)計(jì)經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師質(zhì)量驗(yàn)收合格的工程量，按施工合同的約定填報(bào)工程量清單和工程款支付申請表；（2）專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行現(xiàn)場計(jì)量，按施工合同的約定審核工程量清單和工程款支付申請表，并報(bào)總監(jiān)理工程師審定。10.5.23（1）承包商按施工合同約定填報(bào)竣工結(jié)算報(bào)告；（2）專業(yè)監(jiān)理工程師審核承包商報(bào)送的竣工結(jié)算報(bào)告；（3）總監(jiān)理工程師審查竣工結(jié)算文件。10.5.2410.5.210.5.2610.5.2710.5.2910.5.3010.5.31（1）總監(jiān)理工程師審批承包商報(bào)送的施工總進(jìn)度計(jì)劃；（2）總監(jiān)理工程師審批承包商編制的年、季、月度施工進(jìn)度計(jì)劃；（3）專業(yè)監(jiān)理工程師對進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查、分析；（4）當(dāng)實(shí)際進(jìn)度符合計(jì)劃進(jìn)度時，應(yīng)要求承包商編制下一期進(jìn)度計(jì)劃；當(dāng)實(shí)際進(jìn)度滯后于計(jì)劃進(jìn)度時，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)書面通知承包商采取糾偏措施并監(jiān)督實(shí)施。10.5.3210.5.3310.5.3410.5.35總監(jiān)理工程師應(yīng)組織專業(yè)監(jiān)理工程師，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及施工合同，對承包商報(bào)送的竣工資料進(jìn)行審查，10.5.36監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)參加由委托人組織的竣工驗(yàn)收，并提供相關(guān)監(jiān)理資料。對驗(yàn)收中提出的整改問題，10.5.3710.5.3810.5.39監(jiān)理項(xiàng)目部10.6簽發(fā)暫停令10.6.1（1）委托人要求暫停施工；（2）為了保證工程質(zhì)量而需要進(jìn)行停工處理；（3）施工出現(xiàn)了安全隱患，總監(jiān)理工程師認(rèn)為有必要停工以消除隱患；（4）發(fā)生了必須暫時停止施工的緊急事件；（5）承包商未經(jīng)許可擅自施工，或拒絕監(jiān)理項(xiàng)目部管理。10.6.2對于因承包商原因簽發(fā)工程暫停令的，監(jiān)理人應(yīng)要求承包商進(jìn)行整改，消除停工原因。整改完畢經(jīng)監(jiān)理人員復(fù)查，符合規(guī)定要求的，總監(jiān)理工程師應(yīng)及時簽署工程復(fù)工報(bào)審表?？偙O(jiān)理工程師下達(dá)工程暫停令和簽署工程復(fù)工報(bào)審表，應(yīng)事先向委托人報(bào)告。如出現(xiàn)緊急情況，危及人身、財(cái)產(chǎn)安全，來不及當(dāng)時報(bào)告的，則在10.6.3由于非承包商且非第10.6.1條第(2)、(3)、(4)、(5)10.6.4由于委托人原因，或其他非承包商原因?qū)е鹿こ虝和r，10.6.10.7工程變更處理監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)按下列程序處理工程變更：10.7.110.7.210.7.3（1）確定工程變更項(xiàng)目與原工程項(xiàng)目之間的類似程度和難易程度；（2）審核工程變更項(xiàng)目的工程量；（3）審核工程變更的單價或總價。10.7.410.7.510.7.610.7.7（1）監(jiān)理項(xiàng)目部在工程變更的質(zhì)量、費(fèi)用和工期方面取得委托人授權(quán)后，總監(jiān)理工程師應(yīng)按施工合同約定與承包商進(jìn)行協(xié)商，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致后，總監(jiān)理工程師應(yīng)將協(xié)商結(jié)果向委托人通報(bào)，并由委托人與承包商在變更文件上簽字；（2）在監(jiān)理項(xiàng)目部未能就工程變更的質(zhì)量、費(fèi)用和工期方面取得委托人授權(quán)時，總監(jiān)理工程師應(yīng)協(xié)助委托人和承包商進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致；（3）在委托人和承包商未能就工程變更的費(fèi)用等方面達(dá)成協(xié)議時，經(jīng)委托人同意監(jiān)理項(xiàng)目部可提出一個暫定的價格，作為臨時支付工程進(jìn)度款的依據(jù)。該項(xiàng)工程款最終結(jié)算時，應(yīng)以委托人和承包商達(dá)成的協(xié)議為依據(jù)；（4）未經(jīng)總監(jiān)理工程師審查同意而實(shí)施的工程變更，監(jiān)理項(xiàng)目部不得予以計(jì)量。10.8索賠處理10.8.110.8.2承包商提出費(fèi)用索賠的理由同時滿足以下條件時，（1）索賠事件造成了承包商直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）索賠事件是由于非承包商的責(zé)任發(fā)生的；（3）承包商已按照施工合同約定的期限和程序提出費(fèi)用索賠申請表，并附有索賠憑證材料。10.8.3對承包商向委托人提出的費(fèi)用索賠，（1）承包商在施工合同約定的期限內(nèi)向監(jiān)理項(xiàng)目部提交對委托人的費(fèi)用索賠意向通知書；（2）總監(jiān)理工程師指定專業(yè)監(jiān)理工程師收集與索賠有關(guān)的資料；（3）承包商在施工合同約定的期限內(nèi)向監(jiān)理項(xiàng)目部提交對委托人的費(fèi)用索賠申請報(bào)告；（4）總監(jiān)理工程師初步審查費(fèi)用索賠申請報(bào)告，符合第11.8.2項(xiàng)所約定的條件時予以受理；（5）總監(jiān)理工程師進(jìn)行費(fèi)用索賠審查，并在初步確定一個額度后，與承包商和委托人進(jìn)行協(xié)商；（6）總監(jiān)理工程師應(yīng)在施工合同約定的期限內(nèi)簽署費(fèi)用索賠審批表，或在施工合同約定的期限內(nèi)發(fā)出要求承包商提交有關(guān)索賠報(bào)告的進(jìn)一步詳細(xì)資料的通知，待收到承包商提交的詳細(xì)資料后，按本條約定的程序進(jìn)行。10.8.410.8.510.8.6當(dāng)承包商提出工程延期要求符合施工合同文件的約定條件時，10.8.7當(dāng)影響工期事件具有持續(xù)性時，監(jiān)理項(xiàng)目部可在收到承包商提交的階段性工程延期申請表并經(jīng)過審查后，先由總監(jiān)理工程師簽署工程臨時延期審批表并通報(bào)委托人。當(dāng)承包商提交最終的工程延期申請表后，10.8.8監(jiān)理項(xiàng)目部10.8.9監(jiān)理項(xiàng)目部10.8.10承包商未能按照施工合同要求的工期竣工造成工期延誤時，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)按施工合同約定從承包商應(yīng)得款項(xiàng)中扣除誤期違約金和10.8.11監(jiān)理項(xiàng)目部有義務(wù)與施工合同爭議的雙方進(jìn)行磋商并提出調(diào)解方案，由總監(jiān)理工程師進(jìn)行爭議調(diào)解。當(dāng)調(diào)解未能達(dá)成一致時，總監(jiān)理工程師應(yīng)在施工合同約定的期限內(nèi)提出處理該合同爭議的意見。在爭議調(diào)解過程中，除已達(dá)到了施工合同約定的暫停履行合同的條件之外，10.8.12在施工合同爭議的仲裁或訴訟過程中，10.9合同終止時的處理10.9.1當(dāng)委托人違約導(dǎo)致施工合同最終解除時，（1）承包商已完成的工程量表中所列的各項(xiàng)工作所應(yīng)得的款項(xiàng)；（2）按批準(zhǔn)的采購計(jì)劃已支付的材料、設(shè)備、構(gòu)配件的款項(xiàng)；（3）承包商撤離施工設(shè)備至原基地或其他目的地的合理費(fèi)用；（4）承包商所有人員的合理遣返費(fèi)用；（5）合理的利潤補(bǔ)償；（6）施工合同約定的委托人應(yīng)支付的違約金。10.9.2由于承包商違約導(dǎo)致施工合同終止后，（1）施工合同終止時，清理承包商已按施工合同約定實(shí)際完成的工作所應(yīng)得的款項(xiàng)和已經(jīng)得到支付的款項(xiàng)；（2）施工現(xiàn)場余留的材料、設(shè)備及臨時工程的價值；（3）對已完工程進(jìn)行檢查和驗(yàn)收、移交工程資料、該部分工程的清理、質(zhì)量缺陷修復(fù)等所需的費(fèi)用；（4）施工合同約定的承包商應(yīng)支付的違約金；（5）總監(jiān)理工程師按照施工合同的約定，在與委托人和承包商協(xié)商后，書面提交承包商應(yīng)得款項(xiàng)或償還委托人款項(xiàng)的證明。10.9.3由于不可抗力或非委托人、承包商原因?qū)е率┕ず贤K止時，10.10監(jiān)理資料管理10.10.1施工階段的監(jiān)理資料應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：施工合同及監(jiān)理合同、勘察設(shè)計(jì)文件、監(jiān)理規(guī)劃、創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、分包商資格報(bào)審表、設(shè)計(jì)交底與圖紙會檢會議紀(jì)要、施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表、工程開工/復(fù)工報(bào)審表及工程暫停令、測量核驗(yàn)資料、工程進(jìn)度計(jì)劃、工程材料構(gòu)配件設(shè)備的質(zhì)量證明文件、檢查試驗(yàn)10.10.210.10.310.10.410.11監(jiān)理人應(yīng)遵循《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2000）的規(guī)定。第11條監(jiān)理人的權(quán)利11.1有權(quán)對承包商擬進(jìn)行的工程分包進(jìn)行審查，并提出合理建議。11.2有權(quán)對工程建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)包括工程規(guī)模、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)和使用功能要求，向委托人提出建議。11.3有權(quán)對工程設(shè)計(jì)中的技術(shù)問題，按照安全和優(yōu)化的原則，向設(shè)計(jì)單位提出建議；如果擬提出的建議可能會提高工程造價，或延長工期，應(yīng)當(dāng)事先征得委托人的同意。當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)不符合國家頒布的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，監(jiān)理人應(yīng)當(dāng)書面報(bào)告委托人并要求設(shè)計(jì)單位更正。11.4有權(quán)按照保質(zhì)量、保工期和降低成本的原則，就工程施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)方案向承包商提出建議，并向委托人提出書面報(bào)告。11.5主持項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)協(xié)作單位的組織協(xié)調(diào)，重要協(xié)調(diào)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)事先向委托人報(bào)告。11.6有權(quán)在征得委托人同意后，發(fā)布開工令、停工令、復(fù)工令。11.7有權(quán)對工程上使用的材料和施工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。對于不符合設(shè)計(jì)要求和合同約定及國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料、構(gòu)配件、設(shè)備，有權(quán)通知承包商停止使用；對于不符合規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工序、分部分項(xiàng)工程和不安全施工作業(yè)，有權(quán)通知承包商停工整改、返工。承包商得到監(jiān)理項(xiàng)目部復(fù)工令后才能復(fù)工。11.8有權(quán)對工程施工進(jìn)度進(jìn)行檢查、監(jiān)督。11.9有權(quán)在施工合同約定的工程價格范圍內(nèi)，對工程款支付進(jìn)行審核，有權(quán)對工程結(jié)算進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)，委托人不支付工程款。11.10有權(quán)取得合同中出現(xiàn)的要求其遵照執(zhí)行的企業(yè)規(guī)章制度。委托人應(yīng)在合同簽訂時將上述企業(yè)規(guī)章制度紙質(zhì)文本（一式兩份）提供給監(jiān)理人，監(jiān)理人應(yīng)當(dāng)在收到的上述規(guī)章制度上簽字蓋章并將其中一份返還委托人，同時按附件三的格式向委托人出具承諾書。11.11行使本合同約定的其他權(quán)利。第12條委托人的權(quán)利12.1委托人有對工程規(guī)模、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)使用功能要求的認(rèn)定權(quán)，以及對工程設(shè)計(jì)變更的審批權(quán)。12.2委托人有對監(jiān)理人調(diào)換總監(jiān)理工程師的批準(zhǔn)權(quán)。12.3委托人有權(quán)要求監(jiān)理人提交監(jiān)理工作月報(bào)及監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專項(xiàng)報(bào)告。12.4委托人發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員不按合同履行監(jiān)理職責(zé)，或與承包商串通給委托人造成損失的，有權(quán)要求監(jiān)理人更換監(jiān)理人員，直到終止合同并要求監(jiān)理人承擔(dān)相應(yīng)的連帶賠償責(zé)任。12.5監(jiān)理人在履行以下職責(zé)或行使以下權(quán)利時，需取得委托人的預(yù)先批準(zhǔn)：12.5.112.5.212.5.312.5.412.5.512.5.612.5.712.5.8除本合同有明文約定外，監(jiān)理人無權(quán)變更施工合同內(nèi)容，亦無權(quán)免除施工合同下承包商的任何義務(wù)。第13條代表為了執(zhí)行本合同，每一方應(yīng)指定一位高級職員作為本方代表。如果委托人要求的話，監(jiān)理人應(yīng)指定一人與委托人代表建立聯(lián)絡(luò)關(guān)系，上述人員名單應(yīng)在專用合同條款中明確約定。第14條合同價格１4.1本合同價格見合同協(xié)議書，合同總價分為直接監(jiān)理費(fèi)和其他監(jiān)理費(fèi)兩部分，其中直接監(jiān)理費(fèi)包括基本監(jiān)理費(fèi)和考核金?；颈O(jiān)理費(fèi)和考核金的具體金額見專用合同條款。14.2基本監(jiān)理費(fèi)支付見專用合同條款?？己私鹩晌腥税凑铡秶译娋W(wǎng)公司業(yè)主項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊》（2010版）和《國家電網(wǎng)公司輸變電工程設(shè)計(jì)施工監(jiān)理激勵辦法》（國家電網(wǎng)基建［2010］172號）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評價和支付，專用合同條款另有約定的除外。第15條違約責(zé)任15.1委托人的違約責(zé)任15.1.1委托人未按照約定支付合同價款的，應(yīng)就逾期部分向監(jiān)理人支付按照中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算的逾期付款違約金。15.1.215.2監(jiān)理人的違約責(zé)任15（1）監(jiān)理人未按照雙方約定配齊相關(guān)人員，或派遣的總監(jiān)理工程師與合同約定不一致；（2）未經(jīng)委托人同意，監(jiān)理人員未按本合同約定在工程現(xiàn)場提供監(jiān)理服務(wù)；總監(jiān)理工程師未經(jīng)允許，擅自離開施工現(xiàn)場；（3）建設(shè)期工程建設(shè)質(zhì)量、工藝未滿足達(dá)標(biāo)投產(chǎn)要求，或發(fā)生重大質(zhì)量事故；（4）工程未按施工合同所約定的工期完成；（5）在監(jiān)理范圍內(nèi)發(fā)生由于施工安全方案措施造成死亡或重大設(shè)備事故；（6）工程的靜態(tài)投資被突破。（7）因工程量計(jì)量和費(fèi)用調(diào)整不準(zhǔn)確造成虛計(jì)費(fèi)用的；（8）違反本合同下的其他義務(wù)。監(jiān)理人有上述違約行為之一的，委托人有權(quán)要求監(jiān)理人承擔(dān)繼續(xù)履行、賠償損失和/或支付違約金等違約責(zé)任，具體約定見專用合同條款。如果上述情況被證實(shí)是由于非監(jiān)理人原因造成的、且委托人認(rèn)定監(jiān)理人已盡到了監(jiān)理職責(zé)，則監(jiān)理人不承擔(dān)違約責(zé)任。15.2.2監(jiān)理人按合同約定應(yīng)支付的違約金低于給委托人造成的損失的，并應(yīng)就差額部分向委托第16條不可抗力16.1本合同中不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、武裝沖突、社會動亂、暴亂或按照本條的定義構(gòu)成不可抗力的其他事件。16.2任何一方由于不可抗力而影響合同義務(wù)履行時，可根據(jù)不可抗力的影響程度和范圍延遲或免除履行部分或全部合同義務(wù)。但是受不可抗力影響的一方應(yīng)盡量減小不可抗力引起的延誤或其他不利影響，并在不可抗力影響消除后，立即通知對方。任何一方不得因不可抗力造成的延遲而要求調(diào)整合同價格。16.3受到不可抗力影響的一方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后2周內(nèi)，取得有關(guān)部門關(guān)于發(fā)生不可抗力事件的證明文件，并以傳真等書面形式提交另一方確認(rèn)。否則，無權(quán)以不可抗力為由要求減輕或免除合同責(zé)任。16.4如果不可抗力事件的影響已達(dá)120天或雙方預(yù)計(jì)不可抗力事件的影響將延續(xù)120天以上時，任何一方有權(quán)終止合同。由于合同終止所引起的后續(xù)問題由雙方友好協(xié)商解決。第17條爭議解決17.1雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)本著誠實(shí)信用原則，通過友好協(xié)商解決。17.2若爭議經(jīng)協(xié)商仍無法解決的，按照專用合同條款約定的方式處理。17.3在爭議解決期間，合同中未涉及爭議部分的條款仍須履行。第18條生效合同生效條件見專用合同條款。第19條份數(shù)本合同份數(shù)在合同協(xié)議書中約定。

第三部分專用合同條款專用合同條款是對通用合同條款的具體闡明、修改或補(bǔ)充。專用合同條款與通用合同條款不一致時，以專用合同條款為準(zhǔn)。第8條監(jiān)理人出版與本合同項(xiàng)下服務(wù)有關(guān)的材料應(yīng)遵循如下保密約定：監(jiān)理人在服務(wù)完成或終止后___年內(nèi)出版有關(guān)材料時，須得到委托人的批準(zhǔn)。第9條監(jiān)理人的服務(wù)范圍見《監(jiān)理范圍》（附件一）。10.3.2監(jiān)理人委派的總監(jiān)理工程師及主要監(jiān)理人員應(yīng)具備以下資質(zhì)證書、工作經(jīng)驗(yàn)及其他條件可參考以下條款進(jìn)行約定：總監(jiān)理工程師應(yīng)具有國家注冊監(jiān)理工程師或電力行業(yè)總監(jiān)理工程師證書，開標(biāo)日前五年內(nèi)擔(dān)任過330kV及以上輸變電工程總監(jiān)理工程師工作。監(jiān)理人員應(yīng)具備電力行業(yè)監(jiān)理工程師或國家注冊監(jiān)理工程師資格證書，其主要人員應(yīng)具有330kV及以上電壓等級變電工程監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)。其中：安全監(jiān)理工程師必須具備下列條件之一：（１）取得國家注冊安全工程師或國家注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格，且熟悉電力建設(shè)工程管理。（２）具有電力行業(yè)監(jiān)理工程師崗位證書或?。ㄊ校┘墝I(yè)監(jiān)理工程師崗位資格證書，且熟悉電力建設(shè)工程管理。（３）從事電力建設(shè)工程安全管理工作或相關(guān)工作五年以上，且具有大專及以上學(xué)歷。10.3.3總監(jiān)理工程師每月駐現(xiàn)場時間不得少于第13條監(jiān)理人代表名單：第14條合同價格14.1合同價格分為直接監(jiān)理費(fèi)和其他監(jiān)理費(fèi)；直接監(jiān)理費(fèi)分基本監(jiān)理費(fèi)和考核金兩部分進(jìn)行支付，兩部分費(fèi)用分別占直接監(jiān)理費(fèi)的90％和10％?；颈O(jiān)理費(fèi)和考核金的具體金額見附件二。14.2支付14.2.1基本監(jiān)理費(fèi)按以下約定支付可參考以下條款：基本監(jiān)理費(fèi)按季度平均支付。監(jiān)理人在監(jiān)理合同有效期內(nèi)提供了合格的監(jiān)理服務(wù)，委托人將按下列公式支付：每期監(jiān)理費(fèi)支付額＝基本監(jiān)理費(fèi)總額÷（合同工期年度數(shù)×4），如果合同工期的首、尾在半年期間，則從下一個半年開始計(jì)算。每期監(jiān)理費(fèi)的支付時間不得晚于下個季度第一個月的15日?；颈O(jiān)理費(fèi)按季度平均支付。監(jiān)理人在監(jiān)理合同有效期內(nèi)提供了合格的監(jiān)理服務(wù)，委托人將按下列公式支付：每期監(jiān)理費(fèi)支付額=基本監(jiān)理費(fèi)總額÷（合同工期年度數(shù)×4），如果合同工期的首、尾在半年期間，則從下一個半年開始計(jì)算。每期監(jiān)理費(fèi)的支付時間不得晚于下個季度第一個月的15日。1４考核金按以下約定支付：

______________________________________________________________________________________________________15（1）監(jiān)理人未按照雙方約定配齊相關(guān)人員，或派遣的總監(jiān)理工程師與合同約定不一致的，或監(jiān)理人在監(jiān)理資源投入上沒有滿足本合同約定和委托人要求的，應(yīng)向委托人支付基本監(jiān)理費(fèi)的___％作為違約金。（2）未經(jīng)委托人同意，監(jiān)理人員未按本合同約定在工程現(xiàn)場提供監(jiān)理服務(wù)或總監(jiān)理工程師未經(jīng)允許，擅自離開施工現(xiàn)場，監(jiān)理人應(yīng)按總監(jiān)_____元/天,其他監(jiān)理人員_____元/天向委托人支付違約金。本項(xiàng)違約金累計(jì)超過基本監(jiān)理費(fèi)的10%時，委托人有權(quán)解除合同。（3）建設(shè)期工程建設(shè)質(zhì)量、工藝未滿足達(dá)標(biāo)投產(chǎn)要求或不符合合同約定的，或發(fā)生重大質(zhì)量事故的，監(jiān)理人應(yīng)向委托人支付基本監(jiān)理費(fèi)的___％作為違約金。（4）工程未按施工合同所約定的工期完成，每延期一天，監(jiān)理人應(yīng)向委托人支付基本監(jiān)理費(fèi)的___%作為違約金。（5）在監(jiān)理范圍內(nèi)發(fā)生由于施工安全方案措施造成死亡或重大設(shè)備事故，每發(fā)生一次，監(jiān)理人應(yīng)向委托人支付基本監(jiān)理費(fèi)的___％作為違約金。（6）工程的靜態(tài)投資被突破，監(jiān)理人應(yīng)向委托人支付投資增加額的___%作為違約金。（7）因工程計(jì)量和費(fèi)用調(diào)整不準(zhǔn)確造成虛計(jì)費(fèi)用的，監(jiān)理人應(yīng)按虛計(jì)費(fèi)用的____%向委托人支付違約金。（8）工程出現(xiàn)承包商違反施工合同關(guān)于工程分包的約定情形的，監(jiān)理人應(yīng)向委托人支付基本監(jiān)理費(fèi)的___％作為違約金。17.2若爭議經(jīng)協(xié)商仍無法解決的，按以下第___種方式處理建議盡量選擇買方所在地法院或仲裁委員會作為建議盡量選擇買方所在地法院或仲裁委員會作為爭議解決機(jī)構(gòu)。如選擇仲裁作為爭議解決方式時，應(yīng)核實(shí)所填寫的仲裁委員會是否存在及其名稱是否準(zhǔn)確。目前并非每一城市均設(shè)有仲裁委員會。系統(tǒng)內(nèi)單位之間簽訂本合同，選擇18.1條款中的協(xié)商解決作為爭議解決方式。（1）仲裁：提交_______，按照申請仲裁時該仲裁機(jī)構(gòu)有效的仲裁規(guī)則如選擇其他仲裁規(guī)則，可以在專用合同條款中明確。如選擇其他仲裁規(guī)則，可以在專用合同條款中明確。（2）訴訟：向_________所在地人民法院提起訴訟。第18條本合同在以下條件全部滿足之日生效：（1）合同協(xié)議書經(jīng)雙方法定代表人(負(fù)責(zé)人)或其授權(quán)代表簽字并加蓋雙方公章或合同專用章；（2）必要時，雙方可在此約定其他生效條件。如無其他生效條件，可填“無”，則合同在具備第一項(xiàng)條件時即發(fā)生效力。。必要時，雙方可在此約定其他生效條件。如無其他生效條件，可填“無”，則合同在具備第一項(xiàng)條件時即發(fā)生效力。

附件一：監(jiān)理范圍

附件二:監(jiān)理費(fèi)用

附件三：承諾書承諾書致：鑒于貴方與我方于年月日簽訂了《輸變電工程監(jiān)理合同》（以下簡稱“監(jiān)理合同”），且貴方已按照監(jiān)理合同約定向我方提供了以下企業(yè)規(guī)章制度：1．____________________________________________；2．____________________________________________；3．____________________________________________；4．____________________________________________；5．____________________________________________。我方承諾如下：1.我方已經(jīng)仔細(xì)閱讀上述企業(yè)規(guī)章制度，并完全知悉和了解上述企業(yè)規(guī)章制度的內(nèi)容；2.我方對上述企業(yè)規(guī)章制度無異議，保證按照監(jiān)理合同的約定遵照執(zhí)行。承諾人：（蓋章）年月日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔張?zhí)畦F路趙川牽引站配套220kV輸變電工程監(jiān)理合同合同編號（委托人）：合同編號（監(jiān)理人）：工程名稱工程名稱應(yīng)具體到標(biāo)段。：張?zhí)畦F路趙川牽引站配套220kV工程名稱應(yīng)具體到標(biāo)段。委托人：國網(wǎng)冀北電力有限公司張家口供電公司監(jiān)理人：張家口華緯電力建設(shè)咨詢有限公司簽訂日期此處的簽訂日期應(yīng)與合同協(xié)議書簽署頁中的最遲簽訂日期保持一致。:2014年月日此處的簽訂日期應(yīng)與合同協(xié)議書簽署頁中的最遲簽訂日期保持一致。簽訂地點(diǎn)：張家口委托人：國網(wǎng)冀北電力有限公司張家口供電公司監(jiān)理人：張家口華緯電力建設(shè)咨詢有限公司鑒于委托人擬委托監(jiān)理人對張?zhí)畦F路趙川牽引站配套220kV輸變電工程（以下簡稱“工程”）實(shí)施監(jiān)理，且監(jiān)理人同意接受委托，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。第1條工程概況1.1工程名稱：張?zhí)畦F路趙川牽引站配套220kV輸變電工程。1.2工程地點(diǎn)：張家口市。1.3工程規(guī)模：1）趙川220千伏站擴(kuò)建趙川牽引站間隔工程：趙川站擴(kuò)建趙川牽引站間隔1個2）趙川至趙川電鐵牽引站220千伏線路工程：新建趙川-趙川牽引站單回220kV線路，線路長度6.4公里，導(dǎo)線采用JL/G1A-300/403）赤城至趙川電鐵牽引站220千伏線路工程：新建赤城-趙川電鐵牽引站單回、雙回220kV線路，線路長度53.5公里，導(dǎo)線采用JL/G1A-300/40、2×JL/G1A-400/354）張?zhí)畦F路趙川牽引站配套工程光纜通信工程（OPGW）：沿新建趙川-趙川牽引站、赤城-趙川電鐵牽引站線路架設(shè)1根24芯OPGW光纜。第2條監(jiān)理服務(wù)范圍1）趙川220kV站擴(kuò)建趙川電鐵牽引站間隔工程2）趙川至趙川電鐵牽引站220kV線路工程3）赤城至趙川電鐵牽引站220kV線路工程4）張?zhí)齐婅F趙川配套站內(nèi)通信工程。第3條工程建設(shè)目標(biāo)3.13.1、3.2、3.3款根據(jù)施工合同相關(guān)約定填寫。3.1質(zhì)量目標(biāo)：保證貫徹和順利實(shí)施工程設(shè)計(jì)技術(shù)原則，滿足國家施工驗(yàn)收規(guī)范的要求，工程質(zhì)量總評為優(yōu)良，滿足工程合格率100%。杜絕重大質(zhì)量事故和質(zhì)量管理事故的發(fā)生；確保工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。3.2安全目標(biāo)：嚴(yán)格執(zhí)行國家、國家電網(wǎng)公司及業(yè)主方有關(guān)工程建設(shè)安全管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)安全監(jiān)理控制，確保工程建設(shè)中安全文明施工，并采取積極的安全措施，不發(fā)生負(fù)主要責(zé)任的重大交通事故、環(huán)境污染和重大垮（坍）塌事故，不發(fā)生重傷事故，不發(fā)生負(fù)主要責(zé)任的電網(wǎng)事故，創(chuàng)建安全文明施工示范工程。3.3進(jìn)度目標(biāo)：由雙方簽字之日開始至工程通過達(dá)標(biāo)投產(chǎn)檢查之日結(jié)束。堅(jiān)持以“工程進(jìn)度服從安全、質(zhì)量”為原則，積極采取相應(yīng)措施，確保工程開、竣工時間和工程階段性里程碑進(jìn)度計(jì)劃的按時完成。3.4投資控制目標(biāo)：在滿足安全質(zhì)量的前提下，嚴(yán)格規(guī)范建設(shè)過程中設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證，嚴(yán)格執(zhí)行合同，做好工程項(xiàng)目結(jié)算工作，控制工程造價。3.5環(huán)境保護(hù)目標(biāo)：確保工程建設(shè)中落實(shí)環(huán)保、水保方案及批復(fù)意見，在施工過程中保護(hù)生態(tài)環(huán)境，減少水土流失，確保工程順利通過國家環(huán)保和水保驗(yàn)收。3.6工程檔案和信息管理目標(biāo)：工程檔案動態(tài)立卷建檔及時率100%，真實(shí)率100%；工程檔案移交歸檔及時率100%、完整率100%；工程檔案質(zhì)量合格率100%。第4條合同價格合同價格為人民幣（大寫）玖拾玖萬肆仟肆佰元整（￥99.44萬元），具體價格構(gòu)成詳見《監(jiān)理費(fèi)用》（附件二）。第5條合同組成部分下列文件為合同的組成部分:1、雙方在合同履行過程中簽署的會議紀(jì)要、協(xié)議等文件；2、合同協(xié)議書；3、中標(biāo)（簽約）通知書；4、專用合同條款；5、通用合同條款；6、合同附件；7、采購文件；8、其他合同文件。上述文件應(yīng)互為補(bǔ)充和解釋，如有不一致，以所列順序在前的為準(zhǔn)。第6條監(jiān)理人承諾監(jiān)理人承諾嚴(yán)格按照建設(shè)監(jiān)理的職業(yè)準(zhǔn)則和合同約定履行其職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第7條委托人承諾委托人承諾按照本合同約定向監(jiān)理人支付合同價款，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第8條詞語含義本協(xié)議中所用詞語與通用合同條款、專用合同條款中相應(yīng)詞語的含義相同。第9條合同生效合同生效條件見專用合同條款。第10條簽訂日期合同簽訂日期以雙方中最后一方簽署并加蓋公章或合同專用章的日期為準(zhǔn)。第11條份數(shù)本合同一式陸份，委托人執(zhí)肆份，監(jiān)理人執(zhí)貳份，具有同等效力。（以下無正文）

簽署頁委托人：國網(wǎng)冀北電力有限公司張家口供電公司（蓋章）監(jiān)理人：張家口華緯電力建設(shè)咨詢有限公司（蓋章）法定代表人(負(fù)責(zé)人)或授權(quán)代表（簽字）：法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代表（簽字）：簽訂日期：2014年月日簽訂日期：2014年月日地址：張家口市五一路131#地址：張家口橋東區(qū)勝利北路1699169郵編：075000郵編：075000聯(lián)系人：朱杰聯(lián)系人：張姍EMAIL電話話真：傳真mail:Email:開戶銀行：工行東支開戶銀行：工行張家口五一支行賬號：0412041209221001146賬號：0412303809300003327稅號：130702806180653稅號：130703789844189通用合同條款第1條定義及解釋1.1定義1.1.1監(jiān)理：指監(jiān)理人受委托人委托對工程建設(shè)進(jìn)行的監(jiān)督管理。1.1.2項(xiàng)目法人：即業(yè)主，指工程的出資人或出資管理人，包括取得項(xiàng)目法人資格的合法承繼人和經(jīng)許可的受讓人。1.1.3委托人：是指項(xiàng)目法人或在項(xiàng)目法人授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)對工程具體實(shí)施進(jìn)行管理的實(shí)體，即與監(jiān)理人簽訂本合同一方當(dāng)事人。1.1.4監(jiān)理人：指具有相應(yīng)資質(zhì)的受委托人委托履行監(jiān)理服務(wù)的當(dāng)事人，包括取得監(jiān)理人資格的合法承繼人。1.1.5代表：指雙方各自任命的，在本合同項(xiàng)下代行任命者職權(quán)的受托人。監(jiān)理人代表的任命需經(jīng)委托人批準(zhǔn)。1.1.6監(jiān)理項(xiàng)目部：指監(jiān)理人派駐工程現(xiàn)場實(shí)施建設(shè)監(jiān)理服務(wù)的組織。1.1.7總監(jiān)理工程師（總監(jiān)）：指監(jiān)理人委派常駐工程現(xiàn)場、執(zhí)行監(jiān)理人職責(zé)的全權(quán)負(fù)責(zé)人。1.1.8被監(jiān)理人：指由監(jiān)理人根據(jù)委托人授權(quán)，對其進(jìn)行監(jiān)理的法人或組織，包括工程承包商、設(shè)備供應(yīng)商等。1.1.9承包商：指負(fù)責(zé)工程建設(shè)的施工單位。1.1.10合同：指由合同協(xié)議書、通用合同條款、專用合同條款、中標(biāo)（簽約）通知書、采購文件，以及合同協(xié)議書明確列為合同組成部分的其他文件所組成的整體。1.1.11采購文件：指招標(biāo)文件及投標(biāo)文件、談判文件及應(yīng)答文件、詢價文件及報(bào)價文件、單一來源采購文件及響應(yīng)文件、質(zhì)疑答復(fù)及其他與采購有關(guān)的文件、資料。1.1.12合同價格：指根據(jù)合同，就監(jiān)理人實(shí)施和完成工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)委托人應(yīng)向其支付的總金額。1.1.13施工合同：指委托人與承包商就工程實(shí)施所簽訂的合同。1.1.14工程：指委托人委托監(jiān)理人實(shí)施監(jiān)理的工程建設(shè)項(xiàng)目，詳見合同協(xié)議書。1.1.15書面形式：除特殊注明外指可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式，包括信函、電傳、電報(bào)、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等。1.1.16日（天）：除特別指明外，指日歷天。合同中按日（天）計(jì)算時間的，開始當(dāng)天不計(jì)入，從次日開始計(jì)算。期限最后一天的截止時間為當(dāng)天24:00。1.1.17元：指合同中作為貨幣單位的人民幣元。1.1.18除本合同另有約定外，“以上”、“以下”、“以內(nèi)”、“×日內(nèi)”、1.2解釋本合同中的標(biāo)題只是為了查閱方便，不應(yīng)作為合同條款的一部分，也不用于對合同進(jìn)行解釋。第2條語言本合同以中文為合同語言和執(zhí)行合同的工作語言。第3條適用法律本合同適用法律包括中華人民共和國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章，以及工程所在地的地方法規(guī)、自治條例、單行條例和地方政府規(guī)章。第4條轉(zhuǎn)讓和分包4.1沒有委托人的書面同意，監(jiān)理人不得將本合同下的任何義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。4.2沒有委托人的書面同意，監(jiān)理人不得將本合同項(xiàng)下的服務(wù)對外分包，否則委托人有權(quán)拒絕支付分包部分服務(wù)所對應(yīng)的合同價款或終止本合同。第5條使用監(jiān)理資料委托人有權(quán)為本合同目的使用或復(fù)制監(jiān)理資料，且無需取得監(jiān)理人的許可。第6條利益沖突6.1除非經(jīng)委托人書面同意，監(jiān)理人及其職員不應(yīng)接受合同約定以外的與工程有關(guān)的利益和報(bào)酬。6.2監(jiān)理人不得參與可能與合同中約定的委托人的利益相沖突的任何活動。第7條通知本合同履行過程的有關(guān)通知均應(yīng)采用書面形式，自送達(dá)合同約定的地點(diǎn)時生效。通知可由專人遞送，或通過傳真發(fā)送。第8條出版監(jiān)理人可單獨(dú)或與他人聯(lián)合出版與本合同下服務(wù)有關(guān)的材料。監(jiān)理人在合同履行期間或服務(wù)完成或終止后5年內(nèi)出版有關(guān)材料時，須得到委托人的批準(zhǔn)。出版應(yīng)符合本合同中的保密約定。專用合同條款另有約定時除外。第9條服務(wù)范圍監(jiān)理人應(yīng)履行與工程有關(guān)的服務(wù)。服務(wù)范圍詳見專用合同條款及合同附件。第10條監(jiān)理人的義務(wù)10.1監(jiān)理人應(yīng)按合同約定提供工程監(jiān)理服務(wù)。監(jiān)理人在根據(jù)本合同履行其義務(wù)時，應(yīng)運(yùn)用合理的技能，謹(jǐn)慎勤勉地工作，并應(yīng)對工程量計(jì)量和費(fèi)用調(diào)整的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。10.2當(dāng)服務(wù)包括行使權(quán)力或履行授權(quán)的職責(zé)，或當(dāng)委托人和任何被監(jiān)理人簽訂的合同條款需要時，監(jiān)理人應(yīng)：10.2.1根據(jù)委托人和被監(jiān)理人簽訂的合同進(jìn)行工作。10.2.2如果委托人授權(quán)，可變更任何被監(jiān)理人的義務(wù)。但對于可能對費(fèi)用、工程質(zhì)量或進(jìn)度產(chǎn)生影響的任何變更，須經(jīng)委托人事先批準(zhǔn)。10.2.3監(jiān)理人的任何成員不得與被監(jiān)理人有任何直接的經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系或其他利害關(guān)系。10.2.4監(jiān)理人應(yīng)通過提供的服務(wù)使委托人減少或免除因任何被監(jiān)理人索賠而造成的損失。產(chǎn)生這種損失時，監(jiān)理人應(yīng)承擔(dān)因監(jiān)理原因引起的費(fèi)用。10.2.5監(jiān)理人應(yīng)對監(jiān)理人員進(jìn)行教育培訓(xùn)（包括職業(yè)道德、安全教育），發(fā)給上崗證，制訂職業(yè)道德守則，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)嚴(yán)肅查處。10.2.6監(jiān)理人應(yīng)對監(jiān)理人員的現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)，并按委托人可接受的條件對下列事項(xiàng)進(jìn)行投保:（1） 本合同所約定的監(jiān)理人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；（2） 監(jiān)理人為實(shí)施本合同下服務(wù)所派出的人員的傷亡。監(jiān)理人應(yīng)在申請支付首筆合同價款前向委托人提交已投保上述保險的相關(guān)證明（包括保單）。10.3提供職員、設(shè)備、設(shè)施及其他資源10.3.1監(jiān)理項(xiàng)目部：監(jiān)理人應(yīng)在施工現(xiàn)場建立監(jiān)理項(xiàng)目部。監(jiān)理項(xiàng)目部在完成合同約定的監(jiān)理工作后可撤離施工現(xiàn)場。監(jiān)理項(xiàng)目部的組織形式和規(guī)模，應(yīng)根據(jù)合同約定的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、工程類別、規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、工程環(huán)境等因素確定。10.3.2監(jiān)理人員：監(jiān)理人應(yīng)根據(jù)本合同委派符合資質(zhì)條件的監(jiān)理人員。監(jiān)理人派往工程現(xiàn)場的監(jiān)理人員應(yīng)能勝任其工作，并得到委托人的認(rèn)可；對不勝任業(yè)務(wù)工作或違反紀(jì)律的監(jiān)理人員，監(jiān)理人應(yīng)及時進(jìn)行更換。監(jiān)理人員應(yīng)包括總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員，必要時可配備總監(jiān)理工程師代表。監(jiān)理項(xiàng)目部的監(jiān)理人員應(yīng)專業(yè)配套、數(shù)量滿足工程監(jiān)理工作的需要。監(jiān)理人委派的總監(jiān)理工程師及主要監(jiān)理人員應(yīng)具備專用合同條款約定的資質(zhì)證書、工作經(jīng)驗(yàn)及其他條件。10.3.3人員的委派及調(diào)整：監(jiān)理人應(yīng)于合同生效后10天內(nèi)將監(jiān)理項(xiàng)目部的組織形式、人員構(gòu)成及對總監(jiān)理工程師的任命書面通知委托人。當(dāng)監(jiān)理人員需要調(diào)整時，監(jiān)理人應(yīng)征得委托人同意并書面通知委托人和承包商。在履行本合同過程中，總監(jiān)理工程師只能擔(dān)任一個項(xiàng)目的總監(jiān)理工程師工作。確需同時擔(dān)任多個項(xiàng)目的總監(jiān)理工程師工作時，應(yīng)經(jīng)委托人同意?？偙O(jiān)理工程師每月駐現(xiàn)場時間不得少于專用合同條款約定的時間。10.3.4監(jiān)理項(xiàng)目部的要求：監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目類別、規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、工程項(xiàng)目所在地的環(huán)境條件，按合同約定，配備滿足監(jiān)理工作需要的常規(guī)檢測設(shè)備和工具。監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)實(shí)施辦公自動化和網(wǎng)絡(luò)化，配備足夠的滿足監(jiān)理工作需要的計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)等設(shè)備，接通網(wǎng)絡(luò)保證能收發(fā)電子文件。監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)配備熟悉基建信息化操作的合格人員和滿足基建信息化應(yīng)用的相關(guān)辦公設(shè)備，按照委托人要求將現(xiàn)場有關(guān)管理信息準(zhǔn)確、及時錄入國家電網(wǎng)公司基建管理信息系統(tǒng)。10.3.5其他資源：滿足監(jiān)理工作需要的辦公、交通、通訊、生活設(shè)施由監(jiān)理人自行負(fù)責(zé)。10.4監(jiān)理人應(yīng)制訂監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則和安全監(jiān)理工作方案。10.4.1制定監(jiān)理規(guī)劃（1）監(jiān)理規(guī)劃的編制應(yīng)針對工程的實(shí)際情況，明確監(jiān)理項(xiàng)目部的工作目標(biāo)，確定具體的監(jiān)理工作制度、程序、方法和措施，并應(yīng)具有可操作性。（2）監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)在合同生效及收到有關(guān)設(shè)計(jì)文件后開始編制，完成后須經(jīng)監(jiān)理人的技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，并應(yīng)在召開第一次工地會議前報(bào)送委托人審批。（3）監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)依據(jù)工程建設(shè)相關(guān)法律、法規(guī)及項(xiàng)目審批文件、與工程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、技術(shù)資料、監(jiān)理大綱、本合同條款以及與工程相關(guān)的其他合同文件進(jìn)行編制。編制工作應(yīng)由總監(jiān)理工程師主持，專業(yè)監(jiān)理工程師參加。（4）監(jiān)理規(guī)劃主要內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況、監(jiān)理工作范圍、監(jiān)理工作內(nèi)容、監(jiān)理工作目標(biāo)、監(jiān)理工作依據(jù)、監(jiān)理項(xiàng)目部的組織形式、監(jiān)理項(xiàng)目部的人員配備計(jì)劃、監(jiān)理項(xiàng)目部的人員崗位職責(zé)、監(jiān)理工作程序、監(jiān)理工作方法及措施、監(jiān)理工作制度、監(jiān)理設(shè)施。（5）在監(jiān)理工作實(shí)施過程中，如實(shí)際情況或條件發(fā)生重大變化需要調(diào)整監(jiān)理規(guī)劃時，應(yīng)由總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師研究修改，按原報(bào)審程序報(bào)送委托人。10.4.2編制創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃本合同生效后，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)委托人的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃編制創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃（若需要）。創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)具有可操作性，并針對“標(biāo)準(zhǔn)工藝”應(yīng)用制定相應(yīng)的控制措施和檢查方法。完成后必須經(jīng)監(jiān)理人工程技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，并應(yīng)在召開第一次工地會議前報(bào)送委托人。10.4.3監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（1）監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)由專業(yè)監(jiān)理工程師依據(jù)已批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃、與專業(yè)工程相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和技術(shù)資料及施工組織設(shè)計(jì)編制，并在工程施工開始前完成，報(bào)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。（2）監(jiān)理實(shí)施細(xì)則主要內(nèi)容應(yīng)包括：專業(yè)工程的特點(diǎn)、監(jiān)理工作的流程、監(jiān)理工作的控制要點(diǎn)及目標(biāo)值、監(jiān)理工作的方法及措施。（3）在監(jiān)理工作實(shí)施過程中，監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善。10.4.4安全監(jiān)理工作方案本合同生效后，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)委托人的安全文明施工總體策劃編制安全文明施工監(jiān)理工作方案。安全文明施工監(jiān)理工作方案的內(nèi)容應(yīng)具有可操作性，完成后必須經(jīng)總監(jiān)理工程師審核批準(zhǔn)，并應(yīng)在召開第一次工地會議前報(bào)送委托人。10.5施工過程的監(jiān)理10.5.1編制監(jiān)理工作程序：監(jiān)理人應(yīng)根據(jù)專業(yè)工程特點(diǎn)和工作內(nèi)容分別制定具體的監(jiān)理工作程序。工作程序應(yīng)體現(xiàn)事前控制和主動控制的要求，應(yīng)明確工作內(nèi)容、行為主體、考核標(biāo)準(zhǔn)、工作時限，注重監(jiān)理工作的效果。監(jiān)理工作程序應(yīng)符合本合同和施工合同的約定。在監(jiān)理工作實(shí)施過程中，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況的變化對監(jiān)理工作程序進(jìn)行調(diào)整和完善。10.5.2工程開工前，總監(jiān)理工程師應(yīng)組織專業(yè)監(jiān)理工程師認(rèn)真學(xué)習(xí)本合同和施工合同的內(nèi)容，熟悉所有合同條款。10.5.3，總監(jiān)理工程師應(yīng)在施工圖會檢及設(shè)計(jì)交底前組織監(jiān)理人員熟悉設(shè)計(jì)文件，參加施工圖會檢，對圖紙中存在的問題向設(shè)計(jì)單位提出書面意見和建議，并報(bào)委托人。10.5.4工程開工前，總監(jiān)理工程師應(yīng)組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查承包商報(bào)送的施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表，提出審查意見，并經(jīng)總監(jiān)理工程師審核、簽認(rèn)后報(bào)委托人。10.5.5工程開工前，總監(jiān)理工程師應(yīng)審查承包商現(xiàn)場項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系，確能保證工程項(xiàng)目施工質(zhì)量時，予以確認(rèn)。10.5.610.5.7專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)按以下要求對承包商報(bào)送的測量放線控制成果及保護(hù)措施進(jìn)行檢查，符合要求的，專業(yè)監(jiān)理工程師對承包商報(bào)送的施工測量成果報(bào)驗(yàn)申請表予以簽認(rèn)：（1）檢查承包商專職測量人員的崗位證書及測量設(shè)備檢定證書；（2）復(fù)核控制樁的校核成果、控制樁的保護(hù)措施以及平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)和臨時水準(zhǔn)點(diǎn)的測量成果。10.5.8專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)審查承包商報(bào)送的工程開工報(bào)審表及相關(guān)資料，具備合同約定的開工條件時，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)，并報(bào)委托人批準(zhǔn)。10.5.9工程開工前，監(jiān)理人員應(yīng)參加由委托人主持召開的第一次工地會議（工程啟動會、工程協(xié)調(diào)會）。10.5.10在施工過程中，總監(jiān)理工程師應(yīng)定期主持召開工地例會。監(jiān)理項(xiàng)目部負(fù)責(zé)起草會議紀(jì)要，并與與會各方代表會簽。工地例會主要內(nèi)容包括：檢查上次例會議定事項(xiàng)的落實(shí)情況，分析未完事項(xiàng)原因；檢查分析工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成情況，提出下一階段進(jìn)度目標(biāo)及其落實(shí)措施；檢查分析工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況，針對存在的質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施；檢查工程量核定及工程款支付情況；解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項(xiàng)；其他有關(guān)事宜。10.5.11總監(jiān)理工程師或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)需要及時組織專題會議，解決施工過程中的各種專項(xiàng)問題。10.5.12在施工過程中，承包商擬對已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或變動時，應(yīng)經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審查，并應(yīng)由總監(jiān)理工程師簽認(rèn)。10.5.13專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)要求承包商報(bào)送重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序的施工工藝和確保工程質(zhì)量的措施，審核同意后予以簽認(rèn)。10.5.14當(dāng)承包商采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)要求承包商報(bào)送相應(yīng)的施工工藝措施和證明材料，組織專題論證，經(jīng)審定后予以簽認(rèn)。10.5.15專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)對承包商報(bào)送的擬進(jìn)場工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表及其質(zhì)量證明資料進(jìn)行審核，并對進(jìn)場的實(shí)物按照合同約定或有關(guān)工程質(zhì)量管理文件規(guī)定的比例采用平行檢驗(yàn)或見證取樣方式進(jìn)行抽檢。對未經(jīng)監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并應(yīng)簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，書面通知承包商限期將不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備撤出現(xiàn)場。10.5.16監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)定期檢查承包商的直接影響工程質(zhì)量的計(jì)量設(shè)備的技術(shù)狀況。10.5.17總監(jiān)理工程師應(yīng)安排監(jiān)理人員對施工過程進(jìn)行巡視和檢查。對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完成后難以檢查的重點(diǎn)部位，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)安排監(jiān)理員進(jìn)行旁站。10.5.18專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)承包商報(bào)送的隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請表和自檢結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場檢查，符合要求的予以簽認(rèn)。對未經(jīng)監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工序，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并嚴(yán)禁承包商進(jìn)行下一道工序的施工。10.5.19專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)對承包商報(bào)送的分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評資料進(jìn)行審核，符合要求的予以簽認(rèn)；總監(jiān)理工程師應(yīng)組織監(jiān)理人員對承包商報(bào)送的分部工程和單位工程質(zhì)量驗(yàn)評資料進(jìn)行審核和現(xiàn)場檢查，符合要求的予以簽認(rèn)。10.5.20對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時下達(dá)監(jiān)理工程師通知，要求承包商整改，并檢查整改結(jié)果。10.5.21對需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，總監(jiān)理工程師應(yīng)責(zé)令承包商報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)及時向委托人提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報(bào)告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。10.5.22監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)按下列程序進(jìn)行工程計(jì)量和工程款確定工作：（1）承包商統(tǒng)計(jì)經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師質(zhì)量驗(yàn)收合格的工程量，按施工合同的約定填報(bào)工程量清單和工程款支付申請表；（2）專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行現(xiàn)場計(jì)量，按施工合同的約定審核工程量清單和工程款支付申請表，并報(bào)總監(jiān)理工程師審定。10.5.23監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)按下列程序進(jìn)行竣工結(jié)算：（1）承包商按施工合同約定填報(bào)竣工結(jié)算報(bào)告；（2）專業(yè)監(jiān)理工程師審核承包商報(bào)送的竣工結(jié)算報(bào)告；（3）總監(jiān)理工程師審查竣工結(jié)算文件。10.5.24監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)施工合同有關(guān)條款、施工圖，對工程項(xiàng)目進(jìn)行投資控制。10.5.25總監(jiān)理工程師應(yīng)從造價、工程的功能要求、質(zhì)量和工期等方面審查工程變更的方案，并在工程變更實(shí)施前與委托人、承包商協(xié)商確定工程變更的價款。10.5.26監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)按施工合同約定進(jìn)行工程量的計(jì)算和工程款的確定。10.5.27專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時建立月完成工程量和工作量統(tǒng)計(jì)表，對實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量進(jìn)行比較、分析，制定調(diào)整措施，并應(yīng)在監(jiān)理月報(bào)中向委托人報(bào)告。10.5.29專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時收集、整理有關(guān)的施工和監(jiān)理資料，為處理費(fèi)用索賠提供證據(jù)。10.5.30未經(jīng)監(jiān)理人員質(zhì)量驗(yàn)收合格的工程量，或不符合施工合同約定的工程量，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕計(jì)量。10.5.31監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)按下列程序進(jìn)行工程進(jìn)度控制：（1）總監(jiān)理工程師審批承包商報(bào)送的施工總進(jìn)度計(jì)劃；（2）總監(jiān)理工程師審批承包商編制的年、季、月度施工進(jìn)度計(jì)劃；（3）專業(yè)監(jiān)理工程師對進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查、分析；（4）當(dāng)實(shí)際進(jìn)度符合計(jì)劃進(jìn)度時，應(yīng)要求承包商編制下一期進(jìn)度計(jì)劃；當(dāng)實(shí)際進(jìn)度滯后于計(jì)劃進(jìn)度時，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)書面通知承包商采取糾偏措施并監(jiān)督實(shí)施。10.5.32專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)依據(jù)施工合同有關(guān)條款、施工圖及經(jīng)過批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)制定進(jìn)度控制方案，對進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險分析，制定防范性對策，經(jīng)總監(jiān)理工程師審定后報(bào)送委托人。10.5.33專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)檢查進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施，并記錄實(shí)際進(jìn)度及其相關(guān)情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)際進(jìn)度滯后于計(jì)劃進(jìn)度時，應(yīng)簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單指令承包商采取調(diào)整措施。當(dāng)實(shí)際進(jìn)度嚴(yán)重滯后于計(jì)劃進(jìn)度時應(yīng)及時報(bào)總監(jiān)理工程師，由總監(jiān)理工程師與委托人商定采取進(jìn)一步措施。10.5.34監(jiān)理工程師應(yīng)在監(jiān)理月報(bào)中向委托人報(bào)告工程進(jìn)度和所采取進(jìn)度控制措施的執(zhí)行情況，并提出合理預(yù)防由委托人原因?qū)е碌墓こ萄悠诩捌湎嚓P(guān)費(fèi)用索賠的建議。10.5.35總監(jiān)理工程師應(yīng)組織專業(yè)監(jiān)理工程師，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及施工合同，對承包商報(bào)送的竣工資料進(jìn)行審查，并對工程質(zhì)量、安全、環(huán)保、檔案等進(jìn)行竣工初檢。對存在的問題，應(yīng)及時要求承包商整改。整改完畢由總監(jiān)理工程師簽署工程竣工報(bào)驗(yàn)單，并在此基礎(chǔ)上提出工程質(zhì)量評估報(bào)告。工程質(zhì)量評估報(bào)告應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理人技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字。10.5.36監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)參加由委托人組織的竣工驗(yàn)收，并提供相關(guān)監(jiān)理資料。對驗(yàn)收中提出的整改問題，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)要求承包商進(jìn)行整改。工程質(zhì)量符合要求，由總監(jiān)理工程師會同參加驗(yàn)收的各方簽署竣工驗(yàn)收報(bào)告。10.5.37監(jiān)理項(xiàng)目部要全面加強(qiáng)對分包作業(yè)現(xiàn)場的管理，對重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵工藝流程、隱蔽工程等重要施工作業(yè)必須實(shí)行旁站安全監(jiān)理和現(xiàn)場監(jiān)督。10.5.38監(jiān)理項(xiàng)目部需根據(jù)委托人要求同步采集由監(jiān)理項(xiàng)目部組織的有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量糾偏等活動，以及隱蔽工程質(zhì)量狀況的數(shù)碼照片，并同步歸檔。嚴(yán)禁采用補(bǔ)拍、替代、合成等弄虛作假手段。10.5.39監(jiān)理項(xiàng)目部需根據(jù)《國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工工藝管理辦法》要求，編制工程項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)工藝”應(yīng)用與施工工藝創(chuàng)新的監(jiān)理控制措施，組織對監(jiān)理人員進(jìn)行“標(biāo)準(zhǔn)工藝”的宣貫和培訓(xùn)，審核施工項(xiàng)目部“標(biāo)準(zhǔn)工藝”管理及應(yīng)用的策劃文件，檢查“標(biāo)準(zhǔn)工藝”應(yīng)用的實(shí)施情況，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工標(biāo)準(zhǔn)工藝實(shí)施情況的評估，對施工中擬采用的創(chuàng)新施工工藝組織專題評審，參加“標(biāo)準(zhǔn)工藝”與創(chuàng)新“施工工藝”應(yīng)用及效果的驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)編寫驗(yàn)收報(bào)告。10.6簽發(fā)暫停令10.6.1在發(fā)生下列情況之一時，總監(jiān)理工程師應(yīng)簽發(fā)工程暫停令：（1）委托人要求暫停施工；（2）為了保證工程質(zhì)量而需要進(jìn)行停工處理；（3）施工出現(xiàn)了安全隱患，總監(jiān)理工程師認(rèn)為有必要停工以消除隱患；（4）發(fā)生了必須暫時停止施工的緊急事件；（5）承包商未經(jīng)許可擅自施工，或拒絕監(jiān)理項(xiàng)目部管理。10.6.2對于因承包商原因簽發(fā)工程暫停令的，監(jiān)理人應(yīng)要求承包商進(jìn)行整改，消除停工原因。整改完畢經(jīng)監(jiān)理人員復(fù)查，符合規(guī)定要求的，總監(jiān)理工程師應(yīng)及時簽署工程復(fù)工報(bào)審表?？偙O(jiān)理工程師下達(dá)工程暫停令和簽署工程復(fù)工報(bào)審表，應(yīng)事先向委托人報(bào)告。如出現(xiàn)緊急情況，危及人身、財(cái)產(chǎn)安全，來不及當(dāng)時報(bào)告的，則在24小時內(nèi)出具書面報(bào)告?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)停工原因的影響范圍和影響程度，確定工程項(xiàng)目停工范圍，按照施工合同和本合同的約定簽發(fā)工程暫停令。10.6.3由于非承包商且非第10.6.1條第(2)、(3)、(4)、(5)項(xiàng)所述原因簽發(fā)工程暫停令的，總監(jiān)理工程師在簽發(fā)工程暫停令之前，應(yīng)就有關(guān)工期和費(fèi)用等事宜與承包商進(jìn)行協(xié)商。10.6.4由于委托人原因，或其他非承包商原因?qū)е鹿こ虝和r，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)如實(shí)記錄所發(fā)生的實(shí)際情況?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)在施工暫停原因消失，具備復(fù)工條件時，及時簽署工程復(fù)工報(bào)審表，指令承包商繼續(xù)施工。10.6.5總監(jiān)理工程師在簽發(fā)工程暫停令到簽發(fā)工程復(fù)工報(bào)審表之間的時間內(nèi)，應(yīng)會同有關(guān)各方按照施工合同的約定，處理因工程暫停引起的與工期、費(fèi)用等有關(guān)的問題。10.7工程變更處理監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)按下列程序處理工程變更：10.7.1總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師對委托人或承包商提出的工程變更進(jìn)行審查。審查同意后，提交原設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)變更文件。10.7.2監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)了解實(shí)際情況和收集與工程變更有關(guān)的資料。10.7.3總監(jiān)理工程師必須根據(jù)實(shí)際情況、設(shè)計(jì)變更文件和其他有關(guān)資料，按照施工合同的有關(guān)條款，在指定專業(yè)監(jiān)理工程師完成下列工作后，對工程變更的費(fèi)用和工期做出評估：（1）確定工程變更項(xiàng)目與原工程項(xiàng)目之間的類似程度和難易程度；（2）審核工程變更項(xiàng)目的工程量；（3）審核工程變更的單價或總價。10.7.4總監(jiān)理工程師應(yīng)就工程變更費(fèi)用及工期的評估情況與承包商和委托人進(jìn)行協(xié)調(diào)。10.7.5總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程變更單。工程變更單應(yīng)包括工程變更要求、工程變更說明、工程變更費(fèi)用和工期、必要的附件等內(nèi)容，有設(shè)計(jì)變更文件的工程變更應(yīng)附設(shè)計(jì)變更文件。10.7.6監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程變更單監(jiān)督承包商實(shí)施。10.7.7監(jiān)理項(xiàng)目部處理工程變更應(yīng)符合下列要求：（1）監(jiān)理項(xiàng)目部在工程變更的質(zhì)量、費(fèi)用和工期方面取得委托人授權(quán)后，總監(jiān)理工程師應(yīng)按施工合同約定與承包商進(jìn)行協(xié)商，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致后，總監(jiān)理工程師應(yīng)將協(xié)商結(jié)果向委托人通報(bào)，并由委托人與承包商在變更文件上簽字；（2）在監(jiān)理項(xiàng)目部未能就工程變更的質(zhì)量、費(fèi)用和工期方面取得委托人授權(quán)時，總監(jiān)理工程師應(yīng)協(xié)助委托人和承包商進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致；（3）在委托人和承包商未能就工程變更的費(fèi)用等方面達(dá)成協(xié)議時，經(jīng)委托人同意監(jiān)理項(xiàng)目部可提出一個暫定的價格，作為臨時支付工程進(jìn)度款的依據(jù)。該項(xiàng)工程款最終結(jié)算時，應(yīng)以委托人和承包商達(dá)成的協(xié)議為依據(jù)；（4）未經(jīng)總監(jiān)理工程師審查同意而實(shí)施的工程變更，監(jiān)理項(xiàng)目部不得予以計(jì)量。10.8索賠處理10.8.1監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)以下文件處理費(fèi)用索賠：國家有關(guān)的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和工程項(xiàng)目所在地的相關(guān)地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章；本工程的施工合同文件；國家、部門和地方有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和定額；施工合同履行過程中與索賠事件有關(guān)的憑證。10.8.2承包商提出費(fèi)用索賠的理由同時滿足以下條件時，監(jiān)理項(xiàng)目部方可受理：（1）索賠事件造成了承包商直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）索賠事件是由于非承包商的責(zé)任發(fā)生的；（3）承包商已按照施工合同約定的期限和程序提出費(fèi)用索賠申請表，并附有索賠憑證材料。10.8.3對承包商向委托人提出的費(fèi)用索賠，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)按下列程序處理：（1）承包商在施工合同約定的期限內(nèi)向監(jiān)理項(xiàng)目部提交對委托人的費(fèi)用索賠意向通知書；（2）總監(jiān)理工程師指定專業(yè)監(jiān)理工程師收集與索賠有關(guān)的資料；（3）承包商在施工合同約定的期限內(nèi)向監(jiān)理項(xiàng)目部提交對委托人的費(fèi)用索賠申請報(bào)告；（4）總監(jiān)理工程師初步審查費(fèi)用索賠申請報(bào)告，符合第11.8.2項(xiàng)所約定的條件時予以受理；（5）總監(jiān)理工程師進(jìn)行費(fèi)用索賠審查，并在初步確定一個額度后，與承包商和委托人進(jìn)行協(xié)商；（6）總監(jiān)理工程師應(yīng)在施工合同約定的期限內(nèi)簽署費(fèi)用索賠審批表，或在施工合同約定的期限內(nèi)發(fā)出要求承包商提交有關(guān)索賠報(bào)告的進(jìn)一步詳細(xì)資料的通知，待收到承包商提交的詳細(xì)資料后，按本條約定的程序進(jìn)行。10.8.4當(dāng)承包商的費(fèi)用索賠要求與工程延期要求相關(guān)聯(lián)時，總監(jiān)理工程師在做出費(fèi)用索賠的批準(zhǔn)決定時，應(yīng)與工程延期的批準(zhǔn)聯(lián)系起來，綜合做出費(fèi)用索賠和工程延期的決定。10.8.5由于承包商的原因造成委托人的額外損失，委托人向承包商提出費(fèi)用索賠時，總監(jiān)理工程師在審查索賠報(bào)告后，應(yīng)公正地與委托人和承包商進(jìn)行協(xié)商，并及時做出答復(fù)。10.8.6當(dāng)承包商提出工程延期要求符合施工合同文件的約定條件時，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)予以受理。10.8.7當(dāng)影響工期事件具有持續(xù)性時，監(jiān)理項(xiàng)目部可在收到承包商提交的階段性工程延期申請表并經(jīng)過審查后，先由總監(jiān)理工程師簽署工程臨時延期審批表并通報(bào)委托人。當(dāng)承包商提交最終的工程延期申請表后，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)復(fù)查工程延期及臨時延期情況，并由總監(jiān)理工程師簽署工程最終延期審批表。10.8.8監(jiān)理項(xiàng)目部在做出臨時工程延期批準(zhǔn)或最終的工程延期批準(zhǔn)之前，均應(yīng)與委托人和承包商進(jìn)行協(xié)商。10.8.9監(jiān)理項(xiàng)目部在審查工程延期時，應(yīng)依下列情況確定批準(zhǔn)工程延期的時間：施工合同中有關(guān)工程延期的約定；工期拖延和影響工期事件的事實(shí)和程度；影響工期事件對工期影響的量化程度。10.8.10承包商未能按照施工合同要求的工期竣工造成工期延誤時，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)按施工合同約定從承包商應(yīng)得款項(xiàng)中扣除誤期違約金和/或賠償金。10.8.11監(jiān)理項(xiàng)目部有義務(wù)與施工合同爭議的雙方進(jìn)行磋商并提出調(diào)解方案，由總監(jiān)理工程師進(jìn)行爭議調(diào)解。當(dāng)調(diào)解未能達(dá)成一致時，總監(jiān)理工程師應(yīng)在施工合同約定的期限內(nèi)提出處理該合同爭議的意見。在爭議調(diào)解過程中，除已達(dá)到了施工合同約定的暫停履行合同的條件之外，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)要求施工合同的雙方繼續(xù)履行施工合同。10.8.12在施工合同爭議的仲裁或訴訟過程中，監(jiān)理項(xiàng)目部接到仲裁機(jī)關(guān)或法院要求提供有關(guān)證據(jù)的通知后，應(yīng)公正地向仲裁機(jī)關(guān)或法院提供與爭議有關(guān)的證據(jù)。10.9合同終止時的處理10.9.1當(dāng)委托人違約導(dǎo)致施工合同最終解除時，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)就承包商按施工合同約定應(yīng)得到的款項(xiàng)與委托人和承包商進(jìn)行協(xié)商，并應(yīng)按施工合同的約定從下列應(yīng)得的款項(xiàng)中確定承包商應(yīng)得到的全部款項(xiàng)，并書面通知委托人和承包商：（1）承包商已完成的工程量表中所列的各項(xiàng)工作所應(yīng)得的款項(xiàng)；（2）按批準(zhǔn)的采購計(jì)劃已支付的材料、設(shè)備、構(gòu)配件的款項(xiàng)；（3）承包商撤離施工設(shè)備至原基地或其他目的地的合理費(fèi)用；（4）承包商所有人員的合理遣返費(fèi)用；（5）合理的利潤補(bǔ)償；（6）施工合同約定的委托人應(yīng)支付的違約金。10.9.2由于承包商違約導(dǎo)致施工合同終止后，監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)按下列程序清理承包商的應(yīng)得款項(xiàng)，或需償還委托人的相關(guān)款項(xiàng)，并書面通知委托人和承包商：（1）施工合同終止時，清理承包商已按施工合同約定實(shí)際完成的工作所應(yīng)得的款項(xiàng)和已經(jīng)得到支付的款項(xiàng)；（2）施工現(xiàn)場余留的材料、設(shè)備及臨時工程的價值；（3）對已完工程進(jìn)行檢查和驗(yàn)收、移交工程資料、該部分工程的清理、質(zhì)量缺陷修復(fù)等所需的費(fèi)用；（4）施工合同約定的承包商應(yīng)支付的違約金；（5）總監(jiān)理工程師按照施工合同的約定，在與委托人和承包商協(xié)商后，書面提交承包商應(yīng)得款項(xiàng)或償還委托人款項(xiàng)的證明。10.9.3由于不可抗力或非委托人、承包商原因?qū)е率┕ず贤K止時，