承攬合同模板匯編10篇

第頁共頁承攬合同模板匯編10篇承攬合同模板匯編10篇承攬合同篇1委托方承攬方廣州市番禺區(qū)嘉華廣告簽訂日期：年月日按照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。第一條廣告承攬要求1．1工程：________1．2制作地點：________1．3顏色、規(guī)格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準；1．4起訖時間、日期：________年________月________日第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費2．1廣告制作與安裝費乙方按甲方要求進展加工制作。2．2結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。第三條驗收方式及時間委托方指定人員現場驗收第四條違約責任。4．1委托方擅自不覆行合同，按未履行局部廣告制作費的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。4．2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行局部廣告制作費的2%，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成局部廣告費的2‰，償付違約金。4．3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。第五條糾紛解決方式發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按以下第〔1、2〕項規(guī)定辦理。1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁；2、向廣州當地人民法院起訴。第六條附那么。6．1本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。6．2本合同有效期：自年月日至年月日終止。承攬合同篇2簽訂日期：__________年____月____日承攬方〔全稱〕：__________________定作方〔全稱〕：__________________經雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。1．品名、規(guī)格、數量、價格、交提貨日期品名規(guī)格單位數量單價金額分期交〔收〕貨數量超欠幅度%月月月月月總金額〔大寫〕佰拾萬仟佰拾元角分＄＿＿＿＿2．質量標準、驗收方法及地點：__________________________________________3．原材料來及互利方法：______________________________________________4．交〔收〕貨方法、地點及運雜費負擔：__________________________________5．貨款結算時間及方法：________________________________________________6．包裝要求及包裝物回收方法、費用負擔：________________________________7．違約責任：__________________________________________________________8．其他：______________________________________________________________9．不可抗力____________________________________________________________10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。11．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。12．本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份_______________________________________13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。承攬人：法人委托書號碼__營業(yè)執(zhí)照號碼定作人：法人委托書號碼__營業(yè)執(zhí)照號碼承攬人：法定代表人：開戶銀行：帳號：號碼：電掛：住址：定作人：〔蓋章〕法定代表人：開戶銀行：帳號：號碼：電掛：住址：20xx年x月x日〔注：因欄目所限，內容較多的可加附頁于后〕承攬合同篇3按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。第一條廣告承攬要求1．1工程〔媒介〕：_________1．2廣告內容及有關證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件，應承當相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權回絕。1．3發(fā)布地點或形式：_________1．4顏色：_________1．5規(guī)格或材料：_________1．6刊播次數、起訖時間、日期：_________1．7其他要求：_________第二條費用及支付方法2．1費用：2．2結算方式和期限：_________2．3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否那么，委托方有權拒付廣告費。第三條驗收方式及時間_________。第四條違約責任4．1委托方中途廢止合同，按未履行局部廣告費的_________％，向承攬方償付違約金；超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。4．2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造局部廣告費的_________％，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成局部廣告費的_________支付違約金。4．3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。第五條合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按以下第_________種方式處理〔未作選擇的，視為選擇1：5．1提交_________仲裁委員會〔_________仲裁委員會〕仲裁；5．2依法向人民法院起訴。第六條雙方商定的其他事項：_________。第七條附那么7．1本合同附件_________，名稱_________。7．2本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本_________份。7．3本合同有效期：自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。承攬合同篇4發(fā)包方：江西省億鑫裝飾工程〔以下簡稱甲方〕承包方：〔以下簡稱乙方〕經雙方協(xié)商一致，甲方將新城區(qū)人民醫(yī)院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國合同法》等相關規(guī)定，雙方本著平等，互利的原那么，特訂立此合同，雙方共同遵守，詳細條款如下：一、工程概況1、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾2、合同內容：包工包料裝修〔甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工〕3、工程標準：符合國家相關標準。4、工程地點：新城區(qū)人民醫(yī)院右側羽毛球館附二樓5、承包方式：包工包料〔主料由甲方選定乙方購置〕。二、質量技術要求乙方按甲方要求及國家有關施工驗收標準和質量評定標準進展施工，完工后要到達國家規(guī)定標準，甲方據此驗收?！惨孕Ч麍D為準〕三、工程價款合同總造價：〔大寫〕〔￥：元〕，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等到達甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購置。假設施工工程合同外變更和增加工程內容產生的費用，由雙方協(xié)商達成一致執(zhí)行。四、工期要求年月日至年月日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延〔以甲方簽字為準〕。五、付款方式裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經甲方開工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質保金，一年后無質量問題付清。六、雙方的權利和義務〔一〕甲方權利和義務：由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費?！捕骋曳綑嗬土x務：1、乙方按甲方施工要求施工?！膊椭追浇鉀Q與本工程相關問題，到達甲方施工驗收要求〕。2、假設本工程達不到業(yè)主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承當。3、負責施工現場平安，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響別人。如有發(fā)生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款缺乏以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。4、工程完工后出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承當。7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發(fā)現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。七、其它約定事項1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進展時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進展交接。甲方指派工程監(jiān)工、張濤兩人到現場監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以到達最好效果。八、違約責任雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定承當違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金缺乏以彌補守約方實際損失時，違約方應于3日內補足守約方的實際損失。九、解決合同糾紛的方式雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同附件：工程用料、施工預決算單。甲方〔蓋章〕：乙方〔蓋章〕：委托代理人〔簽字〕：委托代理人〔簽字〕：地址：地址：聯絡：聯絡：年月日年月日承攬合同篇5鑒于甲方是在北京市合法注冊的，消費和經營的'有限責任公司，并需要加工部件；鑒于乙方是在合法注冊的，經營范圍為的公司，具備承攬加工的資質和條件。根據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規(guī)，甲乙雙方經協(xié)商一致，簽訂本合同。一、甲方委托乙方加工如下產品：品名規(guī)格單位數量備注二、原材料提供：1、甲方提供的原材料為：規(guī)格為：數量為：提供時間為：年月日。2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進展檢驗，并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應當予以更換、補齊。3、乙方提供的原材料為：規(guī)格為：數量為：提供時間為：：年月日。4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進展進展檢驗，并將確認情況書面通知乙方，由乙方在日內予以補正。三、技術資料及圖紙1、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進展檢驗。乙方發(fā)現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方；甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復，提出修改意見。3、乙方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進展檢驗。甲方發(fā)現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。四、質量要求：1、乙方加工產品應當符合標準。2、乙方按甲方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的根據?！惨部刹患s定此工程〕五、加工成品驗收：1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進展驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進展驗收。2、驗收以合同規(guī)定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準。3、乙方加工成品經歷收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。4、乙方加工成品交付后，甲方在時間內發(fā)現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。六、加工成品交付：1、乙方應于年月日將產品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點，應承當乙方因此而多支出的費用。2、任何一方如要求提早或延期交〔提〕貨，必須事先與對方達成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。4、乙方交付的加工成品超過約定數量的，甲方認可的，就超過的局部按照超過的比例支付報酬。七、報酬及支付：1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件元〔或總報酬元〕2、報酬的支付采取以下方式a甲方應于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結算根據。b甲方于乙方每交付件時給付甲方元，乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的根據。收據載明款額累計到達元，由乙方向甲方開具發(fā)票，同時收回相應款額的收據。承攬合同篇6甲方：xx汽車住所地：法定代表人：：乙方：xxx住所地：法定代表人：：鑒于：甲方現有汽車銷售、汽車裝潢及汽車維修效勞等三大類業(yè)務；乙方擁有品牌售后效勞的豐富客戶資積累以及維修效勞經歷。甲乙雙方經協(xié)商一致，就共同合作創(chuàng)辦維修售后業(yè)務達成如下協(xié)議：一、合作工程標的：維修售后效勞。二、合作時間及地址：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。地址：〔詳見附圖〕，其中車間〔平方米〕，鈑金、噴漆〔平方米〕，接待室〔平方米〕。三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣xx萬元及現金人民幣萬共xx萬元作為投資；乙方以設備折價萬及現金萬共出資xx萬元作為投資。雙方約定：①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作工程的共有財產。②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的根據。四、合作的經營管理形式：雙方約定共同管理和經營汽車的汽車維修售后效勞工程。原那么上甲方委派財務部經理和維修效勞部副經理，乙方委派財務部副經理和維修效勞部經理。雙方在本協(xié)議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議，并享有同等法律效力。五、合作盈虧及分配方式：公司合作工程的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶〔含轉帳帳戶及現金帳戶〕，合作工程經營收入扣除本錢〔場租分攤工程、工資、稅金及日常經營管理費用〕后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承當。六、合作工程經營場地費用分攤：鑒于甲方目前每年場地費為xx萬元，合作工程專用帳戶須分攤甲方場地費每年xx萬元整，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每xx年xx月xx日前入帳。從年度開場，合作工程按每年xx元分攤場地費，于每xx年xx月xx日前入帳。七、設備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作工程中提取設備折舊。詳細折舊率以雙方確認為準。八、雙方責任：〔一〕、甲方：①繼續(xù)開發(fā)和擴大現有維修業(yè)務，并在合作期內承當維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務中?！捕?、乙方：①將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作工程中。②為奔馳、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。③開發(fā)客戶并介紹給甲方。九、特別約定：①原__汽車場地系為爭取”4s”品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參與權。②在本合同有效期內任何一方不得在市區(qū)〔除外〕內與第三方就本工程進展合作。③自合作協(xié)議生效后，因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承當。④雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議，互不承當違約責任。⑤根據經營需要，甲方可以向乙方提出在市區(qū)內就合作工程增開新店，乙方無正當理由不得回絕。十、違約責任：①任何一方有違背上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協(xié)議。如損失難以計算的，損失賠償數額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度〔不滿一年的按一年計〕。②任何一方就本合作工程事宜未經合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。③任何一方無正當理由不得提早解約。否那么另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度〔不滿一年的按一年計〕。十一、爭議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成那么由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，于雙方簽字后生效。甲方：乙方：法定代表人：代理人：承攬合同篇7委托方：____紡織器材廠(甲方)承攬方：____電鍍廠(乙方)1.加工的工程、產品名稱、規(guī)格數量價格、交貨期：2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進展加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之，但損壞件必須歸還甲方。3.原料供給：加工用鋅塊由甲方供給。4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。6.結算方式：通過銀行托收。7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品，因此造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。甲方：____紡織器材廠乙方：____電鍍廠法定代表人：____(蓋章)法定代表人：____(蓋章)地址：____地址：____銀行帳號：____銀行帳號：________年____月____日承攬合同篇8甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，)乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，)甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建立。為明確雙方權利義務關系，在平等互利、公平合理、老實信譽的原那么下，經協(xié)商自愿簽訂本合同。一、雙方權利義務1、甲方負責提供建立所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水、鋼材等)。2、乙方確保具有從事農村房屋建立的成熟經歷，負責施工建立并根據甲方的要求交付建房成果。乙方在施工過程中應合理、節(jié)約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中假設發(fā)現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。3、工程施工所需一切機械設備和工具以及平安防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。4、工期從_____年___月___日開場建立，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。5、乙方加強對其人員的平安教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，平安施工。由于乙方人員的成心或過失引起的一切平安事故由乙方自行負責，與甲方無關。6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。二、工程質量及施工要求1、乙方應當本著保質保量的原那么，按照甲方的要求施工并加強質量監(jiān)視和管理。2、涉及房屋主體及沉重構造的關鍵性(如地基、澆鑄)局部須經甲方驗收前方能進展下一工序。3、甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。4、房屋建成后一年內，甲方發(fā)現質量問題的，乙方必須進展免費維修。5、根底：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。6、墻體：外墻高米，內墻高米，砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿，為防止磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。墻體經水泥清光后面層外表不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。8、屋頂：現澆厚度為公分，外表不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。9、下水道：三、工程款結算及支付1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。四、違約責任1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進展修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。假如一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承當本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要務實現上述違約金產生的合理費用)。2、乙方假設無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。五、爭議解決方式因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時，雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進展裁決。六、附那么1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。甲方簽字：乙方簽字：簽訂時間：年月日承攬合同篇9委托方：xx紡織器材廠〔甲方〕承攬方：xxxx電鍍廠〔乙方〕1．加工的工程、產品名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨期：工程產品名稱、規(guī)格單位數量單價〔元〕總價〔元〕交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計2．質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進展加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。3．原料供給：加工用鋅塊由甲方供給。4．交貨方式：