?2022-2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標控制精選試題及答案二

2022-2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標控制精選試題及答案二單選題（共100題）1、以下關于開工預付款的支付與扣回說法錯誤的是（）A.現(xiàn)階段，工程預付款包括開工預付款和材料預付款、設備預付款B.開工預付款和材料預付款多用在公路水運工程特別是高速公路工程等重大工程的施工過程中C.設備預付款是指支付工程施工機械設備的預付款D.招標工程項目是否實行預付款制度，取決于合同工程的規(guī)模大小、合同工期的長短以及發(fā)包人在招標文件中的約定【答案】C2、（）是指各獨立運行管理公路路段的收費管理機構，直接對公路路段所轄的各收費站進行調(diào)度、管理，并監(jiān)督各收費站的業(yè)務。A.公路收費分中心B.公路收費中心C.公路收費站D.公路收費路口【答案】A3、對于硬巖，周邊炮孔痕跡保存率ε≥（）%。A.90B.80C.70D.60【答案】B4、發(fā)包人在工程量清單中給定的用于支付必然發(fā)生但暫時不能確定價格的材料的金額稱為（）。A.暫估價B.暫列金額C.生產(chǎn)費用D.特定估價【答案】A5、坡腳或坡頂邊緣高程與路肩邊緣高程之差稱為（）。A.路基高度B.邊坡高度C.路塹高度D.路堤高度【答案】B6、拱圈各段的接縫面應與拱軸線垂直，各分段點應預留間隔槽，其寬度宜為（）。A.0.3～0.5mB.0.5～0.8mC.0.5～1.0mD.0.8～1.2m【答案】C7、按導致事故和職業(yè)危害的直接原因進行分類，化學性危險和有害因素屬于（）。A.人的因素B.物的因素C.環(huán)境因素D.管理因素【答案】B8、在拱橋施工中，增加主拱圈強度采用的加固方法是（）。A.加大拱圈截面B.提高混凝土強度等級C.用粘鋼板或復合纖維片材加固D.加設拉桿【答案】A9、（）是建立、健全質(zhì)量管理體系的首要條件。A.企業(yè)領導決策B.分層次教育培訓C.分析企業(yè)特點D.落實各項要素【答案】A10、路基清表后填前壓實前，監(jiān)理機構應要求施工單位對路基基底的原狀土進行取樣試驗，每公里應至少?。ǎ﹤€點，并應根據(jù)土質(zhì)變化增加取樣點數(shù)。A.1B.2C.3D.5【答案】B11、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改；情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應當及時向（）報告。A.有關主管部門B.建設單位C.總監(jiān)理工程師D.第三方監(jiān)管機構【答案】A12、在單因素敏感性分析中，當產(chǎn)品價格下降幅度為6.3%、項目投資額降低幅度為22.6%、經(jīng)營成本上升幅度為15.2%時，該項目凈現(xiàn)值為0，按凈現(xiàn)值對產(chǎn)品價格、投資額、經(jīng)營成本的敏感程度由大到小排序，依次為（）。A.產(chǎn)品價格—投資額—經(jīng)營成本B.產(chǎn)品價格—經(jīng)營成本—投資額C.投資額—經(jīng)營成本—產(chǎn)品價格D.經(jīng)營成本—投資額—產(chǎn)品價格【答案】B13、下列關于費用控制的監(jiān)理工作目標的說法中，錯誤的是（）。A.費用監(jiān)理人員應做到工程量清單內(nèi)的費用項目，按照清單規(guī)定及時支付B.目標控制是開展各項工作的核心C.工程量清單外的項目，支付不需經(jīng)過監(jiān)理機構或業(yè)主的書面批準D.“簽約合同價”是指簽訂合同時合同協(xié)議書中寫明的，包括了暫列金額、暫估價的合同總金額【答案】C14、根據(jù)《標準施工招標文件》通用合同條款的規(guī)定，最終支付程序程序，說法錯誤的是（）。A.發(fā)包人應在收到后14天內(nèi)審核完畢，由監(jiān)理人自承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認的最終結清證書B.如果監(jiān)理人不同意最終結清申請單的任何一部分，承包人應按監(jiān)理人要求提交進一步的資料C.監(jiān)理人未在約定時間內(nèi)核查，又未提出具體意見的，視為承包人提交的最終結清申請已經(jīng)發(fā)包人核查同意D.最終結清申請單中的總金額應認為是代表了根據(jù)合同約定應付給承包人的全部款項的最后結算【答案】C15、生產(chǎn)經(jīng)營單位使用被派遣勞動者的，應當將被派遣勞動者納入本單位從業(yè)人員（）管理，對被派遣勞動者進行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓。A.統(tǒng)一B.分工管理C.互帶D.分別【答案】A16、井下工作水泵的排水能力不應小于（）倍的正常涌水量，井下備用水泵的排水能力不應小于工作水泵排水能力的70％。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】A17、根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》的規(guī)定，招標方式分為公開招標和（）。A.工程招標B.邀請招標C.投資招標D.控制招標【答案】B18、根據(jù)質(zhì)量管理計劃進行行動方案的部署和交底屬于（）。A.計劃P（Plan）B.實施D（Do）C.檢查C（Check）D.處理A（Action）【答案】B19、噴射混凝土預防措施中，混凝土終凝（）后應噴水養(yǎng)生，經(jīng)常保持其表面濕潤，養(yǎng)生不得少于7d。A.1hB.2hC.3hD.4h【答案】B20、關于水泥混凝土路面的水泥選用原則，正確的是（）。A.重交通荷載等級的公路面層應采用旋窯生產(chǎn)的道路硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥B.高溫期施工應采用早強型水泥C.低溫期施工應采用普通型水泥D.采用滑模攤鋪機鋪筑時，應選用袋裝水泥【答案】A21、在索賠事件影響結束后的（）天內(nèi)，承包人應向監(jiān)理人遞交最終索賠通知書。A.14B.25C.28D.30【答案】C22、在進行項目敏感性分析時，最基本的項目效益指標指標是（）A.折現(xiàn)率B.內(nèi)部收益率C.凈現(xiàn)值D.凈年值【答案】B23、施工合同段的綜合應急預案的編制人是（）。A.建設單位技術負責人B.施工單位項目技術負責人C.施工單位項目經(jīng)理D.安全總監(jiān)【答案】B24、關于水泥混凝土路面的水泥選用原則，正確的是（）。A.重交通荷載等級的公路面層應采用旋窯生產(chǎn)的道路硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥B.高溫期施工應采用早強型水泥C.低溫期施工應采用普通型水泥D.采用滑模攤鋪機鋪筑時，應選用袋裝水泥【答案】A25、關于土石路堤填筑要求的說法，錯誤的是（）。A.土石路堤不得傾填B.壓實后透水性差異大的土石混合材料，宜縱向分幅填筑C.壓實機械宜采用自重不小于18t的振動壓路機D.中硬、硬質(zhì)石料的土石路堤應進行邊坡碼砌【答案】B26、不屬于工程計量的依據(jù)的是（）。A.施工合同文件B.工程量清單C.質(zhì)量合格資料D.造價機構調(diào)價文件【答案】D27、天然土石混合填料中，中硬、硬質(zhì)石料的最大粒徑不得大于壓實層厚的（）。A.1/3B.2/3C.1/4D.1倍【答案】B28、公路工程驗收委員會由交通運輸主管部門、公路管理機構、質(zhì)量監(jiān)督機構、造價管理機構等單位代表組成。大中型項目及技術復雜工程，應邀請有關專家參加。國防公路應邀請（）參加。A.軍隊代表B.政府部門C.國防單位D.國家安全單位【答案】A29、關于虛工作的說法，正確的是（）。A.虛工作只在單代號網(wǎng)絡計劃中存在B.虛工作一般不消耗資源但占用時間C.虛工作可以正確表達工作間邏輯關系D.雙代號時標網(wǎng)絡計劃中虛工作用波形表示【答案】C30、設i=10%，現(xiàn)在的1000元等于5年末的（）元。A.1000B.1500C.1610.5D.2000【答案】C31、同一層路基的填料應為一種填料，性質(zhì)不同的填料不得混合填筑。路堤填筑時應從最保處起分層填筑，而且是水平分層、分段鋪料、分段整平、分層壓實。每種填料的填筑層壓實后的連續(xù)厚度宜不小于（）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm【答案】D32、監(jiān)理工程師應對施工單位管理人員和作業(yè)人員安全教育培訓制度落實情況進行審查，新工人進場應進行公司級、項目部級、班組級三級安全教育，公司級、項目部級不少于（）,班組級不少于（）。A.15學時，20學時B.15學時，10學時C.20學時，10學時D.30學時，10學時【答案】A33、砂石場、軋石場距離學校、醫(yī)院、療養(yǎng)院、城鄉(xiāng)居民區(qū)和有特殊要求的地區(qū)不宜小于（）m，同時避免對環(huán)境敏感點的粉塵和噪聲影響。A.100B.200C.300D.400【答案】C34、安全帶使用論述錯誤的是（）。A.安全帶應高掛低用B.安全帶使用前應檢查C.安全帶有效長度應大于2mD.安全帶的各部件不得隨意更換或拆除【答案】C35、交通建設工程項目應急預案中的項目總體預案由（）根據(jù)項目特點，在對項目進行安全風險評估的基礎上制訂。A.施工單位B.建設單位C.設計單位D.監(jiān)理單位【答案】B36、以下屬于不得轉讓采礦權的情形的是()A.全部轉讓采礦權的B.被納入礦產(chǎn)資源開發(fā)整合方案的采礦權向非整合主體轉讓的意的C.按國家產(chǎn)業(yè)政策屬于關閉礦山的D.按國家有關規(guī)定屬于禁止開采區(qū)域的E.采礦權抵押備案期內(nèi)未經(jīng)抵押權人同【答案】B37、以下關于混凝土、鋼筋混凝土預制構件施工質(zhì)量要求，不符合規(guī)定的是（）。A.每個預制塊件應一次澆筑完成不得間斷B.腹板底部為擴大斷面的T形梁應先澆筑其上部腹板C.U形梁式拱肋，宜一次澆筑完成，首先澆筑底板至底板承托的頂面，待上述混凝土沉實后，再澆筑腹板D.連續(xù)箱梁梁段的澆筑，應先澆底板，振搗密實后，再行澆筑腹板【答案】B38、發(fā)包人應在監(jiān)理人收到承包人進度付款申請單后的（）天內(nèi)將進度應付款支付給承包人。A.14B.24C.28D.36【答案】C39、監(jiān)理機構應審批施工單位提交的進度計劃，總體進度計劃由（）審批。A.總監(jiān)理工程師B.專業(yè)監(jiān)理工程師C.監(jiān)理員D.建設單位【答案】A40、以下關于監(jiān)理機構說法正確的是（）。A.公路工程項目監(jiān)理均應設總監(jiān)辦B.公路工程項目監(jiān)理均應設駐地辦C.80km以上的高速公路、一級公路工程可設駐地辦D.高速公路、一級公路等宜按照每年9000萬元建安費的標準配備監(jiān)理工程師1名【答案】A41、鋼纖維抗拉強度等級不應低于（）級。A.400B.500C.600D.700【答案】C42、（）是建立、健全質(zhì)量管理體系的首要條件。A.企業(yè)領導決策B.分層次教育培訓C.分析企業(yè)特點D.落實各項要素【答案】A43、關于襯砌混凝土開裂、拱頂下沉的預防措施，采用模板臺車進行模筑混凝土，進行壁后壓漿提高混凝土襯砌與圍巖之間的（）。A.厚度B.壓實度C.密實性D.壓力【答案】C44、（）貫穿公路全線，并與沿線的橋涵、隧道等構造物相連接。。A.路堤B.路槽C.路基D.路坡【答案】C45、斜拉橋施工過程中要選擇完善的施工工藝，對每個環(huán)節(jié)進行精確的計算、檢測，確保施工合理、施工工藝正確，保證橋梁的（）。A.施工進度符合要求B.工程造價控制在一定范圍C.工程質(zhì)量和結構安全D.按期完工【答案】C46、驗收合格后（）日之內(nèi)，應當向當?shù)亟煌ㄟ\輸主管部門登記。A.14B.28C.30D.15【答案】C47、不確定性與風險的基本分析方法主要有臨界分析、敏感性分析和（）。A.動態(tài)分析B.概率分析C.風險分析D.決策分析【答案】B48、下列說法中，正確的是（）。A.地基表層壓實度要求，二級公路一般土質(zhì)應不小于95%B.地基表層壓實度要求，三、四級公路應不小于80%C.路基基底原狀土試驗，每公里應不少于3個點D.原地面坑洞處，需要在清除沉積物后，分層回填【答案】D49、現(xiàn)場安裝焊縫長度為1300mm時，每條焊縫應為（）處。A.0B.1C.2D.3【答案】B50、下列符合承壓板法地基土載荷試驗要點的是（）。A.試驗基坑寬度不應小于承壓板寬度的2倍B.宜在擬試壓表面用粗砂或中砂層找平，其厚度不超過30mm。C.宜在擬試壓表面用粗砂或中砂層找平，其厚度不超過20mm。D.加荷分級不應少于7級【答案】C51、工程費用監(jiān)理工作的常用表格可以分為工程計量表格和（）兩類。A.費用計量表格B.費用支付表格C.監(jiān)理計量表格D.費用支出表格【答案】B52、結構外露表面的模板，其撓度不應超過1/400跨徑，結構隱蔽表面的模板，不應超過（）跨徑。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C53、在水泥混凝土路面施工中，橫向施工縫只應在攤鋪作業(yè)中斷時間超過（）時才設置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A54、下列四種時差中，對緊前緊后工作均沒有影響的是（）。A.總時差B.局部時差C.相關時差D.獨立時差【答案】D55、監(jiān)理人收到進度付款申請單后的（）天內(nèi)，發(fā)包人將進度應付款支付給承包人。不按期支付的，按項目專用條款數(shù)據(jù)表中約定的利率向承包人支付逾期付款違約金。A.7B.14C.21D.28【答案】D56、某工程出現(xiàn)安全事故，造成3人死亡，50人重傷，該事故等級為（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.較大安全事故D.一般安全事故【答案】B57、“三定一落實”中的“三定”是指（）。A.定點、定時、定措施B.定人、定時、定措施C.定人、定時、定方法D.定點、定人、定方法【答案】B58、根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)的修約規(guī)則，5.665，保留兩位小數(shù)為（）。A.5.65B.5.64C.5.66D.5.63【答案】C59、脹縫傳力桿應在一端設置鍍鋅鋼管帽或塑料套筒，套帽厚度不應小于2.0mm，并應密封不透水，套帽長度宜為（），套帽內(nèi)活動空隙的長度宜為（）。A.100mm、30mmB.80mm、30mmC.100mm、50mmD.80mm、50mm【答案】A60、一些工程缺陷可能涉及的技術領域較廣，甚至有時往往根據(jù)合同及規(guī)范也難以決策時，應當（）。A.試驗驗證B.定期觀測C.專家論證D.返工維修【答案】C61、對于應開展施工安全風險評估的路塹高邊坡工程，下列選項錯誤的是（）。A.高于20m的土質(zhì)邊坡、高于30m的巖質(zhì)邊坡B.高于30m的土質(zhì)邊坡、高于20m的巖質(zhì)邊坡C.黃土開挖形成的不足20m的邊坡D.老錯落體地段開挖形成的不足20m的邊坡【答案】B62、公路工程施工階段監(jiān)理的起止時間為（）。A.監(jiān)理合同簽訂之日至工程竣工之日B.監(jiān)理合同簽訂之日至工程交工驗收申請受理之日C.合同工程開工之日至工程竣工之日D.合同工程開工之日至工程交工驗收申請受理之日【答案】D63、監(jiān)理機構應審批施工單位提交的進度計劃，總體進度計劃由（）審批。A.總監(jiān)理工程師B.專業(yè)監(jiān)理工程師C.監(jiān)理員D.建設單位【答案】A64、關于支座安裝的說法，不正確的是（）。A.支座安裝前，應對支座墊石的混凝土強度、平面位置、頂面高程、預留地腳螺栓和預埋鋼板等進行檢查B.安裝后填灌漿料的支座，其墊石的頂面應預留出足夠的厚度C.支座安裝時，應分別在墊石和支座上標出縱橫向的中心十字線D.支座安裝完成，其橫橋向的中心線應與梁橫橋向的中心線水平投影重合或相平行【答案】D65、（）又稱橋跨結構，是跨越河流、山谷或構筑物等障礙的主要結構，直接承受自重荷載、車輛、人員和其他活載等。A.下部結構B.支座C.上部結構D.附屬構造物【答案】C66、瀝青貫入式路面中深貫入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D67、如果小李期望今后5年內(nèi)每年末從銀行取出2萬元，年利率為5%，以復利計息，則現(xiàn)在應存入（）萬元。其中（P/A，5%，5）=4.3295，（P/F，5%，5）=0.7835。A.7.835B.8.659C.9.350D.10【答案】B68、“建造-經(jīng)營-移交”模式的英文縮寫是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】A69、某分部工程有3個施工過程，分為5個施工段組織加快的成倍節(jié)拍流水施工，各施工過程流水節(jié)拍分別是10d、10d、5d，則該分部工程的流水施工工期是（）d。A.40B.42C.45D.50【答案】C70、合同解除后，因未及時退貨造成的損失由（）承擔。A.承包人B.發(fā)包人C.監(jiān)理人D.責任人【答案】D71、水泥混凝土面層材料，高速公路粗集料含水率的檢測應隨降雨或濕度變化隨時觀測，且每日不少于（）次。A.4B.3C.2D.1【答案】C72、調(diào)值公式計算時固定要素比重為0.5，人工費是可調(diào)因素的一半，人工費的比重為（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】B73、下列情況下，需要監(jiān)理工程師簽發(fā)停工令的是（）。A.存在安全事故隱患的B.工程質(zhì)量缺陷、質(zhì)量不合格的工程C.工程違反有關環(huán)保法律法規(guī)、未按合同要求落實環(huán)保措施，情況嚴重的D.危險性較大工程未按專項施工方案實施【答案】C74、下列事故中，不屬于車輛傷害是的（）。A.機動車輛在行駛中引起的人體墜落傷亡事故B.機動車輛在行駛中引起的物體倒塌傷亡事故C.機動車輛在行駛中引起的擠壓傷亡事故D.車輛停駛時引起的擠壓傷亡事故【答案】D75、對于非生產(chǎn)性建設項目而言，公路工程建設項目總投資由（）組成。A.固定資產(chǎn)投資和流動資產(chǎn)投資兩部分B.建設投資和建設期利息兩部分C.工程費用、工程建設其他費用和預備費三部分D.工程費用、工程建設其他費用兩部分【答案】B76、公路工程項目施工前，（）的職責之一就是申請領取施工許可證。A.設計單位B.建設單位C.施工單位D.監(jiān)理單位【答案】B77、現(xiàn)金流量的三要素不包括的是（）A.現(xiàn)金數(shù)額B.現(xiàn)金流入或流出C.現(xiàn)金發(fā)生的時間點D.現(xiàn)金支付方式【答案】D78、（）認為必要時可召開一次工地會議或?qū)ｎ}會議進行總結，并對下一階段進入路基填筑分項工程的開工、施工的有關問題進行研討和提示。A.設計單位B.施工單位C.建設單位D.監(jiān)理單位【答案】D79、總監(jiān)理工程師對外向（）負責，代表監(jiān)理單位或者和監(jiān)理單位一起協(xié)調(diào)建設單位、施工單位、設計單位、質(zhì)量安全監(jiān)督機構等單位或機構的工作關系。A.建設單位B.監(jiān)理單位C.設計單位D.施工單位【答案】A80、單車道施工便道寬度不宜小于（）m。A.6.5B.5.0C.4.5D.3.0【答案】C81、我們把反映某產(chǎn)品的某項質(zhì)量特性指標的原始數(shù)據(jù)稱為（）。A.質(zhì)量數(shù)據(jù)B.樣本數(shù)據(jù)C.總體D.單元【答案】A82、在價格調(diào)整費用的計算中，參與調(diào)價的調(diào)值因子?。ǎ﹤€為宜，這樣便于計算。A.3～5B.5～8C.5～10D.5～9【答案】C83、對于石灰粉煤灰，采用石灰粉煤灰作基層或底基層時，石灰與粉煤灰之比可以是（）。A.1:1B.1:10C.1:8D.1:12【答案】C84、下列費用中，屬于規(guī)費的是（）。A.環(huán)境保護費B.文明施工費C.失業(yè)保險費D.安全施工費【答案】C85、每批鋼絞線應由同一批號、同一規(guī)格、同一生產(chǎn)工藝的鋼絞線組成，并不得大于（）。A.60tB.80tC.90tD.100t【答案】A86、以下關于暫列金額的特點，說法錯誤的是（）A.發(fā)生項目的不確定性B.發(fā)生金額的不確定性，可能與實際情況有較大差距C.暫列金額中的項目具體由誰承擔，事先確定D.它們是某些新增的附屬工程、零星工程等變更工程，也可能是提供貨物、材料、設備或勞務等工作C選項錯誤，暫列金額中的項目具體由誰承擔，事先并不確定，可能由承包人承擔，也可能由特殊分包人或其他第三者承擔?！敬鸢浮緾87、對于重大事故隱患，施工單位應當在確定后（）個工作日內(nèi)向直接監(jiān)管的交通運輸主管部門報備。A.5B.10C.15D.20【答案】A88、企業(yè)其他職工每年接受安全培訓的時間不得少于（）。A.20學時B.10學時C.40學時D.15學時【答案】D89、公路工程施工階段監(jiān)理的起止時間為（）。A.監(jiān)理合同簽訂之日至工程竣工之日B.監(jiān)理合同簽訂之日至工程交工驗收申請受理之日C.合同工程開工之日至工程竣工之日D.合同工程開工之日至工程交工驗收申請受理之日【答案】D90、開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不得大于30mA，額定漏電動作時間（）。A.不應大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不應小于0.1s【答案】A91、BOT模式的具體含義為（）。A.政府和社會資本合作B.建造——經(jīng)營——移交C.私營主動融資D.以資產(chǎn)擔保的證券化【答案】B92、工程項目管理目標是一個完整的目標體系并隨著外部環(huán)境的不斷變化或不可預見事件的發(fā)生而不斷調(diào)整、優(yōu)化和完善，使其適應不斷變化的外部環(huán)境，更符合客觀實際，體現(xiàn)了（）。A.多元性B.相關性C.均衡性D.動態(tài)性【答案】D93、（），安全監(jiān)理人員應審查施工單位報送的分包單位安全生產(chǎn)許可證、三類人員的安全資格證書及特殊工種作業(yè)人員上崗資格證書。A.分包工程開工前B.總體工程開工前C.分部工程開工前D.分項工程開工前【答案】A94、某工程出現(xiàn)安全事故，造成3人死亡，50人重傷，該事故等級為（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.較大安全事故D.一般安全事故【答案】B95、監(jiān)理人應按第3.5款商定或確定追加的付款和（或）延長的工期，并在收到索賠通知書或有關索賠的進一步證明材料后的（）天內(nèi)將索賠處理結果答復承包人。A.28B.35C.42D.60【答案】C96、防水層鋪設施工，防水板鋪掛時應適當松弛，松弛系數(shù)可以是（）。A.1.0B.1.1C.1.5D.1.7【答案】B97、（）主要是實時收集公路道路狀況、交通流信息、氣象信息及相關設備工作狀態(tài)，控制與調(diào)節(jié)交通流，疏導交通，減少交通事故，保證行車安全。A.公路監(jiān)控設施B.公路通信設施C.公路收費設施D.公路隧道機電設施【答案】A98、建設單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設計單位、施工總承包單位等共同為質(zhì)量服務體現(xiàn)了（）。A.全方位質(zhì)量管理B.全面質(zhì)量管理C.全過程質(zhì)量管理D.全員參與質(zhì)量管理【答案】B99、填土路基施工時，每填筑高（）宜檢測路線中線和寬度；填石路堤施工時，每填高（）宜檢測路基中線和寬度。A.2m；2mB.3m；3mC.2m；3mD.3m；2m【答案】C100、施工中，明水應在距坑頂（）之外修排水溝。A.5mB.6mC.10mD.15m【答案】C多選題（共50題）1、橋梁橋頭搭板施工質(zhì)量要求（）。A.鋼筋混凝土搭板及枕梁應采用預制B.鋼筋混凝土搭板及枕梁應采用現(xiàn)澆C.搭板鋼筋與其下的墊層間宜設置墊塊并交錯布置D.在上下層鋼筋之間應設置支撐，保證位置準確E.澆筑搭板混凝土時應按搭板的坡度由高向低處進行【答案】BCD2、在組織流水施工時，確定流水節(jié)拍應考慮的因素有（）A.所采用的施工方法和施工機槭B.相鄰兩個施工過程相繼開始施工的最小間隔時間C.施工段數(shù)目D.在工作面允許的前提下投入的工人數(shù)和機械臺班數(shù)量E.專業(yè)工作隊的工作班次【答案】AD3、下列有關小凈距隧道施工，應注意的是（）。A.先行洞和后行洞開挖方法B.先行洞和后行洞爆破設計和爆破振動控制C.先行洞和后行洞開挖錯開距離D.先行洞襯砌和后行洞開挖錯開距離E.中側導洞斷面的選擇【答案】ABCD4、下列安全隱患排查治理的說法正確的有（）。A.生產(chǎn)經(jīng)營單位是隱患治理的責任主體B.隱患分為重大隱患和一般隱患兩個等級C.生產(chǎn)經(jīng)營單位安全負責人對本單位隱患治理工作全面負責D.施工單位應建立事故隱患排查制度E.施工單位應落實事故隱患排查治理和防控責任制度【答案】ABD5、高溫期施工水泥混凝土路面應符合（）。A.避開中午高溫段B.夜間施工應具有良好的照明工具C.拌合站的集料堆應避開設置遮陽棚D.使用的水泥混凝土可摻適量的粉煤灰E.使用的水泥混凝土可摻適量的硅灰【答案】ABCD6、用來表示統(tǒng)計數(shù)據(jù)分布及其某些特性的特征量分為兩類，一類表示數(shù)據(jù)的集中位置，例如（）。A.算術平均值B.中位數(shù)C.極差D.標準離差E.變異系數(shù)【答案】AB7、下列屬于隧道施工中鉆爆法的是（）。A.蓋挖法B.礦山法C.新奧法D.淺埋暗挖法E.盾構法【答案】BCD8、鉆孔樁的成孔工藝根據(jù)施工機械的不同可分為（）等成孔工藝，回旋鉆又可分為正循環(huán)與反循環(huán)方式。A.沖擊鉆B.回旋鉆C.旋挖鉆D.錘擊沉樁E.靜壓沉樁【答案】ABC9、關于軟土地區(qū)路堤施工說法正確的有（）。A.填筑過程中，應嚴格控制填筑速率，并應進行靜態(tài)觀測。B.填筑速率應以沉降控制為主，超過標準應立即停止填筑。C.應按設計要求的預壓荷載、預壓時間進行預壓D.軟土地區(qū)路堤施工應盡早安排，施工計劃中應考慮地基所需固結時間E.橋臺、涵洞、通道以及加固工程應在預壓沉降完成后再進行施工?！敬鸢浮緾D10、參與分配過程中，對分配方案的異議，可能會導致訴訟程序的發(fā)生。下列關于該訴訟的說法，正確的是：()A.訴訟期間對于爭議的款項，應當予以提存B.異議人應當在收到反對意見通知的15日進行起訴C.案件管轄法院為被告住所地法院D.案件管轄法院為執(zhí)行法院【答案】ABD11、橋梁荷載試驗分為動載試驗和靜載試驗，試驗階段分為（）。A.試驗準備B.現(xiàn)場實施C.試驗結果修正D.試驗結果分析E.試驗過程分析【答案】ABD12、關于橋梁墩臺混凝土澆筑的說法，正確的有（）。A.插入式振動器的移位間距應不超過振動器作用半徑的1.5倍，且插入下層混凝土中的深度宜為50～100mmB.每一振點的振搗延續(xù)時間宜為20～30sC.施工縫且宜留置在結構受剪力和彎矩較小且便于施工的部位D.施工縫宜設置成斜向面E.新澆筑混凝土的強度達到2.5MPa之前，不得使其承受行人、運輸工具、模板、支架及腳手架等荷載【答案】ABC13、路堤施工滿足施工規(guī)定參數(shù)有（）。A.孔隙率標準的松鋪厚度B.組合、壓實速度C.壓實遍數(shù)D.最大壓實干密度的松鋪厚度E.沉降差【答案】ABC14、關于監(jiān)理工程師在審查承包人的工程進度計劃時應注意工期和時間安排的合理性，說法正確的有（）。A.發(fā)包人提交的工程總進度計劃的總工期必須符合工程項目的合同工期B.與材料和設備的進場計劃相協(xié)調(diào)，盡可能使施工對資源的要求趨于均衡C.對動員、清場、假日及天氣影響的時間，應有充分的考慮并留有余地D.易受冰涼、低溫、炎熱、雨季等氣候影響的工程應安排在適宜的時間，并應采取有效的預防和保護措施E.計劃總工期應大于合同工期【答案】BCD15、關于膨脹土適用性的說法正確的有（）。A.高填方、陡坡路基不宜采用膨脹土填筑B.強膨脹土不得作為路基填料C.路基浸水部分不得用膨脹土填筑D.橋臺背、擋土墻背、涵洞背等部位嚴禁采用膨脹土填筑E.一級公路的上路堤可以采用中、弱膨脹土【答案】ABCD16、北京A區(qū)某出版社出版了一本普法書。上海B區(qū)某文化公司見該書銷路很好，遂在上海市C區(qū)非法復制了8000冊。該公司將這批非法復制的書藏匿在上海市D區(qū)，后在E區(qū)銷售時被版權局查封。出版社欲對上海該文化公司提起著作權侵權訴訟。請問：出版社可以選擇向下列哪些法院起訴？()A.B區(qū)法院B.C區(qū)法院C.D區(qū)法院D.E區(qū)法院【答案】ABCD17、法院在對甲與乙的離婚訴訟進行審理后，認為雙方的感情確已破裂而判決離婚，并就財產(chǎn)分割問題一并做出處理，判決生效后甲認為法院判決不公正，她可以就下列哪些事項申請再審？()A.判決涉及的財產(chǎn)分割問題B.判決準許離婚C.判決書中的筆誤D.子女的撫養(yǎng)問題【答案】AD18、投資估算與概預算的區(qū)別，說法正確的是（）A.編制時間先后不同B.研究工作深度不同C.文件作用不同D.采用的計價依據(jù)不同E.文件的費用項目及表格不同【答案】ABCD19、平安工地建設管理主要包括（）。A.工程開工前的安全生產(chǎn)條件審核B.施工前的安全生產(chǎn)條件核查C.施工過程中的平安工地建設、考核評價D.交工期間的安全考核E.缺陷責任期的安全考核【答案】ABC20、工程質(zhì)量評定等級分為（）。A.優(yōu)秀B.良好C.合格D.一般E.不合格【答案】C21、隧道進行對向開挖時，應遵循下列規(guī)定（）。A.隧道對向開挖的兩工作面相距達到4倍隧道跨度時，兩端施工應加強聯(lián)系、統(tǒng)一指揮，兩工作面不得同時起爆B.土質(zhì)和軟弱破碎巖石，兩工作面相距達到2.5倍隧道跨度時，應改為單向開挖C.土質(zhì)和軟弱破碎巖石，兩工作面相距達到3.5倍隧道跨度時，應改為單向開挖D.圍巖條件較好地段，兩工作面相距達到2.5倍隧道跨度時，應改為單向開挖E.圍巖條件較好地段，兩工作面相距達到3.5倍隧道跨度時，應改為單向開挖【答案】ACD22、對施加預應力所用的機具設備及儀表應重新進行標定的情況有（）。A.使用時間超過6個月B.張拉次數(shù)超過300次C.溫度低于0℃D.使用過程中千斤頂或壓力表出現(xiàn)異常情況E.千斤頂檢修或更換配件后【答案】ABD23、鉆孔灌注樁施工中可以用到的機械有（）。A.振動沉樁機B.沖擊鉆機C.回旋鉆機D.旋挖鉆機E.吊機【答案】BCD24、施工單位應進行路基填筑試驗路段的包括（）。A.二級及二級以上公路的路堤B.填石路堤C.土石路堤D.土方路堤E.特殊填料路堤【答案】ABC25、水泥混凝土路面竣（交）工驗收時的實測項目中屬于關鍵項目的是（）。A.彎拉強度B.平整度C.面板厚度D.路面寬度E.橫坡【答案】AC26、石方開挖施工的規(guī)定說法正確的有（）。A.應逐級開挖，逐級按設計要求進行防護B.施工過程中，每挖深3－5m應進行邊坡邊線和坡率的復測C.嚴禁采用硐室爆破D.邊坡應逐級進行整修，同時清除危石及松動石塊E.靠近邊坡部位的硬質(zhì)巖應采用深孔爆破【答案】ABCD27、日常安全監(jiān)理實施程序包括（）。A.發(fā)出口頭通知，開具整改通知單B.召開專題監(jiān)理例會C.簽發(fā)工程停工令D.向建設主管部門報告E.發(fā)出口頭通知，開具罰款單【答案】ABCD28、招標控制價的作用包括（）。A.利于引導投標方投標報價B.是建設工程計價的依據(jù)C.增強招標過程的透明度D.可為工程變更新增項目確定單價提供計算依據(jù)E.作為評標的參考依據(jù)【答案】ACD29、以下有關水泥混凝土路面質(zhì)量問題說法，正確的有（）。A.坑洞應為板面出現(xiàn)直徑大于30mm、深度大于20mm的坑槽，損壞應按坑洞或坑洞群的包絡面積計算B.唧泥應為板塊接縫處有基層泥漿涌出，損壞應按長度（m）進行計算C.露骨應為板塊表面細集料散失，粗集料暴露或表層疏松剝落，損壞應按面積計算D.修補應為裂縫、板角斷裂、邊角剝落和坑洞等損壞的修復E.塊狀修補應按面積計算，裂縫類的條狀修補應按長度（m）乘以0.1m影響寬度計算【答案】BCD30、編制投標報價時，直接工程費計算方法包括（）。A.定額單價分析法B.實物量法C.工序單價分析法D.總價控制法E.單價控制法【答案】ACD31、下列關于管轄權異議的表述，正確的是：()A.當事人對一審案件的地域管轄和級別管轄均可以提出異議B.在管轄權異議裁定作出之前，原告可以申請撤回起訴，受訴人民法院作出準予撤回起訴裁定的，對管轄權異議不再審查，并在裁定書中一并寫明C.提交答辯狀期間屆滿后，原告增加訴訟請求金額致使案件標的額超過受訴人民法院級別管轄標準，被告提出管轄權異議，請求由上級人民法院管轄的，人民法院可以根據(jù)管轄恒定的原則不予審查，直接裁定駁回被告的請求D.對于應由上級人民法院管轄的第一審民事案件，下級人民法院不得報請上級人民法院交其審理【答案】ABD32、下列選項屬于核查施工單位特種人員持證上崗情況的核查要點有（）。A.特種作業(yè)人員種類B.設備操作規(guī)程制定情況C.核查特種作業(yè)人員證件合規(guī)性D.核查安全培訓教育及考核情況E.檢查施工單位特種作業(yè)人員臺賬更新情況【答案】ACD33、下列預應力混凝土梁的懸臂澆筑的要求，說法正確的是（）。A.如梁體與橋墩非剛性連接，懸臂澆筑梁體混凝土時，應先將墩頂梁段與橋墩臨時固定B.懸臂澆筑時橋墩兩側的澆筑進度應盡量做到對稱、均衡C.懸臂澆筑用掛籃，在已完成的梁段上前移時，后端應有可靠的穩(wěn)定措施D.合龍段合龍前應在合龍段兩端的懸臂上加壓，并于澆筑混凝土過程中逐步撤除，使懸臂撓度保持穩(wěn)定E.合龍段的施工，混凝土澆筑應在一天中最高溫度時進行【答案】ABCD34、事故報告內(nèi)容包括（）。A.事故發(fā)生單位概況B.事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場情況C.事故的簡要經(jīng)過D.事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)E.事故的等級【答案】ABCD35、投資估算與概預算的區(qū)別，說法正確的是（）A.編制時間先后不同B.研究工作深度不同C.文件作用不同D.采用的計價依據(jù)不同E.文件的費用項目及表格不同【答案】ABCD36、對于軟土地區(qū)路基施工，砂礫、碎石墊層施工宜采用（）。A.中砂B.粗砂C.砂礫D.碎石E.細砂【答案】ABCD37、張中陽因房屋出租與王輝發(fā)生糾紛并訴至法院，法院判決王輝一個月內(nèi)遷出張中陽的房屋。一個月后王輝拒不騰房，張中陽向法院申請強制執(zhí)行，在執(zhí)行過程中張中陽欲與王輝和解，將房子賣給王輝，他就有關事宜詢問了法院的執(zhí)行人員。執(zhí)行人員的下列解答哪些是正確的？A.判決已經(jīng)生效，當事人要和解就必須先撤回執(zhí)行申請B.雙方當事人應在執(zhí)行完畢后簽訂新合同而不應在執(zhí)行過程中和解C.雙方當事人可以在執(zhí)行中自愿達成和解協(xié)議D.如果王輝不履行和解協(xié)議的內(nèi)容，張中陽可以申請恢復執(zhí)行【答案】CD38、索賠的本質(zhì)特征包括（）。A.承包人有部分過錯B.索賠是要求給予賠償?shù)臋嗬鲝圕.索賠的依據(jù)是合同文件及適用法律的規(guī)定D.承包人自己沒有過錯E.承包人已發(fā)生實際損失（時間或費用）【答案】BCD39、以下關于仰拱的說法，正確的是（）。A.應控制仰拱到掌子面的距離B.初期支護噴射混凝土不得與仰拱混凝土襯砌一次澆筑C.超前距離不宜大于拱墻襯砌澆筑循環(huán)長度的2倍D.應一次整幅澆筑成形，也可左右半幅分次澆筑E.仰拱填充、墊層混凝土的強度達到設計強度的100％后，方可允許運渣車輛通行【答案】ABC40、監(jiān)理工程師對施工單位自查情況進行抽查，定期或不定期對施工單位自查情況進行