2021-2022設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同題庫綜合試卷B卷附答案

2021-2022設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同題庫綜合試卷B卷附答案單選題（共80題）1、給付定金的一方不履行約定債務的，無權要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務的，應當()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C2、生產者對其產品缺陷造成的人身傷害應當向受害人承擔的法律責任是()。A.刑事責任B.瑕疵擔保責任C.行政責任D.產品責任【答案】D3、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B4、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標函后的28天內B.簽訂合同后的28天內C.收到開工通知后的28天內D.設備工程合同生效前【答案】A5、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B6、某建設項目施工招標時，三家投標人組成了聯合體參加競標，最終該聯合體中標，應與招標人簽訂合同的是()。A.聯合體B.聯合體各方C.聯合體中的牽頭人D.聯合體中的資質較高方【答案】B7、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B8、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔了設備工程項目的所有風險的是()。A.固定總價合同B.純單價合同C.單價與包干混合式合同D.成本加固定費用【答案】A9、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權B.留置權C.處置權D.抵押權【答案】B10、甲乙在其訂立的設備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應向對方支付違約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權益又能得到法院支持的訴求是()。A.請求乙雙倍返還定金40萬元B.請求乙支付違約金30萬元C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元【答案】D11、根據《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設備工程合同必須采用書面形式B.未經定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當予以賠償【答案】D12、在承包商負責照管期間，由于業(yè)主風險中所列的風險以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔修正該項損失的費用。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.保險公司【答案】B13、工程師收到承包商的簽發(fā)接收證書申請后，未在()天內作出答復，而工程或單位工程(視情況而定)實質上符合合同要求，應認為在上述期限的最后一天已經簽發(fā)了接收證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B14、法律關系是一定的社會關系為法律規(guī)范調整時，在當事人之間形成的()關系。A.道德關系B.權利義務關系C.人際關系D.民事關系【答案】B15、根據《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標C.否決所有投標D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定【答案】C16、甲給乙發(fā)的要約中表明：“本要約9月10日前答復有效”，乙在9月5日以電報的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B17、設備工程安裝合同中的性能驗收()。A.由采購方負責，供貨方參加B.由供貨方負責，采購方參加C.由采購方會同監(jiān)理人員一并參加D.由供貨方會同監(jiān)理人員一并參加【答案】A18、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結審理D.缺席判決【答案】D19、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現場侵權賠償糾紛進行的調解B.撤銷施工單位資質證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質證書而給與的行政處分D.關于資質證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B20、根據《產品質量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。A.產品責任的訴訟時效期間為1年B.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品最初使用之日起滿5年喪失C.產品只要在明示的安全使用期內因存在缺陷造成損害，生產者和銷售者都應承擔產品責任D.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品交付最初消費者之日起滿20年喪失【答案】C21、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。A.違約金與定金可以同時并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應當協商適用違約金或定金【答案】B22、承包商將運達現場的承包商的主要設備移出現場時，應經()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師助理D.項目經理【答案】B23、根據《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應當在()。A.建設單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設單位檢測C.設計單位的監(jiān)督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測D.建設單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測【答案】D24、因產品缺陷導致損害的受害人依法提出賠償請求時，該產品責任法律關系的外部責任主體是()。A.產品的生產者和運輸者B.產品的銷售者和運輸者C.產品的生產者和銷售者D.產品的倉儲者和銷售者【答案】C25、根據《民法通則》，下列責任形式中，屬于民事責任形式的是()。A.賠禮道歉B.責令停業(yè)C.罰款D.具結悔過【答案】A26、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險金額應為()。A.設備的購買價格B.設備的殘值C.設備的全部重置成本D.設備的制造成本【答案】C27、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內未支付進度款，則應對延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C28、《安全生產法》規(guī)定，礦山、建筑施工單位和危險物品的()單位，應當設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員。A.生產、運輸、儲存B.生產、使用、儲存C.生產、運輸、使用D.生產、經營、儲存【答案】D29、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經對該部分工程進行了竣工試驗D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款【答案】A30、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B31、根據《侵權責任法》，生產者采取召回措施責任的起始時間為產品“投入流通后”，該時間從()時起算。A.產品離開生產者的成品倉庫B.發(fā)現產品質量問題C.產品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A32、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現場的權利，承包商有權獲得()的補償。A.工期延長B.相應費用C.合理利潤D.工期延長和相應費用加合理利潤【答案】D33、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質財產損失辦理責任險時，保險的有效期的終止日是()。A.工程竣工之日B.竣工時間屆滿之日C.簽發(fā)接收證書日D.簽發(fā)履約證書日【答案】D34、下列關于權利與義務對等性的說法，正確的是()。A.合同當事人享有的權利與履行的義務應對等，并與合同的預期目的相匹配B.合同當事人相互享有同等的權利C.合同當事人相互承擔同等的義務D.合同當事人一方享有的權利等同對方承擔的義務【答案】A35、設備工程合同談判的議程，一般由()提出。A.工程師B.業(yè)主C.投標人D.中標人【答案】B36、根據我國《合同法》，要約的生效時間為()。A.要約人發(fā)出要約時B.要約到達受要約人時C.要約人通知受要約人時D.受要約人作出承諾時【答案】B37、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面的培訓，則完成培訓是()的構成條件之一。A.進行工程竣工試驗B.工程接收C.進行工程竣工后試驗D.簽發(fā)履約證書【答案】B38、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費用增加的，應相應調整合同價格。A.基準日期B.合同生效C.工程師通知開工D.開工日期【答案】A39、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應以()進行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規(guī)定的交流語言【答案】D40、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關術語的統一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據經驗確定沖突解決方式【答案】A41、在我國，依法代表國家對產品質量進行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國務院B.國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國家工商總局【答案】B42、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B43、某建設工程施工總承包單位經建設單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現電氣線路安裝質量不符合工程設計要求，存在安全隱患，導致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。A.建設單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質量不承擔責任B.電氣線路安裝不符合工程設計要求導致工程竣工延誤，應由分包人向建設單位承擔工程竣工延誤的責任C.分包人應當向建設單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責任，還應承擔由此導致的工期延誤的責任【答案】D44、根據《民法通則》的規(guī)定，出售質量不合格的商品未聲明的，應承擔產品合同責任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A45、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司?，F乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。A.向丙公司承擔違約責任B.向甲公司承擔違約責任C.向丙公司承擔賠償責任D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任【答案】B46、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，下列關于費用的解釋，正確的是()。A.費用是指承包商在現場內或現場外發(fā)生(或將發(fā)生)的所有開支，包括管理費，但不包括利潤B.費用是指承包商在現場內發(fā)生(或將發(fā)生)的所有開支，不包括管理費和利潤C.費用是指承包商在現場內或現場外發(fā)生(或將發(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤D.費用是指承包商在現場內發(fā)生(或將發(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤【答案】A47、根據《合同法》規(guī)定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內沒有行使B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內沒有行使C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內沒有行使D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內沒有行使【答案】C48、根據《物權法》的規(guī)定，下列關于質權的說法，正確的是()。A.質物可以是正在建造的建筑物B.質權分為動產質權和不動產質權C.質權人對質物孳息享有收取權D.質權人有權使用質物【答案】C49、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當地同行業(yè)的標準B.高于當地同行業(yè)的標準C.低于本國同行業(yè)的標準D.高于本國同行業(yè)的標準【答案】A50、在因缺陷產品導致人身損害的產品責任法律關系中，權利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲者【答案】B51、根據《合同法》規(guī)定，下列關于標的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護人的B.債權人下落不明的C.債權人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權人主張?zhí)岽娴摹敬鸢浮緿52、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C53、公開招標與邀請招標在招標程序上的主要差異表現為()。A.是否進行資格預審B.是否組織現場考察C.是否解答投標單位的質疑D.是否公開開標【答案】A54、與邀請招標相比，公開招標的特有程序有()。A.資格預審B.資格后審C.特別審查D.現場踏勘【答案】A55、基于安全施工的保障，在()前，承包商應提供圍欄、照明設施、保衛(wèi)器材等安全保障設施。A.進入施工現場B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C56、根據世界銀行的《生產設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》(2008年版，2010年修訂)，設備工程的招標文件包括()。A.投標邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標程序、設備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標人須知、設備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B57、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標人為甲，合同價為950萬元B.中標人為甲，合同價為1000萬元C.中標人為丙，合同價為950萬元D.中標人為乙，合同價為980萬元【答案】B58、根據索賠依據不同劃分索賠，當事人按照合同條款進行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項目索賠D.費用索賠【答案】A59、依據《合同法》的規(guī)定，出現()訂立的合同時，當事人可以向仲裁機構請求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對方當事人采用欺詐手段【答案】D60、某工程雙方按口頭協議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應當認定()。A.尚無合同關系B.合同沒有成立C.合同已經成立D.由于法律規(guī)定建設工程合同應當采用書面形式，故發(fā)包人不承擔責任【答案】C61、對于無權代理行為，被代理人可以根據無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A62、設備工程合同談判的議程，一般由()提出。A.工程師B.業(yè)主C.投標人D.中標人【答案】B63、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D64、甲公司授權其業(yè)務員張某采購2臺設備，張某采購時認為價格便宜便購買了4臺，并簽訂了合同。此合同的效力為()。A.有效B.可撤銷C.效力待定D.無效【答案】C65、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應當向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A66、下列關于行政復議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復議B.當事人對行政復議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復議決定書一經送達，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結【答案】B67、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時間屆滿C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書【答案】C68、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標人為甲，合同價為950萬元B.中標人為甲，合同價為1000萬元C.中標人為丙，合同價為950萬元D.中標人為乙，合同價為980萬元【答案】B69、如果由于非承包商原因導致竣工后試驗未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內完成，則()。A.承包商另行選擇日期進行竣工后試驗B.此設備工程或單位工程應被認為已通過了竣工后試驗C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗【答案】B70、《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內容()，視為要約。A.包含價格內容的B.符合要約規(guī)定的C.詳細介紹商品的D.附加了期限的【答案】B71、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C72、某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現場的代表甲平時很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權。工程竣工結算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。A.經乙簽字的均無效，全部由甲重新確認B.經甲確認的有效，甲不予確認的無效C.經乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設計費【答案】C73、根據《招標投標法實施條例》，招標人可以采用邀請招標方式的情形是()。A.主要工藝、技術采用特定專有技術B.需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求C.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大D.國有資金投資占控股或者主導地位【答案】C74、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】D75、根據《招標投標法實施條例》，依法必須公開招標的，應當在()發(fā)布招標公告。A.國務院發(fā)展改革部門依法指定的媒介B.全國發(fā)行量最大的報紙、雜志C.全國影響最大的門戶網站D.國務院建設行政主管部門指定的媒介【答案】A76、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，實施工程的費用發(fā)生波動，根據合同的價格調整規(guī)定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。A.工程師應確定一個費用指數，重新價格調整的數額B.獲得現行費用指數后，重新計算價格調整的數額C.應被認為在中標合同金額中已經包含了這一部分物價波動的風險費D.應被認為已經按照合同中規(guī)定的調價公式予以了調整【答案】C77、FIDIC“新黃皮書”中，按合同規(guī)定的計量方法，實際支付給承包商的金額是()。A.進度款B.結算款C.合同價格D.保留金【答案】C78、每個設備工程合同簽訂后，合同正本應由()保管。A.合同管理部門B.財務管理部門C.合同執(zhí)行部門D.技術管理部門【答案】A79、下列關于設備采購合同中出賣人義務的陳述，錯誤的是()。A.交付設備B.交付設備所有權憑證和其他憑證C.移交設備中體現的知識產權D.接受設備檢驗【答案】C80、如果由于非承包商原因導致竣工后試驗未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內完成，則()。A.承包商另行選擇日期進行竣工后試驗B.此設備工程或單位工程應被認為已通過了竣工后試驗C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗【答案】B多選題（共35題）1、業(yè)主的設備工程合同總體策劃的內容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD2、在買賣合同中，出賣人就交付標的物負有保證第三人不得向買受人主張任何權利的義務，該義務的內容有()。A.出賣人對該標的物擁有所有權或處分權B.該標的物未侵犯第三人的知識產權C.出賣人對該標的物擁有租賃權并告知買受人D.出賣人將該標的物抵押給銀行并告知買受人E.出賣人將該標的物質押給銀行未告知買受人【答案】ABD3、下列產品中，適用《產品質量法》的有()。A.商品混凝土B.商品房C.施工企業(yè)的吊裝設備D.監(jiān)理單位的電子設備E.軍工產品【答案】ACD4、甲建設單位和乙施工企業(yè)就施工材料質量缺陷引發(fā)了施工合同糾紛后，甲準備起訴乙。此時，甲可以向()的人民法院提起訴訟。A.甲建設單位所在地B.施工材料供方所在地C.施工合同訂立地D.工程所在地E.乙施工企業(yè)所在地【答案】D5、在買賣合同中，雙方當事人就標的物的交付地點沒有約定的，其交付地的確定規(guī)則是()。A.由當事人補充協議B.不能達成協議的，按合同有關條款或交易習慣C.標的物需要運輸的，以第一承運人承運地為交付地D.標的物不需要運輸，當事人不知道標的物所在地的，以出賣人訂立合同時的營業(yè)地為交付地E.標的物不需要運輸，當事人于合同訂立時都知道標的物所在地的，以標的物所在地為交付地【答案】ABD6、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，雇主應承擔由于戰(zhàn)爭而導致的()損失或損壞的風險。A.工程B.貨物C.承包商文件D.工程師文件E.承包商設備【答案】ABC7、設備采購合同中，出賣人交付的設備品種、型號、規(guī)格、質量不符合合同約定時，其后果為()。A.如果買受人同意利用，應當按質論價B.如果買受人同意利用，應當按合同約定支付價款C.買受人不同意利用時，出賣方負責包修或包換D.不能修理或調換的，買受方可以解除合同，并要求出賣人賠償損失E.不能修理或調換的，買受方可以解除合同，但不得要求出賣人賠償損失【答案】ACD8、下列關于代理特征的表述，正確的有()。A.代理行為是代理人以被代理人的名義實施的行為B.代理行為產生的法律后果直接歸屬于被代理人C.代理人對任何行為均可實行代理D.被代理人必須具有民事行為能力E.代理權限是依據法律規(guī)定直接產生的【答案】AB9、下列行為中，屬于意思表示不真實的有()。A.欺詐行為B.脅迫行為C.惡意串通行為D.規(guī)避法律行為E.在誤解情況下實施的行為【答案】CD10、下列因素中，對確定采購策略會產生影響的有()。A.將采用的招標方式B.將采用的合同條件C.市場競爭強度D.授予合同的標準E.投標人的資格標準【答案】BD11、業(yè)主要保證現場的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業(yè)主指定的分包商E.業(yè)主雇用的其他承包商【答案】ABC12、下列產品中，實行工業(yè)產品生產許可證制度的有()。A.工作服B.電力鐵塔C.安全帽D.建筑扣件E.膠鞋【答案】BCD13、設備工程合同履行過程中，合同控制主要有()階段控制。A.設計B.采購C.制造D.生產運營E.安裝【答案】ABC14、根據《民法通則》，下列情形中，可導致委托代理終止的有()。A.代理人喪失民事行為能力B.被代理人恢復民事行為能力C.被代理人被剝奪政治權利D.代理期限屆滿E.代理人死亡【答案】AD15、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，工程師提出變更的方式有()。A.由業(yè)主向承包商提出建議書B.工程師請求承包商提交變更建議書C.工程師向承包商發(fā)出變更建議書D.工程師直接發(fā)出變更指示E.由業(yè)主直接發(fā)出變更指示【答案】BD16、判斷生產設備所有權歸屬業(yè)主的時間界限的情況有()。A.生產設備起運B.生產設備運至現場C.承包商向制造商付款D.業(yè)主向承包商付款E.生產設備經工程師檢驗認可【答案】BD17、我國仲裁協議的法定內容包括()。A.提請仲裁的意思表示B.約定仲裁事項C.仲裁費用的負擔D.選擇仲裁委員會E.仲裁地點【答案】ABD18、下列關于不安抗辯權的敘述，正確的有()。A.不安抗辨權是先履行義務一方當事人享有的權利B.不安抗辨權是后履行義務一方當事人享有的權利C.不安抗辨權的行使方式是中止履行合同義務D.不安抗辨權的行使方式是終止履行合同義務E.不安抗辨權的適用條件是對方當事人死亡或喪失行為能力【答案】AC19、業(yè)主要保證現場的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業(yè)主指定的分包商E.業(yè)主雇用的其他承包商【答案】ABC20、根據我國《招標投標法》的規(guī)定，招標代理機構應當具備的條件有()。A.有從事招標代理業(yè)務的營業(yè)場所和相應資金B(yǎng).有能夠編制招標文件和組織評標的相應專業(yè)力量C.有可以作為評標委員會人選的技術、經濟等方面的專家?guī)霥.有自己的名稱的事業(yè)單位E.經有關行政機關批準成立【答案】ABC21、根據《勞動合同法》的規(guī)定，勞動合同類型有()。A.固定期限勞動合同B.長期性勞動合同C.無固定期限勞動合同D.時限性勞動合同E.以完成一定工作任務為期限的勞動合同【答案】AC22、業(yè)主的設備工程合同總體策劃的內容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD23、設備工程合同對工程質量作出規(guī)定的文件主要有()。A.業(yè)主要求B.合同條件C.設計文件D.技術規(guī)范E.承包商的建議書【答案】ACD24、業(yè)主要保證現場的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業(yè)主指定的分包商E.業(yè)主雇用的其他承包商【答案】ABC25、按照我國《合同法》的規(guī)定，下列陳述中，屬于對要約內容的實質性變更的有()。A.有關合同標的數量變更B.有關合同履行期限的變更C.對要約內容作出某些一般性補充D.對要約內容作出某些限制E.對要約內容增加有建議性條款【答案】AB26、根據《勞動合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者