2022-2023年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同通關(guān)提分題庫(kù)(考點(diǎn)梳理)

2022-2023年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同通關(guān)提分題庫(kù)(考點(diǎn)梳理)

單選題（共50題）1、甲、乙兩家企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無(wú)效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A2、根據(jù)我國(guó)《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時(shí)履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A3、下列()財(cái)產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)D.有爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)【答案】C4、下列有關(guān)合同解除的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力C.當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同D.當(dāng)事人單方行使解除權(quán)的，合同自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)解除，對(duì)方有異議的，解除權(quán)消滅【答案】D5、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，生產(chǎn)者采取召回措施責(zé)任的起始時(shí)間為產(chǎn)品“投入流通后”，該時(shí)間從()時(shí)起算。A.產(chǎn)品離開生產(chǎn)者的成品倉(cāng)庫(kù)B.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題C.產(chǎn)品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A6、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項(xiàng)目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的是()。A.全部使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目B.部分使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項(xiàng)目D.使用外國(guó)政府貸款的項(xiàng)目【答案】C7、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，招標(biāo)人在招標(biāo)文件中載明的投標(biāo)有效期，起算時(shí)間是()之日。A.投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)文件B.招標(biāo)人收到投標(biāo)文件C.提交投標(biāo)文件截止D.提交投標(biāo)保證【答案】C8、下列關(guān)于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應(yīng)當(dāng)開庭審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議書面審理B.仲裁應(yīng)當(dāng)書面審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應(yīng)當(dāng)公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實(shí)【答案】A9、由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗(yàn)而接收工程，應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)的，工程師應(yīng)按提前()天通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B10、由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗(yàn)而接收工程，應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)的，工程師應(yīng)按提前()天通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B11、在設(shè)備工程合同談判中，將賣方對(duì)賣出后的貨物提供售后質(zhì)量保修服務(wù)的期限稱為()。A.缺陷責(zé)任期B.質(zhì)量保證期C.缺陷通知期D.設(shè)備維修期【答案】C12、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A13、下列關(guān)于承包人的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價(jià)款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)不得對(duì)抗交付該商品房全部?jī)r(jià)款的消費(fèi)者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價(jià)款受償【答案】C14、施工單位對(duì)建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理的是()。A.對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)侵權(quán)賠償糾紛進(jìn)行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B15、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，由施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人【答案】B16、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標(biāo)函【答案】D17、按照FIDIC新黃皮書對(duì)工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應(yīng)當(dāng)是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗(yàn)的日期C.工程師簽發(fā)接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D18、在設(shè)備工程合同談判階段，雙方談判結(jié)果一般以()形式，形成書面文件。A.技術(shù)資料B.商務(wù)資料C.合同專用條件D.合同補(bǔ)遺【答案】D19、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應(yīng)保存在現(xiàn)場(chǎng)，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時(shí)B.竣工試驗(yàn)開始前C.通過竣工試驗(yàn)后D.申請(qǐng)簽發(fā)接收證書時(shí)【答案】B20、甲、乙兩企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無(wú)效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A21、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標(biāo)函【答案】D22、如果出現(xiàn)缺陷的生產(chǎn)設(shè)備不能在現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產(chǎn)設(shè)備移出現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)。A.業(yè)主B.業(yè)主代表C.工程師代表D.工程師【答案】A23、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對(duì)延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對(duì)承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長(zhǎng)及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤(rùn)的要求【答案】A24、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B25、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費(fèi)用增加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價(jià)格。A.基準(zhǔn)日期B.合同生效C.工程師通知開工D.開工日期【答案】A26、如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，則當(dāng)工程師提出剝露檢驗(yàn)要求時(shí)，承擔(dān)由于檢驗(yàn)所產(chǎn)生的費(fèi)用的是()。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.如果檢驗(yàn)的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔(dān)全部費(fèi)用，否則，將由承包商承擔(dān)全部費(fèi)用【答案】B27、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款額，付款時(shí)間在()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計(jì)量后的56C.工程師收到報(bào)表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】C28、依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人公示中標(biāo)候選人的公示期不得少于()日。A.lB.2C.3D.5【答案】C29、在()后，承包商應(yīng)仔細(xì)檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標(biāo)通知C.進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)D.提供設(shè)計(jì)文件【答案】A30、如果承包商因工程師未能及時(shí)簽發(fā)付款證書而終止合同，則應(yīng)提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B31、根據(jù)我國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)方式不包括()。A.議標(biāo)B.公開招標(biāo)C.邀請(qǐng)招標(biāo)D.分兩階段進(jìn)行招標(biāo)【答案】A32、在下列各項(xiàng)中，符合代理特征的是()。A.代理人不應(yīng)僅限于代理權(quán)限內(nèi)實(shí)施代理行為(濫用代理權(quán))B.代理人以自己的名義實(shí)施代理行為C.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立地表現(xiàn)自己的意思D.代理結(jié)果歸屬代理人【答案】C33、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的是()。A.投標(biāo)單位董事長(zhǎng)的父親B.投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標(biāo)項(xiàng)目所在地統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)【答案】A34、合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對(duì)方履行合同【答案】C35、根據(jù)《民事訴訟法》，證據(jù)必須符合()要求。A.真實(shí)性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性D.真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、公正性【答案】C36、某工程施工合同爭(zhēng)議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A37、設(shè)備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責(zé)任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結(jié)果分析【答案】D38、工程師管理合同過程中，無(wú)權(quán)處理的事項(xiàng)是()。A.指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因B.撤銷對(duì)承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業(yè)主的職責(zé)D.為了檢驗(yàn)承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C39、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，工程師應(yīng)在收到承包商要求索賠的最終詳細(xì)報(bào)告后()內(nèi)作出回應(yīng)，表示批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)并附具體意見。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D40、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A41、下列關(guān)于聯(lián)營(yíng)體的說法，錯(cuò)誤的是()。A.聯(lián)營(yíng)體的各成員在履行合同上對(duì)業(yè)主負(fù)有連帶責(zé)任B.聯(lián)營(yíng)體的牽頭方應(yīng)由聯(lián)營(yíng)體各方認(rèn)可C.如果承包商是依法組建的聯(lián)營(yíng)體，應(yīng)向工程師通知誰(shuí)是聯(lián)營(yíng)體的牽頭方D.未經(jīng)業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營(yíng)體的法律地位【答案】C42、在我國(guó)，依法代表國(guó)家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國(guó)務(wù)院B.國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國(guó)家工商總局【答案】B43、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計(jì)算。A.簽發(fā)初步驗(yàn)收證書B.啟動(dòng)試車C.性能驗(yàn)收試驗(yàn)D.簽發(fā)最終驗(yàn)收證書【答案】A44、甲公司按合同向乙公司交付一套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求，則甲方應(yīng)按照()履行。A.地方標(biāo)準(zhǔn)B.乙方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】C45、組建編制設(shè)備工程合同的團(tuán)隊(duì)時(shí)，團(tuán)隊(duì)人員的知識(shí)構(gòu)成至少應(yīng)包括()。A.設(shè)備工程技術(shù)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)和法律知識(shí)B.設(shè)備工程技術(shù)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)和管理知識(shí)C.商務(wù)知識(shí)、管理知識(shí)和法律知識(shí)D.管理知識(shí)、法律知識(shí)和設(shè)備工程技術(shù)知識(shí)【答案】A46、根據(jù)《合同法》，除當(dāng)事人另有約定外，書面合同的成立時(shí)間是()。A.標(biāo)的物交付時(shí)B.雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時(shí)C.定金支付時(shí)D.承諾到達(dá)時(shí)【答案】B47、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身?yè)p害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉(cāng)儲(chǔ)者【答案】B48、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A49、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無(wú)正當(dāng)理由延誤了竣工試驗(yàn)，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B50、如果承包商需要另外臨時(shí)征地作為附加工作區(qū)域，應(yīng)當(dāng)征得()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.政府主管部門【答案】B多選題（共20題）1、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，最終決算應(yīng)包括的內(nèi)容有()。A.承包商完成設(shè)備工程的全部?jī)r(jià)值B.退還保留金C.竣工結(jié)算額D.根據(jù)合同核實(shí)和確定業(yè)主應(yīng)付給承包商或承包商應(yīng)付給業(yè)主的其他費(fèi)用E.索賠引起相應(yīng)變化的款額【答案】AD2、設(shè)備工程合同履行期間，承包人具有()情形的，發(fā)包人有權(quán)請(qǐng)求解除該設(shè)備工程合同。A.明確表示不履行合同主要義務(wù)的B.采用不合格的材料進(jìn)行施工的C.將承包的設(shè)備工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的D.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的E.不能在合同約定的期限內(nèi)完工的【答案】ACD3、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，下列選項(xiàng)中，屬于工程監(jiān)理單位安全責(zé)任的有()。A.應(yīng)當(dāng)依法取得安全生產(chǎn)許可證，并在許可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)B.不得與建設(shè)單位的有利害關(guān)系C.在實(shí)施監(jiān)理前，就設(shè)計(jì)文件向施工單位作出說明和技術(shù)交底D.按照工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)理E.施工單位對(duì)嚴(yán)重安全事故隱患拒不整改的，及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告【答案】D4、下列選項(xiàng)中，屬于行政責(zé)任方式的有()。A.罰款B.拘留C.管制D.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)E.消除危險(xiǎn)【答案】AD5、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，下列關(guān)于招標(biāo)人采取兩階段招標(biāo)的說法，正確的有()。A.只有大型項(xiàng)目方可分兩階段進(jìn)行招標(biāo)B.招標(biāo)人應(yīng)在精確擬定技術(shù)規(guī)格后實(shí)施招標(biāo)C.第一階段投標(biāo)人只提交技術(shù)建議書D.要求提交投標(biāo)保證金的投標(biāo)人在第二階段提交E.只有第一階段技術(shù)商務(wù)報(bào)價(jià)通過評(píng)審的投標(biāo)人方可參加第二階段投標(biāo)【答案】CD6、按照《擔(dān)保法》的規(guī)定，下列選項(xiàng)正確的是()。A.債權(quán)人和保證人訂立書面保證合同后，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，由保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任B.所有抵押合同均自簽訂之日起生效C.留置是債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人或第三人的動(dòng)產(chǎn)D.質(zhì)押包括動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押和不動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押E.定金應(yīng)以書面形式約定，定金數(shù)額最高不得超過主合同標(biāo)的額的20%【答案】A7、招標(biāo)文件的作用表現(xiàn)在()。A.是廣泛吸引投標(biāo)人參與競(jìng)爭(zhēng)的文件B.是一種有限競(jìng)爭(zhēng)的招標(biāo)方式C.是投標(biāo)人準(zhǔn)備投標(biāo)文件和參加投標(biāo)的依據(jù)D.是招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的行為準(zhǔn)則和評(píng)標(biāo)的重要依據(jù)E.是招標(biāo)人和投標(biāo)人訂立合同的基礎(chǔ)【答案】CD8、根據(jù)我國(guó)《合同法》，合同訂立的必經(jīng)程序有()。A.要約B.要約--再要約C.承諾D.簽訂書面合同E.公證【答案】AC9、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，承包商實(shí)施工程期間，遭遇不可預(yù)見的物質(zhì)條件時(shí)，有權(quán)索賠工期和費(fèi)用。該物質(zhì)條件包括()。A.現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件B.現(xiàn)場(chǎng)人為的物質(zhì)障礙C.現(xiàn)場(chǎng)污染物D.現(xiàn)場(chǎng)水文條件E.現(xiàn)場(chǎng)氣候條件【答案】ABCD10、甲建設(shè)單位和乙施工企業(yè)就施工材料質(zhì)量缺陷引發(fā)了施工合同糾紛后，甲準(zhǔn)備起訴乙。此時(shí)，甲可以向()的人民法院提起訴訟。A.甲建設(shè)單位所在地B.施工材料供方所在地C.施工合同訂立地D.工程所在地E.乙施工企業(yè)所在地【答案】D11、按照我國(guó)《民法通則》的規(guī)定，行為人實(shí)施無(wú)權(quán)代理行為后，被代理人依法享有()。A.追認(rèn)權(quán)B.催告權(quán)C.撤銷權(quán)D.默認(rèn)權(quán)E.拒絕權(quán)【答案】A12、承包商因業(yè)主要求的錯(cuò)誤導(dǎo)致?lián)p失后，獲得補(bǔ)償須滿足的條件有()。A.業(yè)主要求中的錯(cuò)誤影響了承包商的工作B.此錯(cuò)誤導(dǎo)致工程暫停C.此錯(cuò)誤導(dǎo)致承包商產(chǎn)生了實(shí)際損失D.此錯(cuò)誤是工程師認(rèn)真檢查也不能發(fā)現(xiàn)的E.此錯(cuò)誤是一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商認(rèn)真檢查也無(wú)法發(fā)現(xiàn)的【答案】AC13、下列行為中，屬于意思表示不真實(shí)的有()。A.欺詐行為B.脅迫行為C.惡意串通行為D.規(guī)避法律行為E.在誤解情況下實(shí)施的行為【答案】CD14、按照我國(guó)《合同法》的規(guī)定，合同履行中當(dāng)事人的抗辯權(quán)包括()。A.不履行抗辯權(quán)B.同時(shí)履行抗辯權(quán)C.不履行時(shí)間抗辯權(quán)D.后履行一方的抗辯權(quán)E.先履行一方的抗辯權(quán)【答案】BD15、設(shè)備工程合同履行過程中，合同控