承攬合同匯編九篇

第頁共頁關于承攬合同匯編九篇關于承攬合同匯編九篇承攬合同篇1加工定作承攬合同。甲方：乙方：地址：地址：：：：：法定代表人〔委托代理人〕：法定代表人〔委托代理人〕：開戶行：開戶行：帳戶：帳戶甲乙雙方為攜手合作，促進開展，滿足利益，明確責任，根據中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定，本著老實信譽，互惠互利原那么，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同遵守：第一條：品種或工程、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限定作物品名或工程規(guī)格型號計量單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限單價總金額合計承攬合同篇2委托方：承擔方：簽訂地點：簽訂時間：年月日按照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。第一條廣告承攬要求1、工程(媒介)：2、廣告內容及有關證件的名稱、編號：承攬方應按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權回絕。3、發(fā)布地點或形式：4、顏色：5、規(guī)格或材料：6、刊播次數、起訖時間、日期：7、其他要求：第二條費用及支付方法1、費用：類別單價數量金額備注設計、制作費發(fā)布費代理費合計金額(大寫)2、結算方式和期限：3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否那么，委托方有權拒付廣告費。第三條驗收方式及時間第四條違約責任1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。第五條合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按以下第種方式處理：1、提交仲裁委員會仲裁2、依法向人民法院起訴。第六條雙方商定的其他事項：第七條附那么1、本合同附件，名稱。2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本份。3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。委托方：承攬方：單位名稱(蓋章)：單位名稱(蓋章)：承攬合同篇3建立單位：〔以下簡稱甲方〕施工單位：〔以下簡稱乙方〕根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。第一條工程概況及承包范圍一、工程名稱：二、工程地點：三、工程范圍和內容：1、承包范圍：2、工程建筑面積：3、構造：4、層數、建筑高度：詳見經甲方單位審核通過的施工圖5、其他：本合同價包括土建、鋼構造，圍墻，地坪，第二條合同價款及調整一、工程合同價款采用固定合同，總造價為〔大寫〕:人民幣:萬元，〔大寫〕二、雙方約定合同價款的其他調整因素：1、調整方式：〔1〕遇業(yè)主方要求或設計標準要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內容?！?〕遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容?！?〕遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調整。2、調整原那么：〔1〕合同報價書已有一樣工程的，按該工程的單價同比例下浮后執(zhí)行。〔2〕合同報價書中無一樣工程的，以市場信息價為根底或參照本合同報價書而確定該工程的單價?！?〕工程量增減的計算方法按國家現行規(guī)定執(zhí)行?！?〕增加的工程量務必確定增加價款。三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款+現場簽證與圖紙變更〔補充協(xié)議或工程聯絡單〕。第三條合同價款的支付與結算一、工程款支付：1、合同簽訂之日進入施工現場3日內，甲方支付合同總價的%預付款，場平根底完工后3日內，甲方支付該工程合同總價的%進度款。2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢，如未審核代表甲方已確認并在14日內付清余款(即工程開工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至開工結算價的97%)，剩余3%作為工程質保金，質保金在工程開工后滿1年內付清，以開工通知書日期為準。3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。二、結算：1、乙方在工程開工報告經甲方認可后的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，按國家合同法有關規(guī)定施行。3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后7日內給予確認或提出修改意見。4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發(fā)生爭議時應協(xié)商解決；協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。第四條工程期限一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。方案進場日期年月日，詳細進場日期甲方應提早5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提早5天通知乙方。二、如遇以下情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水、電、道路未能接通，障礙物未能去除，影響進場施工時；2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時；4、人力不可抗拒的因素而延誤工期；5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。第五條施工準備甲方：1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現場。2、xx年xx月xx日前，負責接通施工現場的施工用水、電、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要?！菜娪梢曳絾为氃O立分表，從土建單位指定的位置接出水電〕。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。3、甲方負責設計時，合同簽訂后3天內〔以收簽最后一張圖紙為準〕提供完好的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料。4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖〔甲方供圖時〕。5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續(xù)；協(xié)助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續(xù)。6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。乙方：1、在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起3日內，甲方應向乙方提供有關技術資料，并保證資料數據真實、準確。2、由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起3日內，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后3日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。4、提供辦理建筑施工容許證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。5、構件已制作，具備發(fā)運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。第六條雙方的職責甲方的職責1、甲方委派同志為駐工地代表，詳細行使以下權利、職責：〔1〕下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效；〔2〕有權對乙方工程量的增減核實確認；〔3〕有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；〔4〕有權代表甲方對乙方施工的工程進展驗收?！?〕檢查和監(jiān)視乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同；〔6〕乙方工程負責人及有關人員的調換需事先經其同意；2、甲方應保證乙方進場施工能順利進展，假設在乙方進場施工后，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。3、組織乙方和設計單位進展圖紙會審，向乙方進展設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的根據。乙方的職責1、乙方委派同志為駐工地代表，詳細行使以下權利、職責：〔1〕乙方的要求、懇求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效?！?〕乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和根據合同發(fā)出的指令，組織施工。2、乙方根據圖紙合同的要求進展施工。3、遵守地方政府和有關部門的相關規(guī)定。4、乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的平安防護措施，承擔由于自身平安措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成平安事故，由責任方承擔有關責任和費用。第七條施工與設計變更正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為制作施工的有效根據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充根據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。甲方如需設計變更，須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經業(yè)主確認后，乙方予以施行。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。如構件已經制作后提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進展設計變更，方法與上款一樣。經甲方認可的設計變更，發(fā)生工程費用變動，工程款按實結算。第八條平安施工一、乙方應遵守工程建立平安消費有關管理規(guī)定，嚴格按平安標準組織施工，并隨時承受行業(yè)平安檢查人員依法施行的監(jiān)視檢查，采取必要的平安防護措施，消除事故隱患。由于乙方平安措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進展平安教育，并對他們的平安負責。因甲方原因導致的平安事故，由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員容許，不得擅自進入施工現場，否那么發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。四、甲方應在其認為必要的處所設立平安警告牌或平安公告欄。五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進展平安培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業(yè)。六、發(fā)生重大傷亡事故及其他平安事故，乙方應按有關規(guī)定立即報告有關部門并通知工程經理，同時按有關部門要求進展處理，費用由事故責任方承擔。第九條工程質量一、工程質量標準：合格。二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關標準、規(guī)程、標準的要求施工。四、乙方在施工中應自覺承受監(jiān)理工程師的質量監(jiān)視，隨時承受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至到達約定標準。五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應違犯國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進展。如違犯國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，并順延工期。六、乙方應按鋼構造工程質量驗收標準對分項、分部工程質量進展評定。鋼構造工程主構件安裝完工時，應通知監(jiān)理工程師進展中間構造驗收。驗收合格后進入下一道工序。七、如乙方在施工中發(fā)生質量事故，應及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質量事故的處理結果由監(jiān)理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。八、自工程開工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5%，保修期為一年。第十條工程驗收1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認。實際開工日期為乙方向甲方提交開工驗收報告之日。2、驗收不合格，由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原來由甲方全部承擔，工期順延。四、特殊原因，在該工程承攬合同中，假設幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視詳細情況書面要求部分單體工程甩項開工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項開工協(xié)議。第十一條違約責任乙方的違約責任1、主構造工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔。3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規(guī)定賠償損失。4、工程開工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款，經催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息。第十二條解決合同糾紛方式合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。第十三條附那么一、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。第十四條附件1、屋面的顏色：2、墻面的顏色：3、外門顏色：4、內門顏色建立單位：承攬單位：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：經辦人：經辦人：：開戶銀行：賬號：：身份證號：日期：日期：承攬合同篇4訂立合同雙方：定作人：(以下簡稱甲方)定作人法定代表(負責)人：簽約人：定作人承辦單位：聯絡人：聯絡：定作人機構地址：：承攬人：(以下簡稱乙方)承攬人法定代表(負責)人：簽約人：承攬人營業(yè)執(zhí)照：消費報刊亭容許證明：承攬人機構地址：聯絡人：聯絡：銀行開戶容許證：開戶行：帳戶：根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原那么，訂立如下合同條款：第一條標的乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。第二條制作報刊亭的數量、規(guī)格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)1、2、3、注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。第三條加工、制作與安裝、要求1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。2、使用材料：所有外外表使用大于_____mm厚不銹鋼板，構造采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。第四條驗收標準和方法①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質)制作成品后，交甲方進展初驗，初驗合格前方可消費。②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相比照，也可采取隨機抽驗。第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進展包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。第六條報刊亭安裝及驗收與售后效勞①、乙方對制作的報刊亭進展安裝;②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，_____年內免費進展保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進展維修的，需付工本費;④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進展終身維護。第七條結算方式、期限及安裝費用①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積到達合同標的額的60%。③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款，累積到達合同標的額的95%。④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。第八條甲方違約責任①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。第九條乙方違約責任①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發(fā)現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。第十條糾紛的處理當事人從以下兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。第十一條附那么①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對詳細制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。甲方：乙方：簽約人：簽約人：簽約地點：簽約日期：年月日承攬合同篇5委托單位(甲方)：承攬單位(乙方)：為標準裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原那么，結合本工程的詳細情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：__________________________________。2.工程地點：__________________________________。3.承包范圍：參見合同附件之預算表。4.工程承包方式：雙方商定采取以下第____________種承包方式：(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;(3)承包人包工、發(fā)包人包料。5.施工圖紙：雙方施工圖采取以下第____________種方式提供：(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內獲得有關部門確認或者批準。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的.附件。7.甲方自愿將工程委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。二、施工時間工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。三、甲方工作1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，去除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方可以順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。3、提供符合施工要求的水、電，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)視，負責材料進場、開工驗收確認工作。5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費，根據規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。四、乙方工作1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和方案交甲方審定確認。2.施工中嚴格執(zhí)行平安施工掃做標準、防火規(guī)定、施工標準及質量標準，按期保質完成工程。3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物構造及各種設備管線。4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、開工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。6.嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。7.工程開工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進展保護。五、驗收和標準1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因此造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)視檢驗機構提供檢驗證明。六、工程款付款方式如下表：付款時間付款百分比金額合同簽訂后開工前二至五天50%施工完成交付驗收后兩日內40%開工驗收一個月后10%七、違約責任：1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。2、由于乙方原因逾期開工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重構造及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重構造或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。八、質保期乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。九、其他：1、本合同一式份，2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程開工驗收符合要求過質量保修期后終止。3、本合同簽訂后，假設雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：代表人：代表人：日期：日期：地址：地址：：電話：：傳真：承攬合同篇6甲方：___________法人代表：___________乙方：___________法人代表：___________甲乙雙方經友好協(xié)商，本著互利互惠的原那么，根據《中華人民共和國合同法》以及相關國家法律、法規(guī)，就花池護欄工程制作安裝達成如下協(xié)議：一、工程范圍和工作內容1、工程名稱：2、工程范圍：工程護欄的制作安裝施工。3、工作內容：乙方按甲方提供的護欄設計、安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。二、合同工期本工程工程工期為12日。自20xx年3月25日至20xx年4月日。三、工程價款及付款方式(一)工程價款以上工程造價共計：4800元大寫：肆仟捌佰元整(二)結算方式工程完工驗收合格后按實際決算付款(附工程決算書)。四、施工期間的平安由乙方負全責，乙方要采取措施保證人員平安，在施工過程中，存放、保管好材料，防止學生在施工現場玩耍出現平安事故。并保證工程質量合格。保質期三年，保質期內因質量出現問題乙方須免費維修或更換。五、施工要求：護欄高度65㎝;立柱為5×5方鋼，2m一個，底部加預埋件，水泥澆筑;其余部分為3×3方管，欄桿頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾;防銹漆刷底，黑漆罩面。六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決，解決不成，經法律途徑解決。甲方：(簽章)___________負責人：___________代理人：______________________年___________月___________日乙方：(簽章)___________負責人：___________代理人：______________________年___________月___________日承攬合同篇7合同編號：_____________甲方：___________________乙方：___________________法定代表人：_____________法定代表人：_____________聯絡：_______________聯絡：_______________定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品第二條加工成品質量要求第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須按照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┓椒?.承攬方在按照定作方的要求進展工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停頓工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，假設定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方容許不得留存技術資料的復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因此造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)視檢驗機構提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸方法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無詳細規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提早交付定作物，定作方有權拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進展檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償缺乏部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故回絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在獲得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁。本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，那么應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。甲方(蓋章)：_____________乙方(蓋章)________________授權代理人(簽字)：_______授權代理人(簽字)：___________住址：_____________________住址：______________________聯絡：_________________聯絡：__________________開戶銀行：_________________開戶銀行：__________________賬號：_____________________賬號：_______________________________年____月____日_________年______月____日簽訂地點：__________________簽訂地點：__________________承攬合同篇8承攬合同合同編號：定做人：簽訂地點：承攬人：簽訂時間：年月日第一條承攬工程、數量、報酬、支付期限〔如空格不夠，可另行添加〕第二條技術標準、質量要求：_______________________第三條承攬人對質量負責的期限及條件：_________________第四條定做人提供技術資料、圖紙等的時間、方法及保密要求：_____第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______第六條定做人〔是/否〕允許承攬工程中的主要工作由第三人完成?？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲______________第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________第八條結算方法和期限：______________________第九條定做人在_____年____月___日前交定金〔大寫〕_____元。第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人〔是/否〕可以留置工作成果。第十二條違約責任：______________________。第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院提起訴訟。第十四條其他約定事項：_____________________________________定做人：承攬人：單位地址：單位地址：法人代表：法人代表：聯絡：聯絡：篇三：承攬合同范本：技術開發(fā)承攬合同范本承攬合同范本：技術開發(fā)承攬合同范本承攬合同范本：技術開發(fā)承攬合同書工程名稱：________________________________委托方〔甲方〕__________________________研究開發(fā)方〔乙方〕______________________填寫說明一、“合同登記編號”的填寫方法：二、技術開發(fā)合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。三、方案內工程應填寫國務院部委、省、自治區(qū)、直轄市、方案單列市、地、市〔縣〕級方案，不屬于上述方案的工程此欄劃〔/〕表示。四、標的技術的內容、形式：包括開發(fā)工程應到達的技術經濟指標、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數量。提交開發(fā)成果可采取以下形式：1.產品設計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件；2.磁盤、磁帶、計算機軟件；3.動物或植物新品種、微生物菌種；4.樣品、樣機；5.成套技術設備。五、研究開發(fā)方案：包括當事人各方施行開發(fā)工程的階段進度，各個階段要解決的技術問題，到達的目的和完成的期限等。六、技術情報資料的保密：包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術機密應承擔的責任。雙方可以約定，不管本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。七、其他：合同假設是通過中介機構介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。假設雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的，應將給付定金、財產抵押及擔保手續(xù)的復印件作為本合同的附件。八、委托代理人簽訂本合同書時，應出具委托證書。九、本合同書中，但凡當事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃〔/〕表示。根據《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，合同雙方就___________________工程的技術開發(fā)〔該工程屬_________方案〕，________經協(xié)商一致，簽訂本合同。一、標的技術的內容、形式和要求：________________________________________二、應到達的技術指標和參數：________________________________________三、研究開發(fā)方案：________________________________________四、研究開發(fā)經費、報酬及其支付或結算方式：〔一〕研究開發(fā)經費是指完本錢項研究開發(fā)工作所需的本錢；報酬是指本工程開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補貼。本工程研究開發(fā)經費及報酬：___________元其中：甲方提供____元，乙方提供____元。如開發(fā)本錢實報實銷，雙方約定如下：〔二〕經費和報酬支付方式及時限〔采用以下____種方式〕①一次總付：____________元，時間：________________②分期支付：____________元，時間：____________________________元，時間：________________③按利潤__