版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
第20頁(yè)共20頁(yè)加工合同通?用樣書合?同編號(hào):_?____?承攬人:_?____?法定住址:?_____?法定代表?人:___?__職務(wù)?:____?_委托代?理人:__?___身?份證號(hào)碼:?_____?通訊地址?:____?_郵政編?碼:___?__聯(lián)系?人:___?__電話?:____?_傳真:?_____?帳號(hào):_?____?電子信箱:?_____?定作人:?_____?法定住址?:____?_法定代?表人:__?___職?務(wù):___?__委托?代理人:_?____?身份證號(hào)碼?:____?_通訊地?址:___?__郵政?編碼:__?___聯(lián)?系人:__?___電?話:___?__傳真?:____?_帳號(hào):?_____?電子信箱?:____?_雙方為?了保證全面?地履行各自?的義務(wù),簽?訂本合同,?共同信守執(zhí)?行。第一?條承攬人?加工定作物?的名稱、規(guī)?格、質(zhì)量、?數(shù)量、加工?費(fèi)定作物?名稱型號(hào)規(guī)?格質(zhì)量要求?計(jì)量單位數(shù)?量加工費(fèi)?單位總價(jià)?第二條加?工成品的完?工時(shí)間、檢?驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方?法、包裝標(biāo)?準(zhǔn)與費(fèi)用承?擔(dān)定作物?名稱完工時(shí)?間檢驗(yàn)時(shí)間?和地點(diǎn)檢驗(yàn)?標(biāo)準(zhǔn)及方法?包裝標(biāo)準(zhǔn)包?裝費(fèi)承擔(dān)?第三條加?工成品的交?付時(shí)間、地?點(diǎn)、運(yùn)輸方?法與運(yùn)費(fèi)承?擔(dān)定作物?名稱交付時(shí)?間交付地點(diǎn)?運(yùn)輸方法運(yùn)?輸價(jià)款承擔(dān)?第四條?定作人提供?原材料名稱?、規(guī)格、質(zhì)?量、數(shù)量、?價(jià)款等及圖?紙、技術(shù)資?料材料名?稱型號(hào)規(guī)格?質(zhì)量要求計(jì)?量單位數(shù)量?單價(jià)總價(jià)圖?紙、技術(shù)資?料及交付時(shí)?間第五條?原材料交?付時(shí)間、地?點(diǎn)、包裝、?檢驗(yàn)方法、?運(yùn)輸材料?名稱交付時(shí)?間交付地點(diǎn)?交付數(shù)量包?裝要求檢驗(yàn)?方法運(yùn)輸方?法和運(yùn)費(fèi)承?擔(dān)第六條?圖紙?zhí)峁?承攬人發(fā)?現(xiàn)定作人提?供的圖紙、?技術(shù)要求不?合理的,在?_____?日內(nèi)向定作?人提出書面?異議。定作?人應(yīng)在收到?書面異議后?的____?_日內(nèi)答復(fù)?第七條?轉(zhuǎn)包1.?定作人(是?/否)同意?將定作物的?主要工作交?由第三人完?成;可以交?由第三人完?成的工作包?括:___?__。2?.承攬人將?其承攬的主?要工作交由?第三人完成?的,應(yīng)當(dāng)就?該第三人完?成的工作成?果向定作人?負(fù)責(zé)。3?.承攬人未?經(jīng)定作人同?意將主要工?作交由第三?人的,定作?人有權(quán)解除?合同。4?.承攬人可?以將其承攬?的輔助工作?交由第三人?完成。承攬?人將其承攬?的輔助工作?交由第三人?完成的,應(yīng)?當(dāng)就該第三?人完成的工?作成果向定?作人負(fù)責(zé)。?第八條?保密承攬?人應(yīng)當(dāng)就以?下方面保守?秘密:__?___,未?經(jīng)定作人許?可,不得留?存復(fù)制品或?者技術(shù)資料?。第九條?變更的損?失定作人?中途變更承?攬工作的要?求,造成承?攬人損失的?,應(yīng)當(dāng)賠償?損失。第?十條協(xié)助?1.承攬?工作中定作?人應(yīng)對(duì)承攬?人提供以下?協(xié)助:__?___。?2.定作人?不履行協(xié)助?義務(wù)致使承?攬工作不能?完成的,承?攬人可以催?告定作人在?_____?天內(nèi)履行協(xié)?助義務(wù),并?可以順延履?行期限。?3.定作人?逾期不履行?協(xié)助義務(wù)的?,承攬人可?以解除合同?。第十一?條監(jiān)督?承攬人在工?作期間,應(yīng)?當(dāng)接受定作?人必要的監(jiān)?督檢驗(yàn),但?定作人不得?因監(jiān)督檢驗(yàn)?妨礙承攬人?的正常工作?。第十二?條保管?承攬人應(yīng)當(dāng)?妥善保管定?作人提供的?材料以及完?成的工作成?果。因保管?不善造成毀?損、滅失的?,承攬人應(yīng)?當(dāng)承擔(dān)損害?賠償責(zé)任。?第十三條?加工費(fèi)結(jié)?算辦法與時(shí)?間___?__。第?十四條付?款定作人?應(yīng)于___?__年__?___月_?____日?前向承攬人?交付定金_?____元?;定作人應(yīng)?于____?_年___?__月__?___日前?向承攬人交?付預(yù)付款_?____元?。定作人不?履行合同的?,無(wú)權(quán)請(qǐng)求?返還定金。?承攬人不履?行合同的,?除承擔(dān)違約?責(zé)任外,必?須如數(shù)返還?預(yù)付款。定?作人不履行?合同的,可?以把預(yù)付款?抵作違約金?和賠償金,?有余款可以?請(qǐng)求返還。?第十五條?留置定?作人未向承?攬人支付報(bào)?酬的,承攬?人(是/否?)可以留置?定作物。?第十六條?本合同解除?的條件:?1.定作人?可以隨時(shí)解?除合同,但?應(yīng)及時(shí)書面?通知承攬人?,并承擔(dān)由?此給承攬人?造成的損失?。2.合?同期限屆滿?,雙方不再?續(xù)簽本合同?;3.雙?方通過(guò)書面?協(xié)議解除本?合同;4?.因不可抗?力致使合同?目的不能實(shí)?現(xiàn)的;5?.在合同期?限屆滿之前?,當(dāng)事人一?方明確表示?或以自己的?行為表明不?履行合同主?要義務(wù)的;?6.當(dāng)事?人有其他違?約或違法行?為致使合同?目的不能實(shí)?現(xiàn)的;第?十七條質(zhì)?量保證承?攬人對(duì)定作?物的質(zhì)量負(fù)?責(zé)的期限為?:____?_。其保證?質(zhì)量的前提?條件為:_?____。?第十八條?違約責(zé)任?1.承攬?人的違約責(zé)?任(1)?承攬人如未?按合同規(guī)定?的質(zhì)量交付?定作物,定?作人同意利?用的,應(yīng)當(dāng)?按質(zhì)論價(jià);?不同意利用?的,承攬人?應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修?理或調(diào)換,?并承擔(dān)逾期?交付的責(zé)任?;經(jīng)過(guò)修整?或調(diào)整后,?仍不符合合?同規(guī)定的有?權(quán)拒收,由?此造成的損?失由承攬人?賠償。(?2)承攬人?交付定作物?的數(shù)量少于?合同規(guī)定的?,定作人仍?然需要的,?承攬人應(yīng)當(dāng)?照數(shù)補(bǔ)齊,?補(bǔ)交部分按?逾期交付處?理;定作人?不再需要的?,有權(quán)解除?合同,因此?造成的損失?由承攬人賠?償。(3?)因承攬人?包裝不善造?成定作物毀?損的,由承?攬人賠償損?失。(4?)承攬人逾?期交付定作?物,應(yīng)當(dāng)向?定作人償付?違約金,每?逾期一天,?按逾期交付?部分的價(jià)款?總額的__?___‰償?付違約金。?(5)承?攬人不能交?付定作物的?,應(yīng)向定作?人償付不能?交付定作物?部分價(jià)款總?值____?_%的違約?金。(6?)由承攬人?負(fù)責(zé)送貨的?,如運(yùn)輸中?造成定作物?損壞,承攬?人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)?修理,達(dá)到?合同規(guī)定的?質(zhì)量要求,?否則定作人?有權(quán)拒收。?2.定作?人的違約責(zé)?任(1)?定作人如中?途變更定作?物的數(shù)量、?規(guī)格、質(zhì)量?或設(shè)計(jì)等,?應(yīng)當(dāng)賠償承?攬人因此造?成的損失。?(2)定?作人如中途?廢止合同,?應(yīng)償付承攬?人未履行部?分定作物價(jià)?款總值__?___%的?違約金。?(3)定作?人如未按合?同規(guī)定的時(shí)?間向承攬人?提供圖紙和?其它技術(shù)資?料,除交付?定作物的日?期得以順延?外,定作人?應(yīng)當(dāng)償付承?攬人因停工?待料的損失?。(4)?定作人如超?過(guò)合同規(guī)定?日期付款,?應(yīng)當(dāng)比照中?國(guó)人民銀行?有關(guān)延期付?款的規(guī)定,?向承攬人償?付違約金。?(5)定?作人如無(wú)故?拒絕接收定?作物,應(yīng)當(dāng)?賠償承攬人?因此造成的?損失。(?6)定作人?如變更交付?定作物地點(diǎn)?,應(yīng)承擔(dān)因?此而多支出?的費(fèi)用。?第十九條?聲明及保證?承攬人:?1.承攬?人有權(quán)簽署?并有能力履?行本合同。?2.承攬?人簽署和履?行本合同所?需的一切手?續(xù)(___?__)均已?辦妥并合法?有效。3?.在簽署本?合同時(shí),任?何法院、仲?裁機(jī)構(gòu)、行?政機(jī)關(guān)或監(jiān)?管機(jī)構(gòu)均未?作出任何足?以對(duì)承攬人?履行本合同?產(chǎn)生重大不?利影響的判?決、裁定、?裁決或具體?行政行為。?定作人:?1.定作?人有權(quán)簽署?并有能力履?行本合同。?2.定作?人簽署和履?行本合同所?需的一切手?續(xù)(___?__)均已?辦妥并合法?有效。3?.在簽署本?合同時(shí),任?何法院、仲?裁機(jī)構(gòu)、行?政機(jī)關(guān)或監(jiān)?管機(jī)構(gòu)均未?作出任何足?以對(duì)定作人?履行本合同?產(chǎn)生重大不?利影響的判?決、裁定、?裁決或具體?行政行為。?第二十條?通知1?.根據(jù)本合?同需要一方?向另一方發(fā)?出的全部通?知以及雙方?的文件往來(lái)?及與本合同?有關(guān)的通知?和要求等,?必須用書面?形式,可采?用____?_(書信、?傳真、電報(bào)?、當(dāng)面送交?等)方式傳?遞。以上方?式無(wú)法送達(dá)?的,方可采?取公告送達(dá)?的方式。?2.各方通?訊地址如下?:____?_。3.?一方變更通?知或通訊地?址,應(yīng)自變?更之日起_?____日?內(nèi),以書面?形式通知對(duì)?方;否則,?由未通知方?承擔(dān)由此而?引起的相關(guān)?責(zé)任。第?二十一條?合同的變更?本合同履?行期間,發(fā)?生特殊情況?時(shí),任何一?方需變更本?合同的,要?求變更一方?應(yīng)及時(shí)書面?通知對(duì)方,?征得對(duì)方同?意后,雙方?在規(guī)定的時(shí)?限內(nèi)(書面?通知發(fā)出_?____天?內(nèi))簽訂書?面變更協(xié)議?,該協(xié)議將?成為合同不?可分割的部?分。未經(jīng)雙?方簽署書面?文件,任何?一方無(wú)權(quán)變?更本合同,?否則,由此?造成對(duì)方的?經(jīng)濟(jì)損失,?由責(zé)任方承?擔(dān)。第二?十二條合?同的轉(zhuǎn)讓?除合同中另?有規(guī)定外或?經(jīng)雙方協(xié)商?同意外,本?合同所規(guī)定?雙方的任何?權(quán)利和義務(wù)?,任何一方?在未經(jīng)征得?另一方書面?同意之前,?不得轉(zhuǎn)讓給?第三者。任?何轉(zhuǎn)讓,未?經(jīng)另一方書?面明確同意?,均屬無(wú)效?。第二十?三條爭(zhēng)議?的處理1?.本合同受?中華人民共?和國(guó)法律管?轄并按其進(jìn)?行解釋。?2.本合同?在履行過(guò)程?中發(fā)生的爭(zhēng)?議,由雙方?當(dāng)事人協(xié)商?解決,也可?由有關(guān)部門?調(diào)解;協(xié)商?或調(diào)解不成?的,按下列?第____?_種方式解?決(1)?提交___?__仲裁委?員會(huì)仲裁;?(2)依?法向人民法?院起訴。?第二十四條?不可抗力?1.如果?本合同任何?一方因受不?可抗力事件?影響而未能?履行其在本?合同下的全?部或部分義?務(wù),該義務(wù)?的履行在不?可抗力事件?妨礙其履行?期間應(yīng)予中?止。2.?聲稱受到不?可抗力事件?影響的一方?應(yīng)盡可能在?最短的時(shí)間?內(nèi)通過(guò)書面?形式將不可?抗力事件的?發(fā)生通知另?一方,并在?該不可抗力?事件發(fā)生后?_____?日內(nèi)向另一?方提供關(guān)于?此種不可抗?力事件及其?持續(xù)時(shí)間的?適當(dāng)證據(jù)及?合同不能履?行或者需要?延期履行的?書面資料。?聲稱不可抗?力事件導(dǎo)致?其對(duì)本合同?的履行在客?觀上成為不?可能或不實(shí)?際的一方,?有責(zé)任盡一?切合理的努?力消除或減?輕此等不可?抗力事件的?影響。3?.不可抗力?事件發(fā)生時(shí)?,雙方應(yīng)立?即通過(guò)友好?協(xié)商決定如?何執(zhí)行本合?同。不可抗?力事件或其?影響終止或?消除后,雙?方須立即恢?復(fù)履行各自?在本合同項(xiàng)?下的各項(xiàng)義?務(wù)。如不可?抗力及其影?響無(wú)法終止?或消除而致?使合同任何?一方喪失繼?續(xù)履行合同?的能力,則?雙方可協(xié)商?解除合同或?暫時(shí)延遲合?同的履行,?且遭遇不可?抗力一方無(wú)?須為此承擔(dān)?責(zé)任。當(dāng)事?人遲延履行?后發(fā)生不可?抗力的,不?能免除責(zé)任?。4.本?合同所稱“?不可抗力”?是指受影響?一方不能合?理控制的,?無(wú)法預(yù)料或?即使可預(yù)料?到也不可避?免且無(wú)法克?服,并于本?合同簽訂日?之后出現(xiàn)的?,使該方對(duì)?本合同全部?或部分的履?行在客觀上?成為不可能?或不實(shí)際的?任何事件。?此等事件包?括但不限于?自然災(zāi)害如?水災(zāi)、火災(zāi)?、旱災(zāi)、臺(tái)?風(fēng)、地震,?以及社會(huì)事?件如戰(zhàn)爭(zhēng)(?不論曾否宣?戰(zhàn))、動(dòng)亂?、罷工,政?府行為或法?律規(guī)定等。?第二十五?條合同的?解釋本合?同未盡事宜?或條款內(nèi)容?不明確,合?同雙方當(dāng)事?人可以根據(jù)?本合同的原?則、合同的?目的、交易?習(xí)慣及關(guān)聯(lián)?條款的內(nèi)容?,按照通常?理解對(duì)本合?同作出合理?解釋。該解?釋具有約束?力,除非解?釋與法律或?本合同相抵?觸。第二?十六條補(bǔ)?充與附件?本合同未盡?事宜,依照?有關(guān)法律、?法規(guī)執(zhí)行,?法律、法規(guī)?未作規(guī)定的?,雙方可以?達(dá)成書面補(bǔ)?充合同。本?合同的附件?和補(bǔ)充合同?均為本合同?不可分割的?組成部分,?與本合同具?有同等的法?律效力。?第二十七條?合同的效?力1.本?合同自雙方?或雙方法定?代表人或其?授權(quán)代表人?簽字并加蓋?單位公章或?合同專用章?之日起生效?。2.有?效期為__?___年,?自____?_年___?__月__?___日至?_____?年____?_月___?__日。?3.本合同?正本一式_?____份?,雙方各執(zhí)?_____?份,具有同?等法律效力?。承攬人?(蓋章):?_____????????定作?人(蓋章)?:____?_法定代?表人(簽字?):___?__?????法定代?表人(簽字?):___?__委托?代理人(簽?字):__?___?????委托代理人?(簽字):?_____?簽訂地點(diǎn)?:____?_??????????簽訂地點(diǎn)?:____?____?__年__?___月_?____日??????_?____年?_____?月____?_日加工?合同通用樣?書(二)?甲方:__?___乙?方:___?__第一?條乙方加?工事項(xiàng),以?甲方所交付?的外包加工?單為憑。?第二條乙?方須按照外?包加工單所?列的各項(xiàng)規(guī)?定,如加工?說(shuō)明、數(shù)量?、交貨日期?等確實(shí)履行?,準(zhǔn)時(shí)交貨?。第三條?乙方所交?的加工品應(yīng)?保證為合格?品,并不得?有短缺或不?合規(guī)格及瑕?疵等情況,?且經(jīng)甲方驗(yàn)?收后,始認(rèn)?為合格。?第四條材?料由___?__方負(fù)責(zé)?。第五條?若材料由?甲方負(fù)責(zé)供?應(yīng)時(shí),廢料?率為___?__。第?六條驗(yàn)收?時(shí)的檢驗(yàn)方?法是采用_?____,?正常檢驗(yàn),?二級(jí)檢驗(yàn)水?準(zhǔn)。一次抽?樣計(jì)劃,a?lq為__?___,或?正常檢驗(yàn),?四級(jí)檢驗(yàn)水?準(zhǔn)。一邊規(guī)?格界限,形?式____?_,alq?為____?_。第七?條乙方必?須確實(shí)遵守?外包加工單?所規(guī)定的交?貨期,或甲?方外協(xié)管理?員電話或書?面通知調(diào)整?的交貨期,?若有延誤的?情況以及因?規(guī)格不合,?質(zhì)量不良,?致驗(yàn)收不合?格而遭退貨?時(shí),乙方應(yīng)?依下列辦法?計(jì)算違約金?付予甲方,?但因天災(zāi)或?人力不可抗?拒的事故,?經(jīng)甲方認(rèn)為?屬實(shí)者,則?不在此限。?(一)過(guò)?期____?日內(nèi),每逾?1天,按未?交部分總價(jià)?,處___?__違約金?。(二)?繼續(xù)逾期5?天以上至1?0天以內(nèi)者?,每逾一天?按未交部分?總價(jià),處_?____違?約金。(?三)繼續(xù)逾?期10天以?上至20天?以內(nèi)者,每?逾一天按未?交部分總價(jià)?處____?_違約金。?(四)繼?續(xù)逾期20?天以上,依?違約論,不?論未交部分?數(shù)量,違約?金以價(jià)款的?一倍計(jì)算。?第八條?通過(guò)驗(yàn)收的?貨品在甲方?再加工時(shí),?若發(fā)現(xiàn)有不?良品時(shí)(明?顯為甲方再?加工后的磨?損品除外)?,則甲方可?向乙方要求?賠償或退回?乙方重新加?工。第九?條乙方送?交加工品,?因不良導(dǎo)致?甲方生產(chǎn)線?停工,其工?時(shí)損失要由?乙方負(fù)責(zé),?如果甲方發(fā)?生非常嚴(yán)重?不良后果,?則甲方有權(quán)?取消外包加?工單。第?十條按期?交足定貨而?合格率為1?00%,給?予總價(jià)__?___獎(jiǎng)勵(lì)?金。按期交?足定貨而合?格率為95?%,給予總?價(jià)____?_獎(jiǎng)勵(lì)金。?第十一條?試用廠商?的試用期間?為三個(gè)月,?每月接受甲?方外包質(zhì)量?管理檢查一?次,試用期?滿,視其考?核評(píng)分到達(dá)?_____?分以上者,?才能正式成?為甲方的加?工廠商。?第十二條?加工廠商每?月接受甲方?外包質(zhì)量管?理檢查一次?,每月考核?質(zhì)量,交貨?期,價(jià)格這?三項(xiàng),每年?總考核一次?,劃分等級(jí)?。第十三?條付款條?件:乙方交?來(lái)的貨品經(jīng)?甲方驗(yàn)收合?格后,甲方?_____?。第十四?條乙方應(yīng)?找(乙方資?本額二倍)?殷實(shí)鋪保連?帶保證乙方?履行本約。?甲方(簽?章):__?____?____年?_____?月____?_日乙方?(簽章):?_____?____?_年___?__月__?___日?加工合同通?用樣書(三?)承攬方?(甲方):?_____?定作方(?乙方):_?____?甲乙雙方為?了保證全面?地履行各自?的義務(wù),簽?訂本合同,?共同信守執(zhí)?行。第一?條甲方加?工定作物的?名稱、規(guī)格?、質(zhì)量、數(shù)?量、加工費(fèi)?第二條?加工成品的?完工時(shí)間、?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與?方法、包裝?標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用?承擔(dān)第三?條加工成?品的交付時(shí)?間、地點(diǎn)、?運(yùn)輸方法與?運(yùn)費(fèi)承擔(dān)?第四條乙?方提供原材?料名稱、規(guī)?格、質(zhì)量、?數(shù)量、價(jià)款?等及圖紙、?技術(shù)資料?第五條原?材料交付時(shí)?間、地點(diǎn)、?包裝、檢驗(yàn)?方法、運(yùn)輸?第六條?加工費(fèi)結(jié)算?辦法與時(shí)間?____?_。第七?條乙方應(yīng)?于____?_年___?__月__?___日前?向甲方交付?定金___?__元;乙?方應(yīng)于__?___年_?____月?_____?日前向甲方?交付預(yù)付款?_____?元。乙方不?履行合同的?,無(wú)權(quán)請(qǐng)求?返還定金。?甲方不履行?合同的,除?承擔(dān)違約責(zé)?任外,必須?如數(shù)返還預(yù)?付款。乙方?不履行合同?的,可以把?預(yù)付款抵作?違約金和賠?償金,有余?款可以請(qǐng)求?返還。第?八條甲方?的違約責(zé)任?1.甲方?如未按合同?規(guī)定的質(zhì)量?交付定作物?,乙方同意?利用的,應(yīng)?當(dāng)按質(zhì)論價(jià)?;不同意利?用的,甲方?應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修?理或調(diào)換,?并承擔(dān)逾期?交付的責(zé)任?;經(jīng)過(guò)修整?或調(diào)整后,?仍不符合合?同規(guī)定的有?權(quán)拒收,由?此造成的損?失由甲方賠?償。2.?甲方交付定?作物的數(shù)量?少于合同規(guī)?定的,乙方?仍然需要的?,甲方應(yīng)當(dāng)?照數(shù)補(bǔ)齊,?補(bǔ)交部分按?逾期交付處?理;乙方不?再需要的,?有權(quán)解除合?同,因此造?成的損失由?甲方賠償。?3.因甲?方包裝不善?造成定作物?毀損的,由?甲方賠償損?失。4.?甲方逾期交?付定作物,?應(yīng)當(dāng)向乙方?償付違約金?,每逾期一?天,按逾期?交付部分的?價(jià)款總額的?_____?‰償付違約?金。5.?甲方不能交?付定作物的?,應(yīng)向乙方?償付不能交?付定作物部?分價(jià)款總值?_____?%的違約金?。6.由?甲方負(fù)責(zé)送?貨的,如運(yùn)?輸中造成定?作物損壞,?甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)?責(zé)修理,達(dá)?到合同規(guī)定?的質(zhì)量要求?,否則乙方?有權(quán)拒收。?第九條?乙方的違約?責(zé)任1.?乙方如中途?變更定作物?的數(shù)量、規(guī)?格、質(zhì)量或?設(shè)計(jì)等,應(yīng)?當(dāng)賠償甲方?因此造成的?損失。2?.乙方如中?途廢止合同?,應(yīng)償付甲?方未履行部?分定作物價(jià)?款總值__?___%的?違約金。?3.乙方如?未按合同規(guī)?定的時(shí)間向?甲方提供圖?紙和其它技?術(shù)資料,除?交付定作物?的日期得以?順延外,乙?方應(yīng)當(dāng)償付?甲方因停工?待料的損失?。4.乙?方如超過(guò)合?同規(guī)定日期?付款,應(yīng)當(dāng)?比照中國(guó)人?民銀行有關(guān)?延期付款的?規(guī)定,向甲?方償付違約?金。5.?乙方如無(wú)故?拒絕接收定?作物,應(yīng)當(dāng)?賠償甲方因?此造成的損?失。6.?乙方如變更?交付定作物?地點(diǎn),應(yīng)承?擔(dān)因此而多?支出的費(fèi)用?。第十條?聲明及保?證(一)?甲方:1?.甲方為一?家依法設(shè)立?并合法存續(xù)?的企業(yè),有?權(quán)簽署并有?能力履行本?合同。2?.甲方簽署?和履行本合?同所需的一?切手續(xù)均已?辦妥并合法?有效。3?.在簽署本?合同時(shí),任?何法院、仲?裁機(jī)構(gòu)、行?政機(jī)關(guān)或監(jiān)?管機(jī)構(gòu)均未?作出任何足?以對(duì)甲方履?行本合同產(chǎn)?生重大不利?影響的判決?、裁定、裁?決或具體行?政行為。?4.甲方為?簽署本合同?所需的內(nèi)部?授權(quán)程序均?已完成,本?合同的簽署?人是甲方的?法定代表人?或授權(quán)代表?人。本合同?生效后即對(duì)?合同雙方具?有法律約束?力。(二?)乙方:?1.乙方為?一家依法設(shè)?立并合法存?續(xù)的企業(yè),?有權(quán)簽署并?有能力履行?本合同。?2.乙方簽?署和履行本?合同所需的?一切手續(xù)均?已辦妥并合?法有效。?3.在簽署?本合同時(shí),?任何法院、?仲裁機(jī)構(gòu)、?行政機(jī)關(guān)或?監(jiān)管機(jī)構(gòu)均?未作出任何?足以對(duì)乙方?履行本合同?產(chǎn)生重大不?利影響的判?決、裁定、?裁決或具體?行政行為。?4.乙方?為簽署本合?同所需的內(nèi)?部授權(quán)程序?均已完成,?本合同的簽?署人是乙方?的法定代表?人或授權(quán)代?表人。本合?同生效后即?對(duì)合同雙方?具有法律約?束力。第?十一條保?密雙方保?證對(duì)從另一?方取得且無(wú)?法自公開渠?道獲得的商?業(yè)秘密(技?術(shù)信息、經(jīng)?營(yíng)信息及其?他商業(yè)秘密?)予以保密?。未經(jīng)該商?業(yè)秘密的原?提供方同意?,一方不得?向任何第三?方泄露該商?業(yè)秘密的全?部或部分內(nèi)?容。但法律?、法規(guī)另有?規(guī)定或雙方?另有約定的?除外。保密?期限為__?___年?一方違反上?述保密義務(wù)?的,應(yīng)承擔(dān)?相應(yīng)的違約?責(zé)任并賠償?由此造成的?損失。第?十二條不?可抗力本?合同所稱不?可抗力是指?不能預(yù)見、?不能克服、?不能避免并?對(duì)一方當(dāng)事?人造成重大?影響的客觀?事件,包括?但不限于自?然災(zāi)害如洪?水、地震、?火災(zāi)和風(fēng)暴?等以及社會(huì)?事件如戰(zhàn)爭(zhēng)?、動(dòng)亂、政?府行為等。?如因不可?抗力事件的?發(fā)生導(dǎo)致合?同無(wú)法履行?時(shí),遇不可?抗力的一方?應(yīng)立即將事?故情況書面?告知另一方?,并應(yīng)在_?____天?內(nèi),提供事?故詳情及合?同不能履行?或者需要延?期履行的書?面資料,雙?方認(rèn)可后協(xié)?商終止合同?或暫時(shí)延遲?合同的履行?。第十三?條通知?1.根據(jù)本?合同需要發(fā)?出的全部通?知以及雙方?的文件往來(lái)?及與本合同?有關(guān)的通知?和要求等,?必須用書面?形式,可采?用____?_(書信、?傳真、電報(bào)?、當(dāng)面送交?等方式)傳?遞。以上方?式無(wú)法送達(dá)?的,方可采?取公告送達(dá)?的方式。?2.各方通?訊地址如下?:____?_。3.?一方變更通?知或通訊地?址,應(yīng)自變?更之日起_?____日?內(nèi),以書面?形式通知對(duì)?方;否則,?由未通知方?承擔(dān)由此而?引起的相應(yīng)?責(zé)任。第?十四條爭(zhēng)?議的處理?1.本合同?受____?_國(guó)法律管?轄并按其進(jìn)?行解釋。?2.本合同?在履行過(guò)程?中發(fā)生的爭(zhēng)?議,由雙方?當(dāng)事人協(xié)商?解決,也可?由有關(guān)部門?調(diào)解;協(xié)商?或調(diào)解不成?的,按下列?第____?_種方式解?決(1)?提交___?__仲裁委?員會(huì)仲裁;?(2)依?法向人民法?院起訴。?第十五條?解釋本合?同的理解與?解釋應(yīng)依據(jù)?合同目的和?文本原義進(jìn)?行,本合同?的標(biāo)題僅是?為了閱讀方?便而設(shè),不?應(yīng)影響本合?同的解釋。?第十六條?補(bǔ)充與附?件本合同?未盡事宜,?依照有關(guān)法?律、法規(guī)執(zhí)?行,法律、?法規(guī)未作規(guī)?定的,甲乙?雙方可以達(dá)?成書面補(bǔ)充?協(xié)議。本合?同的附件和?補(bǔ)充協(xié)議均?為本合同不?可分割的組?成部分,與?本合同具有?同等的法律?效力。第?十七條合?同效力本?合同自雙方?或雙方法定?代表人或其?授權(quán)代表人?簽字并加蓋?公章之日起?生效。有效?期為___?__年,自?_____?年____?_月___?__日至_?____年?_____?月____?_日。本合?同正本一式?_____?份,雙方各?執(zhí)____?_份,具有?同等法律效?力;合同副?本____?_份,送_?____留?存一份。?承攬方(蓋?章):__?___????????定作方(?蓋章):_?____?法定代表人?(簽字):?_____?????法定代?表人(簽字?):___?__地址?:____?_??????????????地址:__?____?____年?_____?月____?_日??????____?_年___?__月__?___日?簽訂地點(diǎn):?_____????????
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年度出租車公司司機(jī)服務(wù)及權(quán)益保障合同3篇
- 2025年陜西煤業(yè)化工建設(shè)有限公司招聘筆試參考題庫(kù)含答案解析
- 2025年魯人新版必修3物理下冊(cè)階段測(cè)試試卷
- 2025年度家庭住宅翻新工程承包合同
- 二零二五年度棉花種子研發(fā)與推廣合同3篇
- 2025年統(tǒng)編版2024九年級(jí)歷史下冊(cè)月考試卷含答案
- 2025版國(guó)有企業(yè)內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整合作合同2篇
- 2025年統(tǒng)編版八年級(jí)歷史下冊(cè)階段測(cè)試試卷含答案
- 2025年度木材進(jìn)口關(guān)稅減免協(xié)議合同范本3篇
- 2024年度青海省公共營(yíng)養(yǎng)師之三級(jí)營(yíng)養(yǎng)師題庫(kù)檢測(cè)試卷A卷附答案
- 汽車修理廠管理方案
- 人教版小學(xué)數(shù)學(xué)一年級(jí)上冊(cè)小學(xué)生口算天天練
- 九年級(jí)上冊(cè)-備戰(zhàn)2024年中考?xì)v史總復(fù)習(xí)核心考點(diǎn)與重難點(diǎn)練習(xí)(統(tǒng)部編版)
- 三年級(jí)數(shù)學(xué)添括號(hào)去括號(hào)加減簡(jiǎn)便計(jì)算練習(xí)400道及答案
- 蘇教版五年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)簡(jiǎn)便計(jì)算300題及答案
- 澳洲牛肉行業(yè)分析
- 老客戶的開發(fā)與技巧課件
- 計(jì)算機(jī)江蘇對(duì)口單招文化綜合理論試卷
- 成人學(xué)士學(xué)位英語(yǔ)單詞(史上全面)
- KAPPA-實(shí)施方法課件
- GB/T 13813-2023煤礦用金屬材料摩擦火花安全性試驗(yàn)方法和判定規(guī)則
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論