承攬加工合同模板5篇

第頁共頁關(guān)于承攬加工合同模板5篇關(guān)于承攬加工合同模板5篇承攬加工合同篇1甲方：乙方：按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原那么下，雙方就本建立工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。一、程概況1、工程名稱：輕型鋼架棚2、工程地點：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華宇塑料制品二、工程承包范圍1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見-32、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料〔本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm〕含土建。3、工程造價165元/㎡，總造價448072.35元。4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。5、土建工程完畢后開始施工，天交工?！矀渥ⅲ撼豢煽咕芡庖蛩亍?。年內(nèi)保證維護正常使用。6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，缺乏部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負責(zé)。7、甲方負責(zé)水、路兩通及其費用，負責(zé)外圍治安秩序，乙方負責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工平安，乙方在施工期間，電費由乙方承擔(dān)，甲方負責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。甲方：乙方：年月日承攬加工合同篇2甲方：〔定作方〕_________________制品廠乙方：〔承攬方〕________________經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就紙箱印刷事宜達成如下協(xié)議：第一條：甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品效勞共四項。1、印件名稱一：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；2、印件名稱二：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；3、印件名稱三：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；4、印件名稱四：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；總金額合計：人民幣______________元整〔小寫________元?！?、由甲方將紙箱印制品材料于________年____月____日前交給乙方，并辦理交接手續(xù)。第二條：交貨時間甲方于________年____月____日前向乙方提供印刷設(shè)計稿，如甲方未按時間向乙方提供設(shè)計制作材料，乙方有權(quán)選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方后，乙方有權(quán)選擇限時交付或順延合同所列甲方委托工程的完成及交付時間。第三條：交貨方式地點交貨方式：交貨地點：第四條：付款結(jié)算方式及時間本合同總金額為________元，甲方支付乙方合同總金額的______%，即_______元，作為定金及預(yù)付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到________________對公帳戶，開戶行_______________，賬號：_______________________________。甲方不能支付相應(yīng)款項乙方有權(quán)留置加工承攬物并在加工方拒付款項到達十日后，自行處理加工承攬物〔出售及另作他用〕。第五條：雙方的權(quán)利和義務(wù)1、乙方必須完全按照甲方要求進展加工、制作等。乙方完成相應(yīng)工作后，如因甲方原因未能及時投入消費，乙方順延相應(yīng)加工承攬物交付時間。2、乙方在完成甲方工程設(shè)計后，經(jīng)甲方認可，投入制作消費或下一步工作流程。3、甲方應(yīng)及時驗收并按照合同支付相應(yīng)款項。第六條：違約責(zé)任1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預(yù)付款，乙方有權(quán)不安排消費方案。2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預(yù)付款。第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違犯或不履行本合同，否那么由此造成的經(jīng)濟損失，由責(zé)任方承擔(dān)，如雙方在本合同履行過程中，發(fā)生任何爭議，均應(yīng)協(xié)商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定__________人民法院管轄。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。甲方〔蓋章〕：代理人〔簽字〕：________年____月____日乙方〔蓋章〕：代理人〔簽字〕：________年____月____日承攬加工合同篇3承攬方：地址：：定作方：地址：：定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1、〔用承攬方原料完成工作的〕承攬方必須按照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2、〔用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額〕定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3、交〔提〕原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒?、承攬方在按照定作方的要求進展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方；定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2、承攬方對于承攬的工作，假設(shè)定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方容許不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍虼嗽斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。3、當事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點1、交〔提〕定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2、交〔提〕定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔(dān)第九條運輸方法及費用負擔(dān)第十條轉(zhuǎn)包1、乙方〔同意或不同意〕將定作物的主要工作交由第三人完成；2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：〔1〕乙方可以交由第三人完成的工作包括：〔2〕乙方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同。4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責(zé)任1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物〔包括返修、更換、補交等〕，應(yīng)當向定作方償付違約金____元；〔合同中無詳細規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金〕以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提早交付定作物，定作方有權(quán)拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%〔10%～30%〕或酬金總額的____%〔20%～60%〕的違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位〔人〕，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位〔人〕外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。9、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進展檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%〔10%～30%幅度〕的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%〔20%～60%的幅度〕違約金。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償缺乏部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。6、無故回絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。7、變更交付定作物地點或接收單位〔人〕，承擔(dān)因此而多支出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在獲得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按〔〕項處理：1、向仲裁機關(guān)申請仲裁；2、向人民法院起訴。本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________〔如經(jīng)鑒證或公證，那么應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)〕各留存一份，正副本具有同等法律效力。定作方：代表人：______年____月____日承攬方：代表人：______年____月____日承攬加工合同篇4委托方：_________紡織器材廠〔甲方〕承攬方：_____________電鍍廠〔乙方〕1．加工的工程、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：工程產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價〔元〕總價〔元〕交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計2．質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進展加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。3．原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。4．交貨方式：由乙方負責(zé)往返運輸，運費由乙方自負。5．質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。6．結(jié)算方式：____________________。7．違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因此造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。甲方：____________紡織器材廠法定代表人：〔蓋章〕________地址：______________________銀行帳號：__________________乙方：________________電鍍廠法定代表人：〔蓋章〕________地址：______________________銀行帳號：__________________________年________月______日承攬加工合同篇5買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標的物的所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力，應(yīng)定作人的特殊要求制作成品，定作人承受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆。一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標準。法律之所以區(qū)分各種有名合同，并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定，原因在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先，從實體法即《合同法》的規(guī)定來看，雖然二者具有相似性，但定作合同還是有著與買賣合同的'顯著區(qū)別：比方合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)視、檢查權(quán)，定作人有單方改變定作方案的權(quán)利，有單方要求承攬人停頓加工行為的權(quán)利，承攬方未經(jīng)容許不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利，也就是讓定作人控制整個加工過程，反過來也就是說，只有定作人控制整個加工過程的合同，法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控制消費人消費過程、而相關(guān)商品消費人也同意定作人對自己的消費過程進展必要控制時，雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實中，即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定，但假設(shè)該合同中沒有定作方控制消費過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對消費方的必要控制，那么不論雙方在合同中如何約定留置權(quán)，都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。其次，從訴訟程序法來看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規(guī)定，是為了到達最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權(quán)的制度構(gòu)建，使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地，以方便辦案。這說明司法機關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當事____利義務(wù)的行使和履行。從這一方