加工承攬合同的詳細版范本（3篇）

第17頁共17頁加工承攬合?同的詳細版?范本簽訂?地點：簽?訂時間：?____年?____?月____?日定作?方（甲方）?：承攬方?（乙方）：?按照《_?____》?的有關規(guī)定?，本著平等?互利、協(xié)商?一致的原則?，經雙方友?好協(xié)商，達?成如下協(xié)議?：一、項?目概況1?、項目名稱?：2、項?目地點：?二、設備名?稱、規(guī)格型?號、單位、?數量、單價?、總價序?號貨物名?稱規(guī)格?數量單價?：元/m2?備注1?鋼質防火?門甲級?2乙級?3丙級?合計：（樘?）O___?__元/O?=元。1?14樘/3?63.06?O金額（?大寫）：?（不含稅）?注：防火?門：框板1?.2mm、?扇板0.8?mm，內填?充珍珠巖模?壓板；表面?處理為靜電?噴涂；顏色?；門板為?平板；按實?際發(fā)生數量?結算。三?、交貨日期?：根據現場?進度交貨。?四、交貨?地點：工地?現場。五?、技術質量?要求：1?、產品執(zhí)行?防火門國家?標準GB1?2955-?20___?__。2?、產品保證?通過消防部?門驗收。?六、承包方?式：含運?輸及安裝。?七、付款?方式：1?、合同簽訂?后，預付總?貨款的__?___%，?貨物全部進?場，再付總?貨款的__?___%，?安裝完畢再?付總價的％?，剩余％為?質保，質保?期結束結清?。八、售?后服務承諾?九、違約?責任1、?按《___?__》的相?關規(guī)定執(zhí)行?。十、爭?議的解決方?式本合同?在履行過程?中發(fā)生爭議?，雙方應協(xié)?商解決，協(xié)?商不成，可?向人民法院?起訴。十?一、附則?本合同一式?四份，甲方?執(zhí)二份，乙?方執(zhí)二份，?自簽字蓋章?之日起生效?。甲方：?____?_??????????????乙方：__?___法?定代表人：?_____?法定代表?人：___?__代理?人：___?__????????代理人：_?____?電話：__?___??????????????電話：?_____?加工承?攬合同的詳?細版范本（?二）承攬?方(甲方)?：____?_定作方?(乙方)：?_____?甲乙雙方?為了保證全?面地履行各?自的義務，?簽訂本合同?，共同信守?執(zhí)行。第?一條甲方加?工定作物的?名稱、規(guī)格?、質量、數?量、加工費?定作物名?稱：___?__型號?：____?_規(guī)格：?_____?質量要求?：____?_計量單?位：___?__數量?：____?_加工費?：____?_單位總?價：___?__第二?條加工成品?的完工時間?、檢驗標準?與方法、包?裝標準與費?用承擔定作?物名稱完工?時間檢驗時?間地點檢驗?標準與方法?包裝標準包?裝費承擔。?第三條加?工成品的交?付時間、地?點、運輸方?法與運費承?擔定作物名?稱交付時間?交付地點運?輸方法運輸?價款承擔。?第四條乙?方提供原材?料名稱、規(guī)?格、質量、?數量、價款?等及圖紙、?技術資料。?材料名稱?：____?_型號：?_____?規(guī)格：_?____?質量要求：?_____?計量單位?：____?_數量：?_____?單價：_?____?總價：__?___圖?紙、技：_?____?術資料及：?_____?交付時間?：____?_第五條?原材料交付?時間、地點?、包裝、檢?驗方法、運?輸材料名?稱：___?__交付?時間：__?___交?付地點：_?____?交付數量：?_____?包裝要求?：____?_檢驗方?法：___?__運輸?方法：__?___運?費承擔：?第六條加工?費結算辦法?與時間__?___。?第七條乙方?應于___?__年__?___月_?____日?前向甲方交?付定金__?___元;?乙方應于_?____年?____?_月___?__日前向?甲方交付預?付款___?__元。乙?方不履行合?同的，無權?請求返還定?金。甲方不?履行合同的?，除承擔違?約責任外，?必須如數返?還預付款。?乙方不履行?合同的，可?以把預付款?抵作違約金?和賠償金，?有余款可以?請求返還。?第八條甲?方的違約責?任1.甲?方如未按合?同規(guī)定的質?量交付定作?物，乙方同?意利用的，?應當按質論?價;不同意?利用的，甲?方應當負責?修理或調換?，并承擔逾?期交付的責?任;經過修?整或調整后?，仍不符合?合同規(guī)定的?有權拒收，?由此造成的?損失由甲方?賠償。2?.甲方交付?定作物的數?量少于合同?規(guī)定的，乙?方仍然需要?的，甲方應?當照數補齊?，補交部分?按逾期交付?處理;乙方?不再需要的?，有權解除?合同，因此?造成的損失?由甲方賠償?。3.因?甲方包裝不?善造成定作?物毀損的，?由甲方賠償?損失。4?.甲方逾期?交付定作物?，應當向乙?方償付違約?金，每逾期?一天，按逾?期交付部分?的價款總額?的____?_‰償付違?約金。5?.甲方不能?交付定作物?的，應向乙?方償付不能?交付定作物?部分價款總?值____?_%的違約?金。6.?由甲方負責?送貨的，如?運輸中造成?定作物損壞?，甲方應當?負責修理，?達到合同規(guī)?定的質量要?求，否則乙?方有權拒收?。第九條?乙方的違約?責任1.?乙方如中途?變更定作物?的數量、規(guī)?格、質量或?設計等，應?當賠償甲方?因此造成的?損失。2?.乙方如中?途廢止合同?，應償付甲?方未履行部?分定作物價?款總值__?___%的?違約金。?3.乙方如?未按合同規(guī)?定的時間向?甲方提供圖?紙和其它技?術資料，除?交付定作物?的日期得以?順延外，乙?方應當償付?甲方因停工?待料的損失?。4.乙?方如超過合?同規(guī)定日期?付款，應當?比照中國人?民銀行有關?延期付款的?規(guī)定，向甲?方償付違約?金。5.?乙方如無故?拒絕接收定?作物，應當?賠償甲方因?此造成的損?失。6.?乙方如變更?交付定作物?地點，應承?擔因此而多?支出的費用?。第十條?聲明及保證?(一)甲?方：1.?甲方為一家?依法設立并?合法存續(xù)的?企業(yè)，有權?簽署并有能?力履行本合?同。2.?甲方簽署和?履行本合同?所需的一切?手續(xù)均已辦?妥并合法有?效。3.?在簽署本合?同時，任何?法院、__?___機構?、____?_或監(jiān)管機?構均未作出?任何足以對?甲方履行本?合同產生重?大不利影響?的判決、裁?定、裁決或?具體行政行?為。4?.甲方為簽?署本合同所?需的內部授?權程序均已?完成，本合?同的簽署人?是甲方的法?定代表人或?授權代表人?。本合同生?效后即對合?同雙方具有?法律約束力?。(二)?乙方：1?.乙方為一?家依法設立?并合法存續(xù)?的企業(yè)，有?權簽署并有?能力履行本?合同。2?.乙方簽署?和履行本合?同所需的一?切手續(xù)均已?辦妥并合法?有效。3?.在簽署本?合同時，任?何法院、_?____機?構、___?__或監(jiān)管?機構均未作?出任何足以?對乙方履行?本合同產生?重大不利影?響的判決、?裁定、裁決?或具體行政?行為。4?.乙方為簽?署本合同所?需的內部授?權程序均已?完成，本合?同的簽署人?是乙方的法?定代表人或?授權代表人?。本合同生?效后即對合?同雙方具有?法律約束力?。第十一?條保密雙?方保證對從?另一方取得?且無法自公?開渠道獲得?的商業(yè)秘密?(技術信息?、經營信息?及其他商業(yè)?秘密)予以?保密。未經?該商業(yè)秘密?的原提供方?同意，一方?不得向任何?第三方泄露?該商業(yè)秘密?的全部或部?分內容。但?法律、法規(guī)?另有規(guī)定或?雙方另有約?定的除外。?保密期限為?_____?年。第十?二條不可抗?力本合同?所稱不可抗?力是指不能?預見、不能?克服、不能?避免并對一?方當事人造?成重大影響?的客觀事件?，包括但不?限于自然災?害如洪水、?地震、火災?和風暴等以?及社會事件?如戰(zhàn)爭、_?____、?政府行為等?。如因不?可抗力事件?的發(fā)生導致?合同無法履?行時，遇不?可抗力的一?方應立即將?事故情況書?面告知另一?方，并應在?_____?天內，提供?事故詳情及?合同不能履?行或者需要?延期履行的?書面資料，?雙方認可后?協(xié)商終止合?同或暫時延?遲合同的履?行。第十?三條通知?1.根據本?合同需要發(fā)?出的全部通?知以及雙方?的文件往來?及與本合同?有關的通知?和要求等，?必須用書面?形式，可采?用____?_(書信、?傳真、電報?、當面送交?等方式)傳?遞。以上方?式無法送達?的，方可采?取公告送達?的方式。?2.各方通?訊地址如下?：____?_。3.?一方變更通?知或通訊地?址，應自變?更之日起_?____日?內，以書面?形式通知對?方;否則，?由未通知方?承擔由此而?引起的相應?責任。第?十四條爭議?的處理1?.本合同受?_____?國法律管轄?并按其進行?解釋。2?.本合同在?履行過程中?發(fā)生的爭議?，由雙方當?事人協(xié)商解?決，也可由?有關部門調?解;協(xié)商或?調解不成的?，按下列第?_____?種方式解決?：(1)?提交___?__委員會?_____?;(2)?依法向人民?法院起訴。?第十五條?解釋本合?同的理解與?解釋應依據?合同目的和?文本原義進?行，本合同?的標題僅是?為了閱讀方?便而設，不?應影響本合?同的解釋。?第十六條?補充與附件?本合同未?盡事宜，依?照有關法律?、法規(guī)執(zhí)行?，法律、法?規(guī)未作規(guī)定?的，甲乙雙?方可以達成?書面補充協(xié)?議。本合同?的附件和補?充協(xié)議均為?本合同不可?分割的組成?部分，與本?合同具有同?等的法律效?力。第十?七條合同效?力本合同?自雙方或雙?方法定代表?人或其授權?代表人簽字?并加蓋公章?之日起生效?。有效期為?_____?年，自__?___年_?____月?____?_日至__?___年_?____月?_____?日。本合同?正本一式_?____份?，雙方各執(zhí)?____?_份，具有?同等法律效?力;合同副?本____?_份，送_?____留?存一份。?承攬方(蓋?章)：__?___????????定作方(?蓋章)：_?____?法定代表人?(簽字)：?_____?????法定代?表人(簽字?)：___?__地址?：____?_??????????????地址：__?____?____年?_____?月____?_日??????____?_年___?__月__?___日?簽訂地點：?_____???????????簽訂地點：?_____?加工承攬?合同的詳細?版范本（三?）甲方：?（定做方）?乙方（?承攬方）附?加身份證復?印件加工?_____?，雙方本著?互惠互利，?協(xié)商一致的?原則，達成?合同條款如?下：一、?甲方權利和?義務2、?甲方對乙方?產品負責回?收并以現金?支付加工費?（550元?/m2），?拒收任何原?因的半成品?和不合格產?品。二、?乙方的權利?和義務1?、通過考察?同意后，自?愿購買材料?。如產品質?量問題，乙?方自己負責?。2、乙?方需按甲方?提供的樣本?、限本人制?作，如私自?組織人員加?工，技術轉?讓，需經廠?方同意方可?進行，否則?按違約處理?。二、違?約條款1?、甲方違背?合同第一條?（2款）時?以（550?元/m2）?的1倍支付?乙方違約金?。2、乙?方外購材料?摻雜使假，?私自技術轉?讓時，按每?平方米55?0元的1倍?支付甲方違?約金。四?、本合同有?效期月，?200年?月日起至?200年?月日止。?本合同期?瞞后，乙方?申請，甲方?有權依據生?產定單續(xù)簽?或終止合同?。五、本?合同一式兩?份，并有驗?收標準為合?同附件，甲?、乙雙方各?執(zhí)一份，自?簽字蓋章之?日起生效。?甲方乙?方：__?___年_?____月?_____?日供方（?全稱）：_?____?地址：_?____?????郵碼?：____?_???電?話：___?__法定?代表人：_?____???????????職務?：____?_需方（?全稱）：_?____?地址：_?____?????郵碼?：____?_???電?話：___?__法定?代表人：_?____???????????職務?：____?_根據《?_____?》規(guī)定，經?雙方協(xié)商，?簽訂本合同?，以資共同?信守。一?、品名、規(guī)?格、數量、?價格、交提?貨日期二?、質量標準?、驗收方法?及地點：?三、原材料?來源及互利?方法：四?、交（收）?貨方法、地?點及運雜費?負擔：五?、貨款結算?時間及方法?：六、包?裝要求及包?裝物回收辦?法、費用負?擔：七、?經濟責任：?八、其他?：九、供?需雙方由于?不可抗力的?災害和確非?一方本身造?成的原因而?不能履行合?同時，經雙?方協(xié)商由合?同鑒證機關?查實證明，?可免予承擔?經濟責任。?十、本合?同自簽訂之?日起，雙方?蓋章簽字后?生效。任何?一方不得擅?自修改或終?止，如需修?改或終止時?，應經雙方?協(xié)商同意，?另立協(xié)議方?可有效，并?報雙方業(yè)務?主管部門備?案。十一?、本合同在?有效期內任?何一方違約?，雙方都有?權按《__?___》有?關規(guī)定，向?合同___?__機關提?出書面申訴?，要求調解?、____?_處理。?十二、本合?同正本兩份?，雙方各執(zhí)?一份，副本?_____?份，送雙方?業(yè)務主管部?門、銀行各?一份，工商?行政管理機?關二份。?十三、本合?同有效期自?_____?年____?_月___?__日至_?____年?_____?月____?_日止。?服裝加工合?同鋼筋加?工合同加?工貿易合同?進料加工?合同供方?：____?_代表人?：____?____?__年__?___月_?____日?需方：_?____?代表人：_?____?_____?年____?_月___?__日承?攬方（全稱?）：__?___定?作方（全稱?）：___?__合同?編號:_?____???????????簽?訂地點:?_____?承攬方和?定作方經雙?方友好協(xié)商?，現簽訂本?合同，以資?共同信守。?一、定作?物品名、規(guī)?格、數量、?價格、交提?貨日期：?品____?_名規(guī)?格單位?數量單價?金額分?期交（收）?貨數量備?注月月?月月?月總金額?（大寫）_?____?佰____?_拾__?___萬?_____?仟___?__佰_?____?拾____?_元__?___角?_____?分￥__?___定?作款共計人?民幣（大寫?）:＿＿＿?＿＿＿＿＿?＿＿＿二?、質量標準?：1、定?作方應該于?本合同簽訂?之日起＿＿?＿＿天內，?向承攬方提?供定作物的?樣品，承?攬方應保證?所加工的定?作物與雙方?確認的樣品?質量相符．?2、承攬?方應該根據?定作方提供?的相關工藝?單進行定作?物的加工。?三、質量?檢驗及驗收?辦法：定?作方應自收?到定作物之?日起二天內?對定作物的?數量、質量?等相關事項?進行確認驗?收。如果對?承攬方交付?的定作物有?任何異議，?應于收貨之?日起三天內?書面向定作?方提出。如?逾期，則視?為承攬方交?付的定作物?完全符合定?作要求。定?作物因定作?方使用、保?管不當等原?因引起的質?量問題，定?作方不得要?求承攬方修?復或者退換?或者主張其?他任何責任?。四、包?裝要求及費?用負擔：定?作物由承攬?方負責包裝?，以定作物?不受損壞為?準，具體包?裝要求是_?____。?五、交貨?（運輸）時?間、辦法及?地點要求：?1、定作?物交由定作?方指定的_?____?（承運人）?承運，由承?攬方代辦相?關的托運手?續(xù)，運費由?定作方自行?承擔。承攬?方將定作物?交付承運人?后，則視為?承攬方已將?定作物交付?于定作方，?定作物所有?風險由定作?方承擔。?2、時間要?求：交定作?物期限應按?照合同規(guī)定?履行，任何?一方要求提?前或者延期?交定作物的?，應該至少?在約定的交?貨日期到來?前7天書面?向對方提出?，并且取得?對方同意。?委托承運?人運輸的，?以交定作物?時承運人簽?發(fā)的戳記日?期為準。?六、預付款?要求：定作?方應于本合?同簽訂之日?，向承攬方?支付人民幣?____?_元預付款?（按照定作?款總額的百?分之＿＿＿?計算），?該預付款在?末批定作物?交付時沖抵?定作款。?七、定作款?結算辦法及?期限：1?、___?____?___2?、如定作方?未按約定付?清定作款項?，未付清定?作款的定作?物所有權由?承攬方所有?。承攬方可?對定作物行?使留置、處?分等權利。?八、違約?責任：第?一點：定作?方的違約責?任（１）?中途變更定?作物產品品?種、數量、?設計、質量?或包裝的規(guī)?格給承攬方?造成損失時?，應償付承?攬方因此造?成的損失，?如果損失難?以確定，則?至少為＿＿?＿＿元人民?幣。（２?）中途解除?合同的，定?作方應該向?承攬方支付?合同未履行?部分價款總?值百分之3?0的違約金?。（3）?未按合同?規(guī)定日期付?款的，除應?該繼續(xù)付清?全部定作款?外，每延期?一天，還應?償付承攬方?以延期付款?總值千分之?一的違約金?。（4）?無故拒絕接?收定作物的?，應賠償承?攬方因而造?成的損失，?（5）錯?填到貨