2023年二級(jí)建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)題庫練習(xí)試卷B卷附答案

2023年二級(jí)建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)題庫練習(xí)試卷B卷附答案

單選題（共80題）1、根據(jù)我國《民法典》，下列關(guān)于抵押權(quán)的說法錯(cuò)誤的是（）。A.債務(wù)履行期滿抵押權(quán)人未受清償?shù)?，可以與抵押人協(xié)議以拍賣該抵押物所得價(jià)款受償B.同一財(cái)產(chǎn)向兩個(gè)以上債權(quán)人抵押，抵押合同已登記生效的，按抵押登記的先后順序清償C.同一財(cái)產(chǎn)向兩個(gè)以上債權(quán)人抵押，抵押合同自簽訂之日起生效的，若抵押物未登記的，按照債權(quán)比例清償D.抵押物折價(jià)后，其價(jià)款超過債權(quán)數(shù)額的部分歸債務(wù)人所有，不足部分由債務(wù)認(rèn)清償【答案】D2、某建設(shè)項(xiàng)目在投標(biāo)答疑階段，投標(biāo)人甲就招標(biāo)文件某一設(shè)備型號(hào)提出的疑問，招標(biāo)人在進(jìn)一步澄清時(shí)，須()。A.書面通知投標(biāo)人甲B.書面通知所有投標(biāo)人C.口頭通知達(dá)標(biāo)人甲即可D.口頭通知所有投標(biāo)人【答案】B3、王某在取得建造師注冊執(zhí)業(yè)證書后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間向()備案。A.國務(wù)院建設(shè)主管部門B.省、自治區(qū)政府建設(shè)主管部門C.市級(jí)建設(shè)主管部門D.縣級(jí)以上建設(shè)主管部門【答案】A4、以下關(guān)于保證的說法中正確的是（）。A.當(dāng)事人在保證合同中約定，債務(wù)人不能履行債務(wù)時(shí)，由保證人承擔(dān)保證責(zé)任的，為連帶責(zé)任保證B.當(dāng)事人在保證合同中對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照連帶保證承擔(dān)保證責(zé)任C.保證期間，債權(quán)人依法將主債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人的,保證人在原保證擔(dān)保的范圍內(nèi)繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任D.當(dāng)事人對保證擔(dān)保的方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，保證人應(yīng)當(dāng)對全部債務(wù)承擔(dān)責(zé)任【答案】C5、在建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中，關(guān)于中標(biāo)的說法，正確的是（）A.國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人B.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)授權(quán)評標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)C.中標(biāo)候選人的經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況發(fā)生較大變化的，取消其中標(biāo)資格D.排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)【答案】A6、關(guān)于欠付工程款的利息支付，下列說法正確的是（）。A.機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和大型企業(yè)遲延支付中小企業(yè)款項(xiàng)的，無需支付逾期利息B.雙方對逾期利息的利率有約定的，約定利率不得高于合同訂立時(shí)1年期貸款市場報(bào)價(jià)利率C.雙方對逾期利率未作約定的，按照每日利率萬分之五支付逾期利息D.雙方對逾期利率的約定，不得超過每日利率的萬分之五【答案】C7、（2020年12月真題）關(guān)于施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理部的說法，正確的是()。A.大中型施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理部B.項(xiàng)目經(jīng)理部不具備法人資格，其與材料供應(yīng)商訂立的合同無效C.項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目經(jīng)理部的法定代理人D.項(xiàng)目經(jīng)理部行為的法律后果由施工企業(yè)承擔(dān)【答案】D8、關(guān)于招標(biāo)文件的說法，正確的是（）。A.招標(biāo)文件的要求不得高于法律規(guī)定B.潛在投標(biāo)人對招標(biāo)文件有異議的，招標(biāo)人做出答復(fù)前，招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)繼續(xù)進(jìn)行C.招標(biāo)文件中載明的投標(biāo)有效期從提交投標(biāo)資格預(yù)審文件之日起算D.招標(biāo)人修改已發(fā)出的招標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人【答案】D9、資質(zhì)許可機(jī)關(guān)根據(jù)利害關(guān)系人的請求或者依據(jù)職權(quán)，可以撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是（）。A.企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的B.資質(zhì)許可機(jī)關(guān)超越法定職權(quán)作出準(zhǔn)予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的C.企業(yè)將承包工程轉(zhuǎn)包或違法分包的D.企業(yè)發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的【答案】B10、勞動(dòng)合同僅約定試用期的，按照《勞動(dòng)合同法》的規(guī)定，該情形的處理結(jié)果為（）。A.該試用期限為勞動(dòng)合同期限B.按無效勞動(dòng)合同處理C.按無固定期限勞動(dòng)合同處理D.按完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同處理【答案】A11、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格之日起（）日內(nèi)，將建設(shè)工程驗(yàn)收報(bào)告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件報(bào)建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。A.5B.15C.10D.30【答案】B12、場景(二）A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表見代理【答案】A13、（2014年真題）甲代理乙與丙鐵路運(yùn)輸公司簽訂了多式聯(lián)運(yùn)共同，由丙和丁汽車運(yùn)輸公司通過鐵路公路聯(lián)運(yùn)方式將貨物送至乙的工地，因在公路運(yùn)輸途中發(fā)生重大交通事故，致使貨物受損，無法按時(shí)交貨。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）。A.丙應(yīng)向甲承擔(dān)違約責(zé)任B.甲只能向丁主張損害賠償C.丙應(yīng)向乙承擔(dān)違約責(zé)任D.乙應(yīng)自行承擔(dān)貨物損失【答案】C14、資質(zhì)許可機(jī)關(guān)根據(jù)利害關(guān)系人的請求或者依據(jù)職權(quán)，可以撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是(）。A.企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的B.資質(zhì)許可機(jī)關(guān)超越法定職權(quán)作出準(zhǔn)予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的C.企業(yè)將承包工程轉(zhuǎn)包或違法分包的D.企業(yè)發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的【答案】B15、無蓋構(gòu)筑物水池滿水試驗(yàn)流程為（）。A.試驗(yàn)準(zhǔn)備→水池內(nèi)水位觀測→水池注水→蒸發(fā)量測定→整理試驗(yàn)結(jié)論B.試驗(yàn)準(zhǔn)備→水池注水→蒸發(fā)量測定→水池內(nèi)水位觀測→整理試驗(yàn)結(jié)論C.試驗(yàn)準(zhǔn)備→水池注水→水池內(nèi)水位觀測→蒸發(fā)量測定→整理試驗(yàn)結(jié)論D.試驗(yàn)準(zhǔn)備→蒸發(fā)量測定→水池注水→整理試驗(yàn)結(jié)論→水池內(nèi)水位觀測【答案】C16、關(guān)于無效施工合同工程款結(jié)算說法正確的是（）A.建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照合同約定進(jìn)行工程款結(jié)算B.建設(shè)工程驗(yàn)收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收仍不合格的，發(fā)包人可以在結(jié)算中大幅度減少結(jié)算金額C.建設(shè)工程驗(yàn)收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格的，維修費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人與承包人共同承擔(dān)D.建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格的，發(fā)包人可以參照合同關(guān)于工程價(jià)款的約定折價(jià)補(bǔ)償承包人【答案】D17、2007年9月20日，施工單位與建材商簽訂了一份買賣合同，約定將工程完工后剩余的石材以8萬元的價(jià)格賣給建材商，合同履行地為施工單位所在地。9月28日，建材商依約交付1萬元定金。9月29日，施工單位為建材商代為托運(yùn)。9月30日，建材商收到貨物，但并沒有按照約定在貨到時(shí)付款。A.可以同時(shí)適用定金與違約金的約定B.只可選擇適用其中一項(xiàng)約定C.只能適用違約金約定D.只能適用定金約定【答案】B18、在可撤銷合同中，具有撤銷權(quán)的當(dāng)事人沒有行使撤銷權(quán)導(dǎo)致撤銷權(quán)消滅的時(shí)間是自知道或應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起（）。A.3個(gè)月B.6個(gè)月C.1年D.3年【答案】C19、小王擁有市政和公路兩個(gè)專業(yè)，則每一注冊有效期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)參加繼續(xù)教育的學(xué)時(shí)不少于（）。A.120B.150C.180D.200【答案】C20、當(dāng)水質(zhì)條件為水庫水，懸浮物含量小于100mg/L時(shí)，應(yīng)采用的水處理工藝（）。A.原水→篩網(wǎng)隔濾或消毒B.原水→接觸過濾→消毒C.原水→混凝、沉淀或澄清→過濾→消毒D.原水→調(diào)蓄預(yù)沉→混凝、沉淀或澄清→過濾→消毒【答案】B21、甲建設(shè)集團(tuán)某投資工程招標(biāo)過程中，招標(biāo)文件發(fā)出后，發(fā)現(xiàn)文件內(nèi)容問題需要進(jìn)行修改，已知規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間為2022年7月12日，最晚應(yīng)在（）日前書面通知獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人。A.2022年6月17日B.2022年6月22日C.2022年6月27日D.2022年7月2日【答案】C22、（2016年真題）某建設(shè)工程施工合同糾紛案件在仲裁過程中，首席仲裁員甲認(rèn)為應(yīng)該裁決合同無效，仲裁員乙和仲裁員丙認(rèn)為應(yīng)裁決合同繼續(xù)履行，則仲裁應(yīng)()作出裁決。A.重新組成仲裁庭經(jīng)評議后B.請示仲裁委員會(huì)主任并按其意見C.按乙和丙的意見D.按甲的意見【答案】C23、甲、乙分別屬于不同省份的居民，因工程糾紛甲將乙訴至被告乙所在地的區(qū)人民法院，法院依法作出一審判決。乙對該判決不服，上訴至其所在地中級(jí)人民法院。法院經(jīng)審理，作出了駁回上訴、維持原判的二審判決?，F(xiàn)被告乙拒不執(zhí)行判決，原告應(yīng)向（）申請強(qiáng)制執(zhí)行。A.被告乙所在地中級(jí)人民法院B.原告甲所在省高級(jí)人民法院C.被告乙所在地區(qū)人民法院D.原告甲所在市中級(jí)人民法院【答案】C24、下列關(guān)于承攬合同的表述不符合法律規(guī)定的是（）。A.未經(jīng)定作人同意，承攬人將主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同，但承攬人有權(quán)將承攬的輔助工作交由第三人完成B.定作人享有隨時(shí)解除合同的權(quán)利，但前提是賠償承攬人的損失C.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，經(jīng)承攬人催告，在合理期限內(nèi)，定作人仍不履行的，承攬人可以依法解除合同D.定作人未向承攬人支付報(bào)酬材料費(fèi)等價(jià)款的，承攬人不能對完成的工作成果行使留置權(quán)【答案】D25、引起債權(quán)債務(wù)關(guān)系發(fā)生的最主要、最普遍的根據(jù)是（）。A.合同B.扶養(yǎng)C.不當(dāng)?shù)美鸇.無因管理【答案】A26、關(guān)于合同撤銷權(quán)的行使，當(dāng)事人必須從知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起一定期限內(nèi)行使撤銷權(quán)。該期限為()年。A.1B.2C.3D.5【答案】A27、關(guān)于和解的說法，正確的是（）。A.和解只能在一審開庭審理前進(jìn)行B.和解是民事糾紛的當(dāng)事人在自愿互諒的基礎(chǔ)上就已經(jīng)發(fā)生的爭議進(jìn)行協(xié)商、妥協(xié)與讓步并達(dá)成協(xié)議，自行解決爭議的一種方式C.和解不可以與仲裁訴訟程序相結(jié)合D.當(dāng)事人自行達(dá)成和解協(xié)議具有強(qiáng)制執(zhí)行力【答案】B28、某建設(shè)單位與某施工企業(yè)簽訂的施工合同約定開工日期為2014年5月1日。同年2月10日，該建設(shè)單位與保險(xiǎn)公司簽訂了建筑工程一切險(xiǎn)保險(xiǎn)合同。施工企業(yè)為保證工期，于同年4月20日將建筑材料運(yùn)至工地。后因設(shè)備原因，工程實(shí)際開工日為同年5月10日，該建筑工程一切險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任的生效日期為（）。(2017)A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】B29、人民法院制作的調(diào)解書，（）即具有法律效力。A.一經(jīng)作出B.上訴期滿后C.經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后D.經(jīng)人民法院蓋章后【答案】C30、根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定，但不得超過主合同標(biāo)的額的（）。A.2%B.10%C.20%D.30%【答案】C31、某工程由甲施工企業(yè)承包，施工現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員的和安全管理人員都是乙施工企業(yè)職工。則甲的行為視同（）。A.違法分包B.與他人聯(lián)合承攬C.允許他人使用本企業(yè)名義承攬工程D.使用其他企業(yè)名義承攬工程【答案】C32、（2021年真題第1批）未參加工傷保險(xiǎn)的施工總承包單位，分包單位職工發(fā)生工傷事故后，關(guān)于該職工工傷保險(xiǎn)待遇支付的說法，正確的是（）。A.由建設(shè)單位先行支付B.由工傷保險(xiǎn)基金先行支付C.由分包單位與建設(shè)單位共同承擔(dān)D.由分包單位支付工傷保險(xiǎn)待遇，施工總承包單位、建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】D33、按照《文物保護(hù)法》的規(guī)定，在全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行其他建設(shè)工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須經(jīng)(）批準(zhǔn)。A.國務(wù)院文物行政部門B.省、自治區(qū)、直轄市文物行政部門C.國務(wù)院D.省、自治區(qū)、直轄市人民政府【答案】D34、生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人未履行本法規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責(zé),導(dǎo)致發(fā)生較大事故的，處上一年年收入（）的罰款A(yù).40%B.45%C.50%D.60%【答案】D35、根據(jù)《建筑法》，開工報(bào)告制度是指（）。A.建設(shè)單位對施工企業(yè)開工條件的確認(rèn)B.政府主管部門的一種行政審批制度C.監(jiān)理單位對施工企業(yè)開工準(zhǔn)備工作的確認(rèn)D.政府主管部門對施工企業(yè)開工條件的確認(rèn)【答案】B36、某施工單位因在招投標(biāo)活動(dòng)中有違法行為，被建設(shè)行政主管部門作出一年內(nèi)不得參與必須招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)的處罰。則在企業(yè)信用檔案中，應(yīng)在（）內(nèi)進(jìn)行公布，公布的期限為（）。A.7工作日，6個(gè)月B.7工作日，1年C.20工作日，6個(gè)月D.20工作日，1年【答案】D37、（2016年真題）關(guān)于建設(shè)工程見證取樣的說法，正確的是（）。A.試樣的真實(shí)性只能由取樣人員負(fù)責(zé)B.用于承重墻體的砌筑砂漿實(shí)驗(yàn)塊必須實(shí)施見證取樣和送檢C.見證人員應(yīng)由施工企業(yè)中具備施工試驗(yàn)知識(shí)的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任D.取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標(biāo)識(shí)、封志，并由其簽字后即可【答案】B38、據(jù)《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》，對工程建設(shè)施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等階段執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況實(shí)施監(jiān)督的機(jī)構(gòu)是（）。A.建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃審查部門B.建筑安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)C.工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)部門【答案】C39、（2021年真題第2批）下列糾紛中，屬于侵權(quán)糾紛的是（）。A.發(fā)承包雙方因轉(zhuǎn)包工程引起的糾紛B.發(fā)承包雙方因工程質(zhì)量問題引起的糾紛C.發(fā)承包雙方因臺(tái)風(fēng)導(dǎo)致工期延誤引起的糾紛D.工地塔吊倒塌造成毗鄰建筑物毀損引起的糾紛【答案】D40、在建的建筑工程因故中止施工的。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自中止施工之日起（）內(nèi)，向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護(hù)管理工作。A.1個(gè)月B.2個(gè)月C.3個(gè)月D.4個(gè)月【答案】A41、下列選項(xiàng)中，符合《招標(biāo)投標(biāo)法》關(guān)于開標(biāo)規(guī)定的是（）。A.開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請至少半數(shù)以上投標(biāo)人參加B.投標(biāo)人對開標(biāo)有異議可直接向行政部門投訴C.投標(biāo)人少于3個(gè)的，不得開標(biāo)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)D.開標(biāo)可以在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間后公開進(jìn)行【答案】C42、（2021年真題第2批）建設(shè)工程代理行為終止的情形是（）。A.被代理人喪失民事行為能力B.代理事項(xiàng)難以完成C.發(fā)生不可抗力D.代理人辭去委托【答案】D43、關(guān)于建設(shè)工程自竣工驗(yàn)收備案的說法，正確的是（）。A.施工企業(yè)自竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)辦理備案B.竣工驗(yàn)收備案必須提交監(jiān)理單位出具的工程正式驗(yàn)收合格證明文件C.工程竣工驗(yàn)收完成后，建設(shè)單位應(yīng)向備案機(jī)關(guān)提交工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告D.工程竣工驗(yàn)收備案表一式二份，一份由建設(shè)單位保存，一份留備案機(jī)關(guān)存檔【答案】D44、（2017年真題）行政機(jī)關(guān)作出的下列決定中，當(dāng)事人不能申請行政復(fù)議的是（）。A.行政處分或者其他人事處理決定B.限制人身自由的行政強(qiáng)制措施決定C.罰款、沒收非法財(cái)物等行政處罰措施D.有關(guān)許可證、執(zhí)照等證書變更、中止、撤銷的決定【答案】A45、（2021年第1批真題）關(guān)于委托代理的說法，正確的是()。A.委托代理授權(quán)應(yīng)當(dāng)采取書面形式B.委托書授權(quán)不明的，被代理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部法律責(zé)任C.數(shù)人可以為同一代理事項(xiàng)的代理人D.代理人知道代理事項(xiàng)違法的仍然實(shí)施代理行為的，應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任【答案】C46、關(guān)于招標(biāo)人終止招標(biāo)要求的說法，正確的是（）。A.應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布公告B.以口頭形式通知被邀請的或者已經(jīng)獲取資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人C.已發(fā)售的資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件，招標(biāo)人無須退還所收取的資格預(yù)審文件，招標(biāo)文件的費(fèi)用D.已經(jīng)收取投標(biāo)保證金的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)退還投標(biāo)保證金，但不必退還銀行同期存款利息【答案】A47、在委托代理法律關(guān)系中，如果因?yàn)槭跈?quán)不明確而給第三人造成損失（）A.由被代理人獨(dú)自承擔(dān)責(zé)任B.由代理人獨(dú)自承擔(dān)責(zé)任C.由被代理人和代理人按照約定各自承擔(dān)賠償責(zé)任D.被代理人要向第三人承擔(dān)責(zé)任,代理人承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】D48、結(jié)構(gòu)施工、安裝裝飾裝修階段，作業(yè)區(qū)目測揚(yáng)塵高度應(yīng)小于()m。A.2B.0.5C.0.8D.1.0【答案】B49、（2016年真題）關(guān)于合同形式的說法，正確的是（）。A.書面形式是主要的合同形式B.當(dāng)事人的行為可以構(gòu)成默示合同C.書面形式合同是指紙質(zhì)合同D.未依法采取書面形式訂立合同的，合同無效【答案】B50、保險(xiǎn)合同訂立的雙方當(dāng)事人是（）。A.保險(xiǎn)人和投保人B.投保人和受益人C.保險(xiǎn)人與被保險(xiǎn)人D.保險(xiǎn)人與受益人【答案】A51、在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同中，保險(xiǎn)合同的轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)通知（）。A.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人B.保險(xiǎn)人C.受益人D.投保人【答案】B52、某女職工與用人單位訂立勞動(dòng)合同從事后勤工作，約定勞動(dòng)合同期限為2年。關(guān)于該女職工權(quán)益保護(hù)的說法，正確的是（）。A.公司應(yīng)當(dāng)定期安排該女職工進(jìn)行健康檢查B.若該女職工哺乳的孩子已滿18個(gè)月，公司可以安排夜班勞動(dòng)C.公司可以安排該女職工在經(jīng)期從事國家規(guī)定的第3級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)D.若該女職工已懷孕5個(gè)月,公司不得安排夜班勞動(dòng)【答案】B53、某施工工地起重機(jī)倒塌，造成3人死亡7人受傷，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》規(guī)定，該事故的等級(jí)屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】C54、建筑公司總經(jīng)理王某將列入工程概算的安全施工措施費(fèi)用50萬元挪作他用，工地因安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定而導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡，王某的行為涉嫌構(gòu)成（）。A.瀆職罪B.重大勞動(dòng)安全事故罪C.重大責(zé)任事故罪D.工程重大安全事故罪【答案】B55、依法實(shí)施強(qiáng)制監(jiān)理的工程項(xiàng)目，對施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)負(fù)有審查責(zé)任的是（）。A.發(fā)包人駐工地代表B.工程監(jiān)理單位C.設(shè)計(jì)單位D.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人【答案】B56、關(guān)于人民法院管轄權(quán)的說法，正確的是（）。A.有管轄權(quán)的人民法院由于特殊原因，不能行使管轄權(quán)的，移送上級(jí)人民法院直接管轄B.對人民法院就級(jí)別管轄異議作出的裁定，當(dāng)事人不得上訴C.人民法院之間因管轄權(quán)發(fā)生爭議，報(bào)請共同上級(jí)人民法院直接管轄D.兩個(gè)以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個(gè)人民法院起訴【答案】D57、根據(jù)《民法典》，下列財(cái)產(chǎn)不能作為擔(dān)保物的是（）。A.生產(chǎn)設(shè)備B.建設(shè)用地使用權(quán)C.正在建設(shè)的建筑物D.集體所有的宅基地【答案】D58、關(guān)于建筑市場誠信行為的公布內(nèi)容和范圍，下列說法中，正確的是（）。A.招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告涉及商業(yè)秘密的一律不得公開B.招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告涉及個(gè)人隱私的一律不得公開C.招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告涉及個(gè)人利益的一律不得公開D.招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告涉及國家秘密的一律不得公開【答案】D59、關(guān)于失業(yè)保險(xiǎn)金的領(lǐng)取，下列說法正確的是（）。A.張某辭職創(chuàng)業(yè)，可以領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金B(yǎng).領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金的期限最長為18個(gè)月C.失業(yè)保險(xiǎn)金的標(biāo)準(zhǔn)，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定，但不得低于城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)D.失業(yè)人員失業(yè)前用人單位和本人累計(jì)繳費(fèi)滿1年不足5年的，領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金的期限最長為10個(gè)月【答案】C60、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第27條的規(guī)定，建設(shè)工程施工前，施工單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向()作出詳細(xì)說明，并由雙方簽字確認(rèn)。A.監(jiān)理人員B.建設(shè)單位工作人員C.施工作業(yè)班組、作業(yè)人員D.專職安全生產(chǎn)管理人員【答案】C61、關(guān)于投標(biāo)文件修改的說法，正確的是（）。A.投標(biāo)人不得修改已提交投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容B.投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，可以修改已提交的投標(biāo)文件C.投標(biāo)人對已提交的投標(biāo)文件，僅能修改一次D.投標(biāo)人修改已提交的投標(biāo)文件，修改的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)作為一個(gè)獨(dú)立文件【答案】B62、（2019年真題）關(guān)于開標(biāo)的說法，正確的是()。A.開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間之后公開進(jìn)行B.開標(biāo)地點(diǎn)不必為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)C.開標(biāo)由招標(biāo)人以外的人主持，邀請所有投標(biāo)人參加D.開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備查【答案】D63、關(guān)于兩階段招標(biāo)的說法，不正確的是（）。A.實(shí)施兩階段招標(biāo)，招標(biāo)人要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金的，應(yīng)當(dāng)在第二階段提出B.第一階段投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提交不帶報(bào)價(jià)的技術(shù)建議C.對于無法精確擬定技術(shù)規(guī)格的項(xiàng)目，招標(biāo)人可以分兩階段進(jìn)行招標(biāo)D.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在第一階段之前向所有潛在投標(biāo)人提供招標(biāo)文件【答案】D64、甲委托乙代理其出售某處房產(chǎn)。乙與丙串通以低于市場價(jià)格簽訂房產(chǎn)買賣合同，將該房產(chǎn)賣給丙，乙收取丙回扣3萬元。根據(jù)代理法律制度，甲遭受的損失應(yīng)由（）承擔(dān)。A.甲B.乙C.甲、乙連帶D.乙、丙連帶【答案】D65、按照《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》和《注冊建造師管理規(guī)定》的規(guī)定，建筑業(yè)企業(yè)、注冊建造師或聘用單位未按規(guī)定提供其信用檔案信息的，由有關(guān)主管部門責(zé)令限期改正，逾期未改正的，可以()A.處1000元以上1萬元以下罰款B.撤回資質(zhì)證書C.吊銷資質(zhì)證書D.降低資質(zhì)等級(jí)【答案】A66、甲房地產(chǎn)開發(fā)公司將一住宅小區(qū)工程以施工總承包方式發(fā)包給乙建筑公司，乙建筑公司又將其中場地平整及土方工程分包給丙土方公司。在工程開工前，應(yīng)當(dāng)由(）按照有關(guān)規(guī)定申請領(lǐng)取施工許可證。A.乙建筑公司B.丙土方公司C.甲房地產(chǎn)開發(fā)公司和乙建筑公司共同D.甲房地產(chǎn)開發(fā)公司【答案】D67、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，下列表述正確的是（）。A.投標(biāo)截止前撤回已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)沒收保證金B(yǎng).補(bǔ)充、修改已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)在提交投標(biāo)保證金之前進(jìn)行C.撤回已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前進(jìn)行D.撤回已提交的投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知其他投標(biāo)人【答案】C68、下列建設(shè)項(xiàng)目中，屬于依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開招標(biāo)范圍的是（）。A.涉及國家安全，國家秘密的項(xiàng)目B.使用各級(jí)財(cái)政預(yù)算資金，且達(dá)到規(guī)定數(shù)額的項(xiàng)目C.使用國有企業(yè)事業(yè)單位自有資金的項(xiàng)目D.使用上市公司資金的項(xiàng)目【答案】B69、（2015年真題）某工程竣工驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)隱蔽工程不合格，經(jīng)查，是由于設(shè)計(jì)缺陷造成的。下列說法中，正確的是（）。A.設(shè)計(jì)人應(yīng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由設(shè)計(jì)方先行承擔(dān)B.承包人應(yīng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé)C.承包人應(yīng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由發(fā)包人負(fù)責(zé)D.由設(shè)計(jì)缺陷造成質(zhì)量不合格的，承包人不負(fù)責(zé)返修【答案】C70、（2015年真題）關(guān)于承攬合同解除的說法，正確的是()。A.承攬人未經(jīng)定作人同意將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B.除非合同當(dāng)事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時(shí)解除承攬合同C.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不符合給定的，有權(quán)以書面通知的方式，單方面解除承攬合同D.承攬人可以隨時(shí)解除承攬合同，造成定作人員損失的，應(yīng)當(dāng)賠償【答案】A71、關(guān)于建設(shè)工程合同相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的有（）。A.承包人已提交竣工驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以提交竣工驗(yàn)收報(bào)告之日為竣工日期B.工程合同價(jià)款約定不明的，應(yīng)當(dāng)按照訂立合同時(shí)履行地的市場價(jià)格履行C.欠付工程款的利息起算，建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日D.約定工程墊資利息的，當(dāng)事人申請按約定支付利息的，法院不予支持【答案】A72、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位的相關(guān)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)或經(jīng)考核不合格即從事相關(guān)工作的，應(yīng)責(zé)令限期改正，逾期未改正的，責(zé)令停業(yè)整頓，下列人員中，屬于“相關(guān)人員”范圍的是（）。A.安全員B.資料員C.材料員D.標(biāo)準(zhǔn)員【答案】A73、關(guān)于法人的概念及分類的說法，正確的是（）。A.某施工企業(yè)分公司屬于法人B.有獨(dú)立經(jīng)費(fèi)的機(jī)關(guān)和承擔(dān)行政職能的法定機(jī)構(gòu)，登記之日具有機(jī)關(guān)法人資格C.非營利法人登記成立D.某大學(xué)建筑學(xué)院不屬于法人【答案】D74、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，總承包單位依法將建設(shè)工程分包給其他單位的，分包合同中應(yīng)當(dāng)明確各自的安全生產(chǎn)方面的權(quán)利、義務(wù)?？偝邪鼏挝缓头职鼏挝粚Ψ职こ痰陌踩a(chǎn)承擔(dān)（）A.各自相應(yīng)的責(zé)任B.連帶責(zé)任C.按份責(zé)任D.補(bǔ)充責(zé)任【答案】B75、施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的地下遺存文物，所有權(quán)屬于（）。A.施工企業(yè)B.國家C.建設(shè)單位D.建設(shè)用地使用權(quán)人【答案】B76、工程施工完畢后，施工單位于2008年10月14日提交了竣工驗(yàn)收報(bào)告。同年10月24日組織了竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并提出了整改要求。建設(shè)單位因急于開業(yè)，于同年11月1日實(shí)際入住。同年11月10日工程最終竣工驗(yàn)收合格。本工程的保修期限從（）開始計(jì)算。A.10月14日B.10月24日C.11月1日D.11月10日【答案】C77、建筑施工企業(yè)確定后，在建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取（）。A.建設(shè)用地規(guī)劃許可證B.建設(shè)工程規(guī)劃許可證C.施工許可證D.安全生產(chǎn)許可證【答案】C78、施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的地下遺存文物，所有權(quán)屬于（）。A.施工企業(yè)B.國家C.建設(shè)單位D.建設(shè)用地使用權(quán)人【答案】B79、根據(jù)《民事訴訟法》，關(guān)于法院調(diào)解的說法，正確的是（）。A.人民法院進(jìn)行調(diào)解，可以邀請有關(guān)單位和個(gè)人協(xié)助B.調(diào)解書的效力低于判決書C.調(diào)解達(dá)成的所有協(xié)議，人民法院均應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解書D.人民法院審理民事案件，在判決作出之前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)解【答案】A80、施工單位應(yīng)當(dāng)組織專家對專項(xiàng)施工方案進(jìn)行論證、審查的專項(xiàng)工程是（）。A.爆破工程B.腳手架工程C.模板工程D.地下暗挖工程【答案】D多選題（共40題）1、在下列項(xiàng)目中，設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)在設(shè)計(jì)中提出保障施工作業(yè)人員安全和預(yù)防生產(chǎn)安全事故的措施的建議的有（）。A.全部使用國有資金投資的建設(shè)工程B.國家重點(diǎn)建設(shè)工程C.關(guān)系公共利益和公共安全D.采用新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝的建設(shè)工程E.特殊結(jié)構(gòu)的建設(shè)工程【答案】D2、下列選項(xiàng)中，屬于可變更、可撤銷民事行為的是（)A.甲誤將一幅贗品字畫當(dāng)作真品購買B.甲公司人戶推銷筆記本電腦，不懂計(jì)算機(jī)市場行情的老李以3萬元購買了一臺(tái)市值僅2000元的筆記本電腦C.在甲以500元價(jià)格向乙推銷價(jià)值僅30元的手表時(shí)，甲的朋友丙明知此表不值500元卻在一邊說此表是外國名牌，價(jià)值千元以上，乙誤信丙的話為真，購買了3塊D.甲在仔細(xì)研究了乙公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況后，在證券公司以每股15元的價(jià)格購買了乙公司的股份5000股”但第二天乙公司的股票卻跌至每股10元以下E.甲公司與乙建筑企業(yè)簽訂了一份施工合同，由乙企業(yè)承建其一棟辦公樓。但履行過程中，建筑材料價(jià)格大幅下降【答案】ABC3、建設(shè)工程活動(dòng)涉及的法律關(guān)系較為復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)較為多樣。因此，建設(shè)工程活動(dòng)涉及的險(xiǎn)種也較多。主要包括（）。A.建筑工程一切險(xiǎn)B.安裝工程一切險(xiǎn)C.機(jī)器損壞險(xiǎn)D.財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)E.建筑職工意外傷害險(xiǎn)【答案】ABC4、關(guān)于承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的說法，正確的有()。A.構(gòu)筑物發(fā)生脫落造成他人損害的，所有人、管理人或者使用人不論是否有過錯(cuò)，均應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任B.建筑物倒塌造成他人損害的，由建筑工程五方責(zé)任主體承擔(dān)連帶責(zé)任C.從建筑物中拋擲物品造成他人損害，難以確定具體侵權(quán)人的，除能夠證明自己不是侵權(quán)情形外，由可能加害的建筑物使用人給予補(bǔ)償D.建筑物玻璃幕墻部分脫落造成他人損害的,由施工企業(yè)承擔(dān)賠償責(zé)任E.施工現(xiàn)場未采取揚(yáng)塵防治措施造成他人損害的，由施工企業(yè)承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】C5、申請建造師注冊人員必須同時(shí)具備下列條件()A.取得建造師執(zhí)業(yè)資格證書B.無犯罪記錄C.無行政處罰記錄D.身體健康，能堅(jiān)持在建造師崗位上工作E.經(jīng)所在單位考核合格【答案】ABD6、國有資金控股必須依法招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人能夠選擇排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人的情形有()。A.排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)B.排名第一的中標(biāo)候選人因不可抗力提出不能履行合同C.招標(biāo)人認(rèn)為排名第一的中標(biāo)候選人價(jià)格提升D.第一中標(biāo)候選人未按招標(biāo)文件要求提交履約保證金E.第一中標(biāo)候選人未接受招標(biāo)人提出縮短工期要求【答案】ABD7、關(guān)于構(gòu)筑物滿水試驗(yàn)中水位觀測的要求，下列敘述正確的有（）。A.采用水位測針測定水位B.注水至設(shè)計(jì)水深后立即開始測讀C.水位測針的讀數(shù)精確度應(yīng)達(dá)1mmD.測定時(shí)間必須連續(xù)E.初讀數(shù)與末讀數(shù)間隔時(shí)間不少于24h【答案】AD8、關(guān)于民事糾紛解決方式的說法，正確的是（）。A.和解只能在仲裁中進(jìn)行B.和解可以在民事訴訟的任何階段進(jìn)行C.仲裁機(jī)構(gòu)受理案件的管轄權(quán)來自于當(dāng)事人雙方的協(xié)議D.仲裁實(shí)行一裁終局制E.民事訴訟實(shí)行兩審終審制【答案】BCD9、關(guān)于法律責(zé)任的說法中，正確的有（）。A.法律責(zé)任是因違反法律上的義務(wù)而形成的法律后果B.法律責(zé)任的認(rèn)定和追究，只能由司法機(jī)關(guān)依法定程序進(jìn)行C.法律明確規(guī)定了法律責(zé)任的范圍和性質(zhì)D.法律責(zé)任即承擔(dān)不利的法律后果E.法律責(zé)任的實(shí)現(xiàn)由國家強(qiáng)制力作為保障【答案】CD10、民事訴訟的基本特征有（）。A.自愿性B.保密性C.公權(quán)性D.程序性E.強(qiáng)制性【答案】CD11、（2017年真題）下列民事責(zé)任承擔(dān)方式中，屬于違約責(zé)任的有（）。A.繼續(xù)履行B.賠禮道歉C.賠償損失D.恢復(fù)原狀E.支付違約金【答案】AC12、勞動(dòng)合同是指勞動(dòng)者與用人單位確立勞動(dòng)關(guān)系，明確雙方權(quán)利和義務(wù)的書面協(xié)議。而無效的勞動(dòng)合同，從訂立的時(shí)候起，就沒有法律約束力。無效勞動(dòng)合同包括（）。A.用人單位代理人簽訂的勞動(dòng)合同B.由用人單位提供的格式合同C.違反法律、行政法規(guī)的勞動(dòng)合同D.勞動(dòng)者對于合同內(nèi)容有重大誤解的內(nèi)容E.合同雙方為牟取私利而共同訂立的損害國家利益的合同【答案】C13、（2015年真題）根據(jù)《民法典》，違約方承擔(dān)賠償損失的構(gòu)成要件包括（）。A.具有違約行為B.具有違法目的C.造成損失后果D.違約方有過錯(cuò)，或雖無過錯(cuò)，但法律規(guī)定應(yīng)擔(dān)賠償E.違約行為與損害后果之間存在因果關(guān)系【答案】ACD14、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工企業(yè)對作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，應(yīng)在()之前。A.作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位B.作業(yè)人員進(jìn)入新的施工現(xiàn)場C.企業(yè)采用新技術(shù)D.企業(yè)采用新工藝E.企業(yè)申請辦理資質(zhì)延續(xù)手續(xù)【答案】ABCD15、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，下列屬于違法分包的情形有（）。A.總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的B.主體結(jié)構(gòu)的勞務(wù)作業(yè)分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)的C.建設(shè)工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，承包單位將其承包的部分工程交由其他單位完成D.施工總承包單位將建設(shè)工程的主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的E.分包單位將承包的建設(shè)工程再分包的【答案】ACD16、評標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決投標(biāo)人投標(biāo)的情形包括()。A.投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字B.投標(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議C.投標(biāo)人不符合國家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件D.投標(biāo)報(bào)價(jià)高于成本或者低于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)E.投標(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)【答案】ABC17、（2014年真題）根據(jù)《招投標(biāo)法實(shí)施條例》，按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項(xiàng)目審批的依法進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，其（）應(yīng)當(dāng)報(bào)項(xiàng)目審批核準(zhǔn)。A.招標(biāo)范圍B.招標(biāo)文件C.招標(biāo)方式D.招標(biāo)組織形式E.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)【答案】ACD18、根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，下列關(guān)于工程發(fā)包制度的表述正確的是()A.建筑工程的發(fā)包單位可以將建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購一并發(fā)包給一個(gè)工程總承包單位B.建筑工程的發(fā)包單位可以將建筑工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購的一項(xiàng)或者多項(xiàng)發(fā)包給一個(gè)工程總承包單位C.禁止建筑工程的發(fā)包單位將建筑工程肢解發(fā)包D.建筑工程的發(fā)包單位不得將應(yīng)當(dāng)由一個(gè)承包單位完成的建筑工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個(gè)承包單位E.材料設(shè)備的采購，必須通過招標(biāo)選擇貨物供貨單位【答案】ABCD19、下列合同中，屬于可撤銷合同的有（）。A.因重大誤解訂立的合同B.在訂立合同時(shí)顯失公平的合同C.以欺詐手段訂立的合同D.損害社會(huì)公共利益的合同E.以脅迫的手段訂立的合同【答案】ABC20、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，以下屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)方式的有（）。A.賠償損失B.消除影響，恢復(fù)名譽(yù)C.支付違約金D.排除妨礙E.消除危險(xiǎn)【答案】ABD21、（2016年真題）根據(jù)《和暫行規(guī)定》，下列文件屬于投標(biāo)文件內(nèi)容的有（）。A.投標(biāo)邀請書B.投標(biāo)函及其附錄C.施工組織設(shè)計(jì)D.項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)E.法定代表人身份證明【答案】BCD22、《合同法》規(guī)定，有下列情形中（）的，合同無效。A.乘人之危，使對方在違背真實(shí)意思情況下訂立的合同B.惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.損害社會(huì)公共利益E.違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定【答案】BCD23、（2020年真題）根據(jù)《建筑起重機(jī)械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，不得出租、使用的建筑起重機(jī)械有（）。A.超過安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者制造廠家規(guī)定的使用年限的B.經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)不到安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的C.屬于有可能淘汰或者限制使用的D.沒有完整安全技術(shù)檔案的E.沒有齊全有效的安全保護(hù)裝置的【答案】ABD24、場景(十）A.乙單位與戊單位就電梯改造部分向甲單位承擔(dān)連帶責(zé)任B.建筑工程應(yīng)該招標(biāo)發(fā)包，對不適用招標(biāo)發(fā)包的可以直接發(fā)包C.乙單位只能從丁公司采購建筑材料，否則構(gòu)成違約D.甲單位可以將電梯改造與其他改建工程分別發(fā)包E.該工程施工合同無效，即使竣工驗(yàn)收合格，甲單位也可拒付工程價(jià)款【答案】ABD25、擔(dān)保方式中的保證，實(shí)際運(yùn)用過程中應(yīng)理解為（）。

A.債務(wù)人和債權(quán)人約定，債務(wù)人向債權(quán)人保證履行合同義務(wù)B.債務(wù)人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，由保證人代為履行債務(wù)C.保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按約定履行債務(wù)D.保證人和債務(wù)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，被保證人按約定履行債務(wù)【答案】C26、國有資金控股必須依法招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人能夠選擇排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人的情形有()。A.排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)B.排名第一的中標(biāo)候選人因不可抗力提出不能履行合同C.招標(biāo)人認(rèn)為排名第一的中標(biāo)候選人價(jià)格提升D.第一中標(biāo)候選人未按招標(biāo)文件要求提交履約保證金E.第一中標(biāo)候選人未接受招標(biāo)人提出縮短工期要求【答案】ABD27、下列情形中，視為投標(biāo)人相互串通投標(biāo)的有（）。A.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一人編制B.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件的報(bào)價(jià)呈現(xiàn)規(guī)律性差異C.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝D.屬于同一組織的成員按照該組織要求協(xié)同投標(biāo)E.投標(biāo)人之間約定部分投標(biāo)人放棄投標(biāo)【答案】ABC28、下列事項(xiàng)應(yīng)按規(guī)定的糾紛處理方式解決，不能提起行政復(fù)議的有()。A.認(rèn)為行政機(jī)關(guān)侵犯合法的經(jīng)營自主權(quán)的B.對行政機(jī)關(guān)作出的限制人身自由決定不服的C.不服行政機(jī)關(guān)對民事糾紛作出的調(diào)解D.對行政機(jī)關(guān)作出的有關(guān)許可證變更、中止、撤銷的決定不服的E.不服行政機(jī)關(guān)作出的行政處分或者其他人事處理決定的【答案】C29、現(xiàn)澆（預(yù)應(yīng)力）鋼筋混凝土水池的施工方案應(yīng)包括結(jié)構(gòu)形式、材料與配比、施工工藝及流程（）等主要內(nèi)容。A.模板及其支架設(shè)計(jì)B.鋼筋加工安裝C.混凝土施工D.交通方案E.預(yù)應(yīng)力施工【答案】ABC30、某機(jī)械設(shè)備租賃公司擬在施工現(xiàn)場安裝施工起重機(jī)械。根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，該公司應(yīng)（）。A.編制安裝方案B.出具自檢合格證明C.具有起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)D.自行驗(yàn)收E.派出本單位專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督【答案】ABC31、根據(jù)我國《勞動(dòng)法》的有關(guān)規(guī)定，對女職工的特殊保護(hù)規(guī)