設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同押題練習(xí)試卷A卷附答案

設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同押題練習(xí)試卷A卷附答案

單選題（共100題）1、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，雙方應(yīng)在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。A.14B.28C.56D.84【答案】C2、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評標(biāo)委員會經(jīng)過評審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以()。A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件B.降低評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，宣布綜合得分最高者中標(biāo)C.向招標(biāo)人建議中標(biāo)候選人，由招標(biāo)人酌情決定D.否決所有投標(biāo)【答案】D3、一般情況下，設(shè)備工程在試運(yùn)行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財(cái)產(chǎn)。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.指定分包商【答案】A4、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進(jìn)入和占用現(xiàn)場的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補(bǔ)償。A.工期延長B.相應(yīng)費(fèi)用C.合理利潤D.工期延長和相應(yīng)費(fèi)用加合理利潤【答案】D5、國內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準(zhǔn)C.雙方對合同條款取得一致意見D.雙方簽署【答案】D6、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)活動不符合法律規(guī)定進(jìn)行投訴的，應(yīng)當(dāng)在自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。A.有關(guān)行政監(jiān)督部門B.仲裁機(jī)構(gòu)C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會【答案】A7、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應(yīng)由()承擔(dān)違約責(zé)任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲連帶【答案】C8、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經(jīng)對該部分工程進(jìn)行了竣工試驗(yàn)D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款【答案】A9、生產(chǎn)設(shè)備在運(yùn)輸過程中涉及的各類保險，應(yīng)由()負(fù)責(zé)辦理投保手續(xù)。A.承包商B.業(yè)主C.承運(yùn)人D.設(shè)備供應(yīng)商【答案】A10、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個設(shè)備工程或單位工程后進(jìn)行竣工后試驗(yàn)，確定可以開始試驗(yàn)日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業(yè)主【答案】D11、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面的培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。A.進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)B.工程接收C.進(jìn)行工程竣工后試驗(yàn)D.簽發(fā)履約證書【答案】B12、保險作為風(fēng)險轉(zhuǎn)移的手段之一，其功能在于()。A.避免風(fēng)險事件的發(fā)生B.避免風(fēng)險事件對保險標(biāo)的的損害C.發(fā)生風(fēng)險事件后得到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償D.發(fā)生風(fēng)險事件后轉(zhuǎn)移責(zé)任【答案】C13、施工單位對建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理的是()。A.對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進(jìn)行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B14、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責(zé)任”是指()。A.訂立合同時，由于本方對合同風(fēng)險估計(jì)不足，履行過程中受到的損失應(yīng)由自己負(fù)責(zé)B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導(dǎo)致的損失，應(yīng)由委托人承擔(dān)C.由于本方授權(quán)簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責(zé)任D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】D15、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個有經(jīng)驗(yàn)的承包商在()前不能合理預(yù)見”。A.提交投標(biāo)書日期B.基準(zhǔn)日期C.實(shí)施工程D.進(jìn)入現(xiàn)場【答案】A16、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。A.業(yè)主B.評標(biāo)委員會C.監(jiān)理工程師D.監(jiān)理工程師代表【答案】A17、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應(yīng)提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B18、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人少于()個時，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。A.2B.3C.4D.5【答案】B19、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設(shè)備的義務(wù)B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)D.出賣人應(yīng)支付違約金，違約金不足以彌補(bǔ)買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金【答案】B20、單位工程的竣工試驗(yàn)，承包商由于業(yè)主應(yīng)負(fù)責(zé)的原因遇到妨礙達(dá)14天以上，正確的處理方法是()。A.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程B.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗(yàn)C.工程師應(yīng)另行通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期D.承包商可自行完成竣工試驗(yàn)【答案】A21、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B22、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個設(shè)備工程或單位工程后進(jìn)行竣工后試驗(yàn)，確定可以開始試驗(yàn)日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業(yè)主【答案】D23、甲因需資金，將手中一張匯票質(zhì)押給乙。根據(jù)《物權(quán)法》，乙對該匯票的質(zhì)權(quán)自+()時成立。A.甲將匯票交付于乙B.匯票登記C.甲將匯票提存于公證處D.質(zhì)押合同簽字【答案】A24、津?yàn)I工程公司是設(shè)立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津?yàn)I工程公司辦理安全生產(chǎn)許可證時，應(yīng)當(dāng)向()提出申請。A.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門B.國務(wù)院負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門C.天津市人民政府建設(shè)行政主管部門D.天津市人民政府責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門【答案】C25、承包商按照工程師的指示更新了進(jìn)度計(jì)劃，并按照新的進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施設(shè)備工程。承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險和費(fèi)用的是()。A.工程師承擔(dān)風(fēng)險，承包商承擔(dān)費(fèi)用B.工程師承擔(dān)風(fēng)險，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用C.承包商承擔(dān)風(fēng)險和費(fèi)用D.業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險和費(fèi)用【答案】C26、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標(biāo)函【答案】D27、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。A.無過錯B.過錯C.推定過錯D.混合【答案】A28、在設(shè)備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C29、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C30、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。A.實(shí)體民事權(quán)利B.勝訴權(quán)C.起訴權(quán)D.抗辯權(quán)【答案】B31、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)【答案】A32、甲給乙發(fā)的要約中表明：“本要約9月10日前答復(fù)有效”，乙在9月5日以電報(bào)的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報(bào)，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B33、合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同【答案】C34、下列關(guān)于留置擔(dān)保的說法中，正確的是()。A.定做人未向承攬人支付報(bào)酬，承攬人可以對工作成果實(shí)施留置B.可以留置的財(cái)產(chǎn)包括不動產(chǎn)C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實(shí)施留置D.承攬合同、設(shè)備工程合同都屬于法定可以采用留置擔(dān)保形式的合同【答案】A35、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A36、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報(bào)酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B37、設(shè)備工程合同的計(jì)價方式不同，雙方當(dāng)事人的風(fēng)險分擔(dān)不同，承包商承擔(dān)風(fēng)險最多的合同計(jì)價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費(fèi)用D.混合合同【答案】B38、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗(yàn)的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗(yàn)申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標(biāo)明的竣工日期【答案】D39、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款額，付款時間在()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計(jì)量后的56C.工程師收到報(bào)表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】C40、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時間周期是()。A.1周B.2周C.1個月D.2個月【答案】C41、設(shè)備工程安裝中，如果由采購方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。A.提供現(xiàn)場的地下管線資料B.派出必要的現(xiàn)場服務(wù)人員C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定D.整個安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場人員指導(dǎo)下進(jìn)行【答案】A42、某建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)時，三家投標(biāo)人組成了聯(lián)合體參加競標(biāo)，最終該聯(lián)合體中標(biāo)，應(yīng)與招標(biāo)人簽訂合同的是()。A.聯(lián)合體B.聯(lián)合體各方C.聯(lián)合體中的牽頭人D.聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方【答案】B43、每個設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由()保管。A.合同管理部門B.財(cái)務(wù)管理部門C.合同執(zhí)行部門D.技術(shù)管理部門【答案】A44、《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，礦山、建筑施工單位和危險物品的()單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲存B.生產(chǎn)、使用、儲存C.生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用D.生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存【答案】D45、設(shè)備采購合同，供貨方負(fù)責(zé)代運(yùn)設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準(zhǔn)。A.發(fā)運(yùn)設(shè)備時承運(yùn)部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記B.采購方收到設(shè)備C.采購方在承運(yùn)部門簽收設(shè)備單上簽收D.供貨方將設(shè)備交到承運(yùn)部門【答案】A46、設(shè)備工程合同履行過程中，合同實(shí)施情況跟蹤的對象不包括()。A.具體合同事件B.設(shè)備工程進(jìn)度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D47、因產(chǎn)品缺陷導(dǎo)致?lián)p害的受害人依法提出賠償請求時，該產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系的外部責(zé)任主體是()。A.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和運(yùn)輸者B.產(chǎn)品的銷售者和運(yùn)輸者C.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者D.產(chǎn)品的倉儲者和銷售者【答案】C48、FIDIC“新黃皮書”中，按合同規(guī)定的計(jì)量方法，實(shí)際支付給承包商的金額是()。A.進(jìn)度款B.結(jié)算款C.合同價格D.保留金【答案】C49、無權(quán)代理屬于()行為。A.無效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的【答案】D50、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內(nèi)鋼材市場價格發(fā)生波動，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于該鋼材采購合同計(jì)價的說法，正確的是()。A.雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計(jì)價B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計(jì)價C.賣方逾期交付標(biāo)的物的，遇價格下降時，按新的價格計(jì)價D.買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計(jì)價【答案】B51、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標(biāo)函后的28天內(nèi)B.簽訂合同后的28天內(nèi)C.收到開工通知后的28天內(nèi)D.設(shè)備工程合同生效前【答案】A52、恢復(fù)地表是承包商的合同義務(wù)之一，下列關(guān)于地表恢復(fù)的說法，正確的是()。A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對地表的恢復(fù)工作B.如果工程師對單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復(fù)達(dá)到合同要求C.承包商的地表恢復(fù)工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成D.只有完成地表恢復(fù)工作，業(yè)主方可接收工程【答案】C53、甲定做單位在乙處定做設(shè)備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執(zhí)行。A.仲裁委員會B.人民法院C.人民政府D.甲的上級主管部門【答案】B54、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的是()。A.建設(shè)用地使用權(quán)是建設(shè)用地使用權(quán)人對土地享有占有、使用和收益的權(quán)利B.建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立C.設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)，應(yīng)當(dāng)采取招標(biāo)、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B55、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D56、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C57、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B.質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物【答案】C58、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。A.產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時效期間為1年B.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起滿5年喪失C.產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷售者都應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任D.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者之日起滿20年喪失【答案】C59、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標(biāo)函后的28天內(nèi)B.簽訂合同后的28天內(nèi)C.收到開工通知后的28天內(nèi)D.設(shè)備工程合同生效前【答案】A60、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計(jì)算。A.簽發(fā)初步驗(yàn)收證書B.啟動試車C.性能驗(yàn)收試驗(yàn)D.簽發(fā)最終驗(yàn)收證書【答案】A61、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，編制建議書的費(fèi)用由()承擔(dān)。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.業(yè)主和承包商共同【答案】C62、甲廠業(yè)務(wù)員范某一直負(fù)責(zé)與乙廠的購銷業(yè)務(wù)，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權(quán)代理B.表見代理C.越權(quán)代理D.委托代理【答案】B63、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險的承擔(dān)原則是()。A.由出賣人負(fù)責(zé)B.由買受人承擔(dān)C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔(dān)D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)【答案】D64、某建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的價格為500萬元，設(shè)計(jì)單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當(dāng)理由拒不履行合同義務(wù)，則委托方有權(quán)要求設(shè)計(jì)單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C65、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C66、承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運(yùn)往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C67、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競爭行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D68、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品合同責(zé)任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A69、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗(yàn)的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B70、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應(yīng)在()內(nèi)，及時提交索賠報(bào)告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D71、基于安全施工的保障，在()前，承包商應(yīng)提供圍欄、照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施。A.進(jìn)入施工現(xiàn)場B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C72、設(shè)備工程合同履行過程中，合同實(shí)施情況跟蹤的對象不包括()。A.具體合同事件B.設(shè)備工程進(jìn)度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D73、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實(shí)施某一部分或全部設(shè)備工程后，負(fù)責(zé)對工程做好保護(hù)措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責(zé)任方【答案】C74、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于撤銷權(quán)消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒有行使C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內(nèi)沒有行使【答案】C75、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對許可證獲準(zhǔn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查D.產(chǎn)品自查自檢【答案】D76、根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標(biāo)公告屬于()。A.要約邀請B.要約C.再要約D.承諾【答案】A77、設(shè)備工程項(xiàng)目合同體系分析的重點(diǎn)在于()。A.不同合同間的工作協(xié)調(diào)B.檢核合同成立所必備的條款C.均衡雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)D.設(shè)計(jì)特殊事件的處理機(jī)制【答案】A78、“當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。”該規(guī)定屬于承擔(dān)違約責(zé)任形式中的()。A.采取補(bǔ)救措施B.賠償損失C.繼續(xù)履行D.違約金規(guī)則【答案】C79、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當(dāng)理由延誤了竣工試驗(yàn)，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B80、下列關(guān)于聯(lián)營體的說法，錯誤的是()。A.聯(lián)營體的各成員在履行合同上對業(yè)主負(fù)有連帶責(zé)任B.聯(lián)營體的牽頭方應(yīng)由聯(lián)營體各方認(rèn)可C.如果承包商是依法組建的聯(lián)營體，應(yīng)向工程師通知誰是聯(lián)營體的牽頭方D.未經(jīng)業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營體的法律地位【答案】C81、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D82、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯誤的是()。A.交付設(shè)備B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)D.接受設(shè)備檢驗(yàn)【答案】C83、由于業(yè)主原因造成竣工試驗(yàn)的延誤，承包商有權(quán)獲得的補(bǔ)償是()。A.竣工時間B.費(fèi)用C.費(fèi)用和利潤D.竣工時間、費(fèi)用和利潤【答案】C84、如果出現(xiàn)缺陷的生產(chǎn)設(shè)備不能在現(xiàn)場修復(fù)，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產(chǎn)設(shè)備移出現(xiàn)場修復(fù)。A.業(yè)主B.業(yè)主代表C.工程師代表D.工程師【答案】A85、在FIDIC合同條件關(guān)于解決爭端的工作流程中，當(dāng)事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應(yīng)在()天內(nèi)作出決定。A.21B.28C.56D.84【答案】D86、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。A.社會B.權(quán)利義務(wù)C.道德D.人際【答案】B87、由于設(shè)計(jì)人員錯誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)()。A.免收直接受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并支付賠償金B(yǎng).重新設(shè)計(jì)、并支付賠償金C.賠償委托人的實(shí)際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A88、在市場經(jīng)濟(jì)條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。A.財(cái)產(chǎn)關(guān)系B.人身關(guān)系C.支配關(guān)系D.生產(chǎn)關(guān)系【答案】A89、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C90、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護(hù)欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報(bào)告給的管理人員是()。A.班組長B.監(jiān)理工程師C.本單位負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師【答案】C91、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。A.承包人越級承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評標(biāo)委員行賄中標(biāo)D.承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進(jìn)行分包【答案】D92、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應(yīng)提前通知()。A.承包商B.項(xiàng)目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】A93、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A94、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，必須實(shí)行招標(biāo)的項(xiàng)目是()。A.外商投資工業(yè)項(xiàng)目B.涉及國家安全工程C.關(guān)系社會公共利益的大型基礎(chǔ)設(shè)施D.搶險救災(zāi)工程【答案】C95、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()個月內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B96、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對開標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()提出。A.開標(biāo)前B.提交投標(biāo)書時C.開標(biāo)現(xiàn)場D.確定招標(biāo)人前【答案】C97、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B98、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協(xié)議書的時限是()天內(nèi)。A.業(yè)主發(fā)出中標(biāo)函的28B.承包商收到中標(biāo)函的28C.承包商提交履約保證的14D.業(yè)主退還投標(biāo)保證的14【答案】B99、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A100、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時，保險金額應(yīng)為()。A.設(shè)備的購買價格B.設(shè)備的殘值C.設(shè)備的全部重置成本D.設(shè)備的制造成本【答案】C多選題（共40題）1、業(yè)主要保證現(xiàn)場的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業(yè)主指定的分包商E.業(yè)主雇用的其他承包商【答案】ABC2、按照《招標(biāo)投標(biāo)法》的要求，招標(biāo)人如果自行辦理招標(biāo)事宜，應(yīng)具備的條件包括()。A.有編制招標(biāo)文件的能力B.已發(fā)布招標(biāo)公告C.具有開標(biāo)場地D.有組織評標(biāo)的能力E.已委托公證機(jī)關(guān)公證【答案】AD3、中標(biāo)人按照約定或者經(jīng)招標(biāo)人同意，可以將中標(biāo)項(xiàng)目的()工作分包給他人完成。A.全部B.部分C.部分非主體D.非關(guān)鍵E.總價款三分之一以下的【答案】CD4、在設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同中，未經(jīng)設(shè)計(jì)人同意，委托人對設(shè)計(jì)人提交的設(shè)計(jì)資料及文件不得()。A.修改B.復(fù)制C.借閱D.向第三方轉(zhuǎn)讓E.用于本合同以外的項(xiàng)目【答案】ABD5、代理的特征有()。A.代理人在代理權(quán)限內(nèi)獨(dú)立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權(quán)是依據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生E.代理人應(yīng)當(dāng)在代理權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施代理行為【答案】AC6、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，下列作業(yè)人員中，屬于特種作業(yè)人員并且必須持證上崗的有()。A.垂直運(yùn)輸機(jī)械作業(yè)人員B.起重信號工C.安全生產(chǎn)管理員D.安裝拆卸工E.爆破作業(yè)人員【答案】ABD7、風(fēng)險管理內(nèi)容包括()。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險分析C.風(fēng)險評價D.風(fēng)險處置E.風(fēng)險回避【答案】ABCD8、基于現(xiàn)場保安，承包商可以允許進(jìn)入現(xiàn)場的經(jīng)授權(quán)的人員有()。A.承包商人員B.業(yè)主人員C.工程師通知承包商允許進(jìn)入現(xiàn)場的其他承包商的人員D.業(yè)主通知承包商允許進(jìn)入現(xiàn)場的其他承包商的人員E.政府主管部門的監(jiān)督檢查人員【答案】ABCD9、理論上對產(chǎn)品缺陷進(jìn)行分類時，產(chǎn)品缺陷包括()。A.設(shè)計(jì)缺陷B.制造缺陷C.包裝缺陷D.指示缺陷E.使用缺陷【答案】ABD10、非正常終止設(shè)備工程合同的情形有()。A.由業(yè)主終止B.由承包商終止C.因不可抗力終止D.根據(jù)法律終止E.因結(jié)清證明生效終止【答案】ABCD11、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，中標(biāo)人按照約定或者經(jīng)招標(biāo)人同意，可以將中標(biāo)項(xiàng)目的()工作分包給他人完成。A.全部B.部分關(guān)鍵性C.主體D.部分非關(guān)鍵性E.部分非主體【答案】D12、我國仲裁協(xié)議的法定內(nèi)容包括()。A.提請仲裁的意思表示B.約定仲裁事項(xiàng)C.仲裁費(fèi)用的負(fù)擔(dān)D.選擇仲裁委員會E.仲裁地點(diǎn)【答案】ABD13、設(shè)備工程委托招標(biāo)代理的，招標(biāo)代理人應(yīng)當(dāng)具備的條件有()。A.隸屬于建設(shè)行政主管部門B.經(jīng)工商登記取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照C.有從事設(shè)備工程代理咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)的相應(yīng)專業(yè)力量D.有一定數(shù)量取得招標(biāo)職業(yè)資格的專業(yè)人員E.有從事設(shè)備工程招標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)【答案】CD14、下列關(guān)于缺陷通知期的說法，正確的有()。A.缺陷通知期限由雙方在合同中規(guī)定B.缺陷通知期從業(yè)主接收工程之日起開始計(jì)算C.在簽發(fā)接收證書時尚未完成的工作，承包商應(yīng)在缺陷通知期屆滿期完成D.缺陷通知期到簽發(fā)履約證書之日止E.如果由于業(yè)主原因?qū)е陆桓渡a(chǎn)設(shè)備延誤，承包商不再承擔(dān)任何修復(fù)缺陷的義務(wù)【答案】ABC15、代理的特征有()。A.代理人在代理權(quán)限內(nèi)獨(dú)立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權(quán)是依據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生E.代理人應(yīng)當(dāng)在代理權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施代理行為【答案】AC16、評標(biāo)程序一般分為()等階段。A.資質(zhì)預(yù)審B.初評C.詳評D.技術(shù)評審E.商務(wù)評審【答案】BC17、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目，評標(biāo)委員會推薦三名中標(biāo)候選人的，排名第一的中標(biāo)候選人有下列情形的，招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人的有()。A.資質(zhì)等級由二級晉升一級B.因不可抗力提出不能履行合同C.參與其他同類工程項(xiàng)目投標(biāo)D.投標(biāo)期間與另一投標(biāo)人協(xié)商投標(biāo)報(bào)價E.放棄中標(biāo)【答案】BD18、按我國有關(guān)法律規(guī)定，質(zhì)量監(jiān)督部門在產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中正確的做法有()。A.任意數(shù)量抽取樣品B.向被檢查人收取檢驗(yàn)費(fèi)用C.要求被檢查者無償提供樣品D.按國務(wù)院規(guī)定列支檢驗(yàn)費(fèi)用E.不得向企業(yè)收取檢驗(yàn)費(fèi)用【答案】CD19、設(shè)備工程合同履行過程中，竣工驗(yàn)收的方式包括()。A.試車驗(yàn)收B.分段驗(yàn)收C.整個工程驗(yàn)收D.部分工程驗(yàn)收E.隱蔽工程驗(yàn)收【答案】BCD20、招標(biāo)文件的作用表現(xiàn)在()。A.是廣泛吸引投標(biāo)人參與競爭的文件B.是一種有限競爭的招標(biāo)方式C.是投標(biāo)人準(zhǔn)備投標(biāo)文件和參加投標(biāo)的依據(jù)D.是招標(biāo)投標(biāo)活動當(dāng)事人的行為準(zhǔn)則和評標(biāo)的重要依據(jù)E.是招標(biāo)人和投標(biāo)人訂立合同的基礎(chǔ)【答案】CD21、下列關(guān)于代理特征的表述，正確的有()。A.代理行為是代理人以被代理人的名義實(shí)施的行為B.代理行為產(chǎn)生的法律后果直接歸屬于被代理人C.代理人對任何行為均可實(shí)行代理D.被代理人必須具有民事行為能力E.代理權(quán)限是依據(jù)法律規(guī)定直接產(chǎn)生的【答案】AB22、某設(shè)備工程公開招標(biāo)時，下列關(guān)于合格的投標(biāo)人的描述，正確的有()。A.能夠提供合理報(bào)價B.具有完善的質(zhì)量保證體系C.具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利D.具有良好的銀行資信和商譽(yù)E.提供了足夠的擔(dān)?！敬鸢浮緽CD23、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，下列選項(xiàng)中，屬于工程監(jiān)理單位安全責(zé)任的有()。A.應(yīng)當(dāng)依法取得安全生產(chǎn)許可證，并在許可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)B.不得與建設(shè)單位的有利害關(guān)系C.在實(shí)施監(jiān)理前，就設(shè)計(jì)文件向施工單位作出說明和技術(shù)交底D.按照工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)理E.施工單位對嚴(yán)重安全事故隱患拒不整改的，及時向有關(guān)主管部門報(bào)告【答案】D24、設(shè)備工程采購的類型包括()。A.工程項(xiàng)目采購B.招標(biāo)采購C.設(shè)計(jì)一施工總承包采購D.貨物采購E.咨詢服務(wù)采購【答案】AD25、專利權(quán)的客體包括()。A.計(jì)算機(jī)軟件B.發(fā)明C.實(shí)用新型D.工程設(shè)計(jì)E.外觀設(shè)計(jì)【答案】BC26、在設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同中，未經(jīng)設(shè)計(jì)人同意，委托人對設(shè)計(jì)人提交的設(shè)計(jì)資料及文件不得()。A.修改B.復(fù)制C.借閱D.向第三方轉(zhuǎn)讓E.用于本合同以外的項(xiàng)目【答案】ABD27、某建設(shè)工程實(shí)施階段，建設(shè)單位分別與勘察設(shè)計(jì)院、監(jiān)理企業(yè)、施工企業(yè)簽訂了該工程的設(shè)計(jì)合同、委托監(jiān)理合同、施工承包合同；施工承包單位經(jīng)建設(shè)單位同意，將供熱與供冷系統(tǒng)分包給分包單位，施工承包單位還與建材供應(yīng)商簽訂了施工所需電料的采購合同。根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，該工程的參與各方，不得與該建設(shè)工程的監(jiān)理企業(yè)有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系的有()。A.施工承包單位B.電料供應(yīng)單位C.建設(shè)單位D.分包單位E.設(shè)計(jì)單位【答案】ABD28、業(yè)主針對履約保證可提出索賠的情形包括()。A.未能在竣工時間內(nèi)完成工程B.承包商未能確保履約保證在缺陷通知期期滿前持續(xù)有效C.拒絕按照合同向業(yè)主支付其應(yīng)付的金額D.未能在收到業(yè)主要求其糾正違約的通知后的合同規(guī)定時間內(nèi)糾正違約E.發(fā)生了業(yè)主有權(quán)終止合同的情