上傳人：y***

認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個(gè)人認(rèn)證

認(rèn)證主體：楊**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：四川

IP屬地：四川 上傳時(shí)間：2023-05-28 格式：DOCX 頁數(shù)：58 大?。?0.22KB 積分：15 舉報(bào) 版權(quán)申訴

設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同復(fù)習(xí)資料?？?/p>

單選題（共100題）1、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實(shí)施過程和實(shí)施方法的重要依據(jù)的是()。A.設(shè)計(jì)文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書D.中標(biāo)通知書【答案】C2、設(shè)備工程的竣工試驗(yàn)，通常包括啟動(dòng)前試驗(yàn)、啟動(dòng)試驗(yàn)和()。A.混凝土試塊檢驗(yàn)B.鋼筋強(qiáng)度檢驗(yàn)C.工程材料試驗(yàn)D.試運(yùn)行【答案】D3、如果業(yè)主打算更換工程師，應(yīng)提前()天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D4、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A5、如果出現(xiàn)缺陷的生產(chǎn)設(shè)備不能在現(xiàn)場修復(fù)，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產(chǎn)設(shè)備移出現(xiàn)場修復(fù)。A.業(yè)主B.業(yè)主代表C.工程師代表D.工程師【答案】A6、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報(bào)酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B7、行為人對行為內(nèi)容有重大誤解而實(shí)施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。A.意思表示真實(shí)B.行為不得違反法律C.行為人具有相應(yīng)的行為能力D.行為不得違反社會公共利益【答案】A8、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應(yīng)在()之前。A.開工日期B.簽發(fā)付款證書C.簽發(fā)接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C9、設(shè)備工程項(xiàng)目合同體系分析的重點(diǎn)在于()。A.不同合同間的工作協(xié)調(diào)B.檢核合同成立所必備的條款C.均衡雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)D.設(shè)計(jì)特殊事件的處理機(jī)制【答案】A10、某建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)時(shí)，三家投標(biāo)人組成了聯(lián)合體參加競標(biāo)，最終該聯(lián)合體中標(biāo)，應(yīng)與招標(biāo)人簽訂合同的是()。A.聯(lián)合體B.聯(lián)合體各方C.聯(lián)合體中的牽頭人D.聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方【答案】B11、承包商應(yīng)按照()，為業(yè)主人員提供必要的設(shè)施。A.業(yè)主要求中的規(guī)定B.投標(biāo)書附錄的規(guī)定C.工程師的指示D.業(yè)主人員的需要【答案】A12、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標(biāo)函后的28天內(nèi)B.簽訂合同后的28天內(nèi)C.收到開工通知后的28天內(nèi)D.設(shè)備工程合同生效前【答案】A13、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，由施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人【答案】B14、在市場經(jīng)濟(jì)條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。A.財(cái)產(chǎn)關(guān)系B.人身關(guān)系C.支配關(guān)系D.生產(chǎn)關(guān)系【答案】A15、《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實(shí)現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個(gè)月。A.1B.2C.3D.4【答案】B16、設(shè)備監(jiān)理工程師的合同管理對象是()。A.合同內(nèi)容B.設(shè)備工程C.監(jiān)理合同D.設(shè)備合同【答案】D17、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A.開標(biāo)B.組織現(xiàn)場踏勘C.發(fā)出投標(biāo)邀請書D.發(fā)布招標(biāo)公告【答案】D18、交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當(dāng)采購方不同意接收時(shí)，由供貨方負(fù)責(zé)()。A.包換B.保修C.包修D(zhuǎn).包修或包換【答案】D19、在承包商負(fù)責(zé)照管期間，由于業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)中所列的風(fēng)險(xiǎn)以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔(dān)修正該項(xiàng)損失的費(fèi)用。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.保險(xiǎn)公司【答案】B20、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列情形中，可以作為招標(biāo)人延緩或推遲開標(biāo)理由的是()。A.評標(biāo)委員會未組建B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當(dāng)行為C.擬主持招標(biāo)的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人因故不能主持D.投標(biāo)人對開標(biāo)時(shí)間有異議【答案】B21、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，必須實(shí)行招標(biāo)的項(xiàng)目是()。A.外商投資工業(yè)項(xiàng)目B.涉及國家安全工程C.關(guān)系社會公共利益的大型基礎(chǔ)設(shè)施D.搶險(xiǎn)救災(zāi)工程【答案】C22、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B23、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)由()主持，邀請所有投標(biāo)人參加。A.招標(biāo)地建設(shè)主管部門B.工程項(xiàng)目所在地建設(shè)主管部門C.招標(biāo)人D.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)【答案】C24、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。A.無過錯(cuò)B.過錯(cuò)C.推定過錯(cuò)D.混合【答案】A25、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標(biāo)的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護(hù)人的B.債權(quán)人下落不明的C.債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權(quán)人主張?zhí)岽娴摹敬鸢浮緿26、執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)的合同，當(dāng)事人一方逾期提貨時(shí)恰遇政府指導(dǎo)價(jià)格上漲，應(yīng)按()執(zhí)行A.原價(jià)格B.新價(jià)格C.原價(jià)和新價(jià)的平均價(jià)格D.當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格【答案】B27、承包商承擔(dān)照管工程和貨物的全部職責(zé)的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時(shí)間屆滿C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書【答案】C28、甲、乙兩家企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A29、設(shè)備采購合同，供貨方負(fù)責(zé)代運(yùn)設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準(zhǔn)。A.發(fā)運(yùn)設(shè)備時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記B.采購方收到設(shè)備C.采購方在承運(yùn)部門簽收設(shè)備單上簽收D.供貨方將設(shè)備交到承運(yùn)部門【答案】A30、根據(jù)《民事訴訟法》，因設(shè)備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.合同簽訂地C.合同標(biāo)的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D31、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。A.設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C32、承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補(bǔ)。A.竣工時(shí)間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B33、FIDIC新黃皮書對扣除保留金的規(guī)定是()。A.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的10%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的5%B.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的5%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的10%C.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的10%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的5%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的5%【答案】B34、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的起始時(shí)間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B35、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評標(biāo)委員會經(jīng)過評審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以()。A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件B.降低評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，宣布綜合得分最高者中標(biāo)C.向招標(biāo)人建議中標(biāo)候選人，由招標(biāo)人酌情決定D.否決所有投標(biāo)【答案】D36、在()后，承包商應(yīng)仔細(xì)檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標(biāo)通知C.進(jìn)駐現(xiàn)場D.提供設(shè)計(jì)文件【答案】A37、中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人具有()效力。A.要約B.要約邀請C.行政D.法律【答案】D38、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃?xì)夤薨l(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個(gè)最能支持某廠立場()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實(shí)不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應(yīng)由其自負(fù)D.該戶居民應(yīng)向提供給其爐具的人索賠【答案】A39、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力是指()。A.招標(biāo)人是具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體B.招標(biāo)人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)法人C.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)人員D.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的專家?guī)臁敬鸢浮緾40、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款額，付款時(shí)間在()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計(jì)量后的56C.工程師收到報(bào)表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】C41、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商在()前不能合理預(yù)見”。A.提交投標(biāo)書日期B.基準(zhǔn)日期C.實(shí)施工程D.進(jìn)入現(xiàn)場【答案】A42、在委托代理中，代理人享有代理權(quán)的依據(jù)是()。A.委托合同B.委托授權(quán)行為C.人民法院指定D.法律規(guī)定【答案】B43、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D44、在()后，承包商應(yīng)清除并運(yùn)走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時(shí)工程，使現(xiàn)場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。A.工程竣工B.業(yè)主接收工程C.簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C45、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，生產(chǎn)者采取召回措施責(zé)任的起始時(shí)間為產(chǎn)品“投入流通后”，該時(shí)間從()時(shí)起算。A.產(chǎn)品離開生產(chǎn)者的成品倉庫B.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題C.產(chǎn)品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A46、在設(shè)備采購合同中，設(shè)備所有權(quán)自()時(shí)起轉(zhuǎn)移。A.支付定金B(yǎng).支付價(jià)款C.交付設(shè)備所有權(quán)憑證D.交付設(shè)備【答案】D47、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D48、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書，甲公司不服，應(yīng)在()前提起上訴。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日【答案】B49、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面的培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。A.進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)B.工程接收C.進(jìn)行工程竣工后試驗(yàn)D.簽發(fā)履約證書【答案】B50、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當(dāng)事人均有法律約束力，任何一方不得隨時(shí)解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時(shí)解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償【答案】D51、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評標(biāo)委員會成員的是()。A.投標(biāo)單位董事長的父親B.投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標(biāo)項(xiàng)目所在地統(tǒng)計(jì)局局長【答案】A52、經(jīng)濟(jì)生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無因管理D.不當(dāng)?shù)美敬鸢浮緽53、承包商應(yīng)從現(xiàn)場撤走所有屬于承包商的貨物的時(shí)限是()。A.工程通過竣工試驗(yàn)后B.業(yè)主接收工程前C.承包商收到履約證書后D.缺陷通知期屆滿前【答案】C54、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導(dǎo)致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認(rèn)可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應(yīng)當(dāng)向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯(cuò)【答案】A55、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D56、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進(jìn)度計(jì)劃如與()不相符，工程師可隨時(shí)通知承包商修改進(jìn)度計(jì)劃。A.實(shí)際進(jìn)度B.進(jìn)度計(jì)劃前鋒線C.承包商經(jīng)營計(jì)劃D.承包商人員培訓(xùn)安排【答案】A57、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21【答案】D58、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A.開標(biāo)B.組織現(xiàn)場踏勘C.發(fā)出投標(biāo)邀請書D.發(fā)布招標(biāo)公告【答案】D59、恢復(fù)地表是承包商的合同義務(wù)之一，下列關(guān)于地表恢復(fù)的說法，正確的是()。A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對地表的恢復(fù)工作B.如果工程師對單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復(fù)達(dá)到合同要求C.承包商的地表恢復(fù)工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成D.只有完成地表恢復(fù)工作，業(yè)主方可接收工程【答案】C60、根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。A.所有權(quán)、債權(quán)和用益物權(quán)B.動(dòng)產(chǎn)物權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)C.所有權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)D.抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)【答案】C61、根據(jù)《建筑法》，除國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向()申請領(lǐng)取施工許可證。A.建設(shè)單位所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門C.建設(shè)單位所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門【答案】B62、甲、乙兩企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A63、檢核表的核心思想是()。A.確定事件的邏輯關(guān)系B.持續(xù)改進(jìn)C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全過程【答案】B64、某建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的價(jià)格為500萬元，設(shè)計(jì)單位已接受委托方支付合同價(jià)的20%的定金，無正當(dāng)理由拒不履行合同義務(wù)，則委托方有權(quán)要求設(shè)計(jì)單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C65、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。A.社會B.權(quán)利義務(wù)C.道德D.人際【答案】B66、若由于業(yè)主原因使竣工試驗(yàn)無法按預(yù)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行，則承包商有權(quán)索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費(fèi)用支出，且含合理利潤C(jī).直接損失D.費(fèi)用支出，但不含合理利潤【答案】B67、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B68、下列有關(guān)合同解除的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力C.當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同D.當(dāng)事人單方行使解除權(quán)的，合同自通知到達(dá)對方時(shí)解除，對方有異議的，解除權(quán)消滅【答案】D69、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤的要求【答案】A70、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護(hù)欄被撞落后長時(shí)間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報(bào)告給的管理人員是()。A.班組長B.監(jiān)理工程師C.本單位負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師【答案】C71、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項(xiàng)目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項(xiàng)目B.部分使用國有資金投資的項(xiàng)目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項(xiàng)目D.使用外國政府貸款的項(xiàng)目【答案】C72、如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應(yīng)付款的根據(jù)是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)D.竣工結(jié)算【答案】A73、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。A.基準(zhǔn)日期前B.基準(zhǔn)日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A74、法律關(guān)系是一定的社會關(guān)系為法律規(guī)范調(diào)整時(shí)，在當(dāng)事人之間形成的()關(guān)系。A.道德關(guān)系B.權(quán)利義務(wù)關(guān)系C.人際關(guān)系D.民事關(guān)系【答案】B75、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯(cuò)誤的是()。A.交付設(shè)備B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)D.接受設(shè)備檢驗(yàn)【答案】C76、設(shè)備工程合同履行過程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設(shè)計(jì)C.加大資金收入D.調(diào)整合同計(jì)劃【答案】B77、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。A.工期、費(fèi)用和利潤B.費(fèi)用和利潤C(jī).工期和費(fèi)用D.工期和利潤【答案】C78、投標(biāo)人參加投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()送達(dá)投標(biāo)文件。A.投標(biāo)有效期內(nèi)B.評標(biāo)開始之前C.開標(biāo)時(shí)間之前D.中標(biāo)通知書發(fā)出之前【答案】C79、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，下列選項(xiàng)中，屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施的是()。A.建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計(jì)單位與施工班組進(jìn)行技術(shù)交底B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍C.實(shí)施爆破作業(yè)前，向公安機(jī)關(guān)申請領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》D.向建設(shè)行政主管部門報(bào)送安全施工措施的資料【答案】B80、根據(jù)我國《合同法》，要約的生效時(shí)間為()。A.要約人發(fā)出要約時(shí)B.要約到達(dá)受要約人時(shí)C.要約人通知受要約人時(shí)D.受要約人作出承諾時(shí)【答案】B81、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D82、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時(shí)，應(yīng)在()內(nèi)，及時(shí)提交索賠報(bào)告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D83、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢B.了解報(bào)價(jià)的構(gòu)成C.討論并共同確認(rèn)某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化【答案】A84、下列關(guān)于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進(jìn)行調(diào)解【答案】D85、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人少于()個(gè)時(shí)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。A.2B.3C.4D.5【答案】B86、下列關(guān)于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應(yīng)當(dāng)開庭審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議書面審理B.仲裁應(yīng)當(dāng)書面審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應(yīng)當(dāng)公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實(shí)【答案】A87、下列屬于民事法律關(guān)系客體中行為的是()。A.貨幣B.計(jì)算機(jī)軟件C.勘察設(shè)計(jì)單位為委托人完成勘察設(shè)計(jì)任務(wù)D.專利權(quán)【答案】C88、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，雙方應(yīng)在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。A.14B.28C.56D.84【答案】C89、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應(yīng)由()承擔(dān)違約責(zé)任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲連帶【答案】C90、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個(gè)工地，掉入沒有設(shè)置明顯標(biāo)志和采取安全措施的坑中，當(dāng)時(shí)未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風(fēng)襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時(shí)效應(yīng)于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時(shí)效應(yīng)于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時(shí)效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時(shí)效中斷【答案】B91、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B.質(zhì)權(quán)分為動(dòng)產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)質(zhì)權(quán)C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物【答案】C92、設(shè)備采購評標(biāo)結(jié)束后，由評標(biāo)委員會編寫評標(biāo)報(bào)告。評標(biāo)報(bào)告的內(nèi)容不應(yīng)當(dāng)包括()。A.爭議的解決方式B.評標(biāo)委員會的人員組成C.主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)D.推薦的中標(biāo)候選人【答案】A93、在生產(chǎn)安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會保險(xiǎn)外，還依法有權(quán)向()提出賠償要求。A.本單位安全生產(chǎn)管理人員B.政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門C.本單位D.本單位上級主管部門【答案】C94、在市場經(jīng)濟(jì)條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。A.財(cái)產(chǎn)關(guān)系B.人身關(guān)系C.支配關(guān)系D.生產(chǎn)關(guān)系【答案】A95、在FIDIC合同條件關(guān)于解決爭端的工作流程中，當(dāng)事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應(yīng)在()天內(nèi)作出決定。A.21B.28C.56D.84【答案】D96、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于費(fèi)用的解釋，正確的是()。A.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)，但不包括利潤B.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費(fèi)和利潤C(jī).費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和利潤D.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和利潤【答案】A97、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)由()頒發(fā)和管理。A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門B.煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)C.勞動(dòng)監(jiān)察主管部門D.建設(shè)行政主管部門【答案】D98、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A99、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價(jià)轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設(shè)備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時(shí)，乙有權(quán)請求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的行為D.變更甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價(jià)格【答案】C100、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價(jià)值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時(shí)，編制建議書的費(fèi)用由()承擔(dān)。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.業(yè)主和承包商共同【答案】C多選題（共40題）1、按照我國《合同法》的規(guī)定，合同履行中當(dāng)事人的抗辯權(quán)包括()。A.不履行抗辯權(quán)B.同時(shí)履行抗辯權(quán)C.不履行時(shí)間抗辯權(quán)D.后履行一方的抗辯權(quán)E.先履行一方的抗辯權(quán)【答案】BD2、在承攬合同中，承攬人的義務(wù)有()。A.按合同約定提供原材料并接受定作人對材料進(jìn)行檢驗(yàn)B.協(xié)助定作人辦理付款擔(dān)保手續(xù)C.對定作人提供的材料及時(shí)檢驗(yàn)D.接受定作人監(jiān)督檢查E.發(fā)現(xiàn)定作人的技術(shù)要求不合理應(yīng)及時(shí)通知定作人【答案】ACD3、根據(jù)《民法通則》，下列承擔(dān)法律責(zé)任的方式中，屬于承擔(dān)民事責(zé)任的方式有()。A.返還財(cái)產(chǎn)B.排除妨礙或消除危險(xiǎn)C.罰金D.支付違約金E.賠償損失【答案】ABD4、代理的特征有()。A.代理人在代理權(quán)限內(nèi)獨(dú)立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權(quán)是依據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生E.代理人應(yīng)當(dāng)在代理權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施代理行為【答案】AC5、按照《招投標(biāo)法》的規(guī)定，()可以不進(jìn)行招標(biāo)，采用直接發(fā)包的方式委托建設(shè)任務(wù)。A.施工單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬元人民幣B.重要設(shè)備的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬元人民幣C.監(jiān)理合同，單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬元人民幣D.項(xiàng)目總投資4000萬元，監(jiān)理合同單項(xiàng)合同估算價(jià)30萬元人民幣E.項(xiàng)目總投資2000萬元，監(jiān)理合同單項(xiàng)合同估算價(jià)30萬元人民幣【答案】A6、在設(shè)備工程合同履行過程中，也會發(fā)生業(yè)主索賠。下列關(guān)于業(yè)主索賠權(quán)利的說法，正確的有()。A.業(yè)主應(yīng)在發(fā)生索賠事件后的28天內(nèi)，提交索賠報(bào)告B.業(yè)主索賠的內(nèi)容包括有權(quán)得到的付款、缺陷通知期延長C.業(yè)主索賠的內(nèi)容包括費(fèi)用、利潤和竣工時(shí)間D.業(yè)主要求延長缺陷通知期的，應(yīng)在缺陷通知期期滿前發(fā)出通知E.業(yè)主的索賠額確定后，可從合同價(jià)格和支付證書中扣除【答案】BD7、買賣合同屬于()。A.雙務(wù)合同B.不要式合同C.有償合同D.實(shí)踐合同E.諾成合同【答案】ABC8、某施工單位組織編制深基坑的專項(xiàng)施工方案時(shí)實(shí)施的下列行為中，符合《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的有()。A.組織專家論證B.附具安全驗(yàn)算結(jié)果C.經(jīng)專職安全生產(chǎn)管理人員和項(xiàng)目經(jīng)理簽字報(bào)送監(jiān)理機(jī)構(gòu)D.經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字后實(shí)施E.由專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督實(shí)施【答案】ABD9、屬于設(shè)備工程合同變更的情況有()。A.業(yè)主的變更要求B.承包商提出的變更建議，并經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)C.業(yè)主提出的變更建議，并經(jīng)承包商批準(zhǔn)D.承包商管理制度調(diào)整E.政府領(lǐng)導(dǎo)的決定【答案】AB10、如果()履行過程中發(fā)生債權(quán)，債權(quán)人有權(quán)行使留置。A.買賣合同B.保管合同C.運(yùn)輸合同D.加工承攬合同E.施工合同【答案】BCD11、下列選項(xiàng)中，屬于行政責(zé)任方式的有()。A.罰款B.拘留C.管制D.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)E.消除危險(xiǎn)【答案】AD12、招標(biāo)文件的作用表現(xiàn)在()。A.是廣泛吸引投標(biāo)人參與競爭的文件B.是一種有限競爭的招標(biāo)方式C.是投標(biāo)人準(zhǔn)備投標(biāo)文件和參加投標(biāo)的依據(jù)D.是招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的行為準(zhǔn)則和評標(biāo)的重要依據(jù)E.是招標(biāo)人和投標(biāo)人訂立合同的基礎(chǔ)【答案】CD13、設(shè)備采購合同中，出賣人交付的設(shè)備品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同約定時(shí)，其后果為()。A.如果買受人同意利用，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)B.如果買受人同意利用，應(yīng)當(dāng)按合同約定支付價(jià)款C.買受人不同意利用時(shí)，出賣方負(fù)責(zé)包修或包換D.不能修理或調(diào)換的，買受方可以解除合同，并要求出賣人賠償損失E.不能修理或調(diào)換的，買受方可以解除合同，但不得要求出賣人賠償損失【答案】ACD14、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師提出變更的方式有()。A.由業(yè)主向承包商提出建議書B.工程師請求承包商提交變更建議書C.工程師向承包商發(fā)出變更建議書D.工程師直接發(fā)出變更指示E.由業(yè)主直接發(fā)出變更指示【答案】BD15、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，生產(chǎn)者承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產(chǎn)品使用者無過錯(cuò)D.主觀上存在故意E.產(chǎn)品缺陷與嚴(yán)重的損害后果之間存在因果關(guān)系【答案】BD16、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》規(guī)定，下列關(guān)于履約證書的敘述，正確的有()。A.履約證書是對全部或部分工程符合合同的竣工要求的確認(rèn)B.履約證書確認(rèn)了承包商根據(jù)合同已履行了其所有義務(wù)時(shí)工程的價(jià)值C.履約證書的簽發(fā)，無須承包商提出申請D.履約證書可證實(shí)承包商的義務(wù)已經(jīng)完成，但合同應(yīng)被認(rèn)為仍然有效E.履約證書可證實(shí)承包商的義務(wù)已經(jīng)完成，合同終止【答案】CD17、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交工程師審核的承包商文件包括()。A.操作和維修手冊B.合同規(guī)定的竣工文件C.質(zhì)量管理內(nèi)審文件D.指定分包商的資質(zhì)文件E.業(yè)主要求中規(guī)定的技術(shù)文件【答案】AB18、根據(jù)《勞動(dòng)合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知?jiǎng)趧?dòng)者本人或者額外支付勞動(dòng)者一個(gè)月工資，可以解除勞動(dòng)合同。A.勞動(dòng)者患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商，未能就變更勞動(dòng)合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的C.勞動(dòng)者同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動(dòng)者原因致使勞動(dòng)合同無效的；【答案】AB19、招標(biāo)文件的作用表現(xiàn)在()。A.是廣泛吸引投標(biāo)人參與競爭的文件B.是一種有限競爭的招標(biāo)方式C.是投標(biāo)人準(zhǔn)備投標(biāo)文件和參加投標(biāo)的依據(jù)D.是招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的行為準(zhǔn)則和評標(biāo)的重要依據(jù)E.是招標(biāo)人和投標(biāo)人訂立合同的基礎(chǔ)【答案】CD20、下列有關(guān)承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時(shí)生效B.采用電報(bào)形式作出承諾的，電報(bào)到達(dá)要約人時(shí)生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進(jìn)入要約人指定的郵箱時(shí)生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內(nèi)容時(shí)生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時(shí)生效【答案】BC21、根據(jù)我國相關(guān)規(guī)定，評標(biāo)方法包括()。A.經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(jià)法B.綜合打分法C.平均分值法D.經(jīng)驗(yàn)估計(jì)法E.設(shè)備壽命周期成本評標(biāo)價(jià)法【答案】AB22、選擇談判小組成員一般要考慮的方面有()。A.敏捷清晰的思維推理能力B.專業(yè)特長C.各專業(yè)知識有機(jī)整合D.談判小組的人員數(shù)量E.表達(dá)與傳遞信息的能力【答案】BCD23、在設(shè)備工程合同中，特殊事件的處理機(jī)制主要有()。A.暫停施工的處理機(jī)制B.法律變動(dòng)處理機(jī)制C.市場價(jià)格波動(dòng)處理機(jī)制D.索賠和爭端的解決機(jī)制E.不可抗力的處理機(jī)制【答案】D24、設(shè)備承攬合同中，定作人的主要義務(wù)有()。A.協(xié)助承攬人完成工作B.支付報(bào)酬C.保守秘密D.不得隨意變更工作事項(xiàng)、范圍E.領(lǐng)取承攬物、接收工作成果【答案】ABD25、判斷生產(chǎn)設(shè)備所有權(quán)歸屬業(yè)主的時(shí)間界限的情況有()。A.生產(chǎn)設(shè)備起運(yùn)B.生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)至現(xiàn)場C.承包商向制造商付款D.業(yè)主向承包商付款E.生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)工程師檢驗(yàn)認(rèn)可【答案】BD26、工程師可以指示承包商提交一份更新的進(jìn)度計(jì)劃的情形有()。A.承包商的實(shí)際進(jìn)度過慢可能導(dǎo)致無法在竣工時(shí)間內(nèi)完成全部設(shè)備工程B.承包商的實(shí)際進(jìn)度過快可能導(dǎo)致在竣工時(shí)間屆滿前完成全部設(shè)備工程C.異常不利的氣候條件致使實(shí)際進(jìn)度落后于承包商的現(xiàn)行進(jìn)度計(jì)劃D.業(yè)主人員造成的延誤致使實(shí)際進(jìn)度落后于承包商的現(xiàn)行進(jìn)度計(jì)劃E.業(yè)主雇用在現(xiàn)場的其他承包商提前完工致使實(shí)際進(jìn)度提前于承包商的現(xiàn)行進(jìn)度計(jì)劃【答案】ACD27、承包商因業(yè)主要求的錯(cuò)誤導(dǎo)致?lián)p失后，獲得補(bǔ)償須滿足的條件有()。A.業(yè)主要求中的錯(cuò)誤影響了承包商的工作B.此錯(cuò)誤導(dǎo)致工程暫停C.此錯(cuò)誤導(dǎo)致承包商產(chǎn)生了實(shí)際損失D.此錯(cuò)誤是工程師認(rèn)真