鋼構(gòu)合同書（5篇）

1/1鋼構(gòu)合同書（實(shí)用5篇）

鋼構(gòu)合同書第1篇發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

甲、乙雙方為配合完成本鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程，明確各自在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，根據(jù)合同法條例和工程具體情況，本著平等互利的原則，經(jīng)協(xié)商，簽定如下合同條款：

第一條：工程概況

1、工程名稱：_______________________

2、工程地點(diǎn)：_______________________

3、結(jié)構(gòu)層次：_______________________

4、建筑面積：_______________________

5、工程范圍：___________

6、設(shè)計(jì)單位：_______________________

第二條：承建方式

________

第三條：工程造價(jià)

本工程承包價(jià)為____萬人民幣，每平方米為____元。施工中發(fā)生的單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更，另行協(xié)商。

第四條：開、竣工日期

本工程根據(jù)甲、乙雙方議定的工期____天。施工中遇有下列情況工期應(yīng)順延：

1、因設(shè)計(jì)變更延誤的時(shí)間以及甲方造成的因素；

2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能連續(xù)施工所耽誤的時(shí)間；

3、非正常停電的時(shí)間；

4、人力不可抗拒自然災(zāi)害，乙方無法施工的時(shí)間。

第五條：雙方職責(zé)

(一)甲方：

1、甲方應(yīng)向乙方出示工程項(xiàng)目批準(zhǔn)及其他批準(zhǔn)手續(xù)。

2、開工前會(huì)同乙方施工圖審核，并協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場(chǎng)周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)。

3、會(huì)同乙方確定建筑物、道路和定位標(biāo)樁水準(zhǔn)點(diǎn)和座標(biāo)控制點(diǎn)、

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程所在地的居民、村組可能發(fā)生的矛盾，以及城建、土管、稅務(wù)部門等相關(guān)的矛盾與費(fèi)用。

5、做好施工現(xiàn)場(chǎng)的“三通一平”(即電通、路通、場(chǎng)地平整)工作。并提供乙方工程施工中的用電。

6、組織有關(guān)單位對(duì)設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)的技術(shù)資料進(jìn)行會(huì)審交底。

7、甲方指派____為工地代表，負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)和工程質(zhì)量監(jiān)督等事宜。

8、按合同規(guī)定及時(shí)向乙方支付工程款。

9、凡屬于配套工程，甲方自理土建項(xiàng)目必須服從乙方整體工程計(jì)劃安排、協(xié)調(diào)、施工。

(二)乙方：

1、向甲方提供工程施工圖紙并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)不當(dāng)所引起的后果，負(fù)責(zé)工程開工前的各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作。

2、按時(shí)向甲方提供材料質(zhì)量證明書。

3、做好分部項(xiàng)檢查驗(yàn)收。

4、確保工程質(zhì)量和施工安全、文明，嚴(yán)禁野蠻施工。

5、自覺遵守建筑單位的規(guī)章制度。

6、負(fù)責(zé)做好工程竣工交付后的回訪保修工作。

7、乙方指派____為工地代表，負(fù)責(zé)工地的全面管理工作。

8、配合甲方協(xié)調(diào)工程實(shí)施中相關(guān)的矛盾。

9、施工期間，發(fā)生的質(zhì)量、安全事故，均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不管。

第六條：付款及結(jié)算方法

按工程進(jìn)度分期支付，其中：

第七條：工程質(zhì)量與驗(yàn)收

1、乙方必須按施工圖紙及國家現(xiàn)行施工規(guī)范進(jìn)行施工，不得擅自變更和改動(dòng)。

2、乙方應(yīng)對(duì)全部現(xiàn)場(chǎng)操作、施工方法、技術(shù)措施的可靠性、安全性負(fù)完全責(zé)任。

3、工程所需材料均由乙方自組供應(yīng)，并且要符合國家規(guī)定的國標(biāo)材料。主要材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，經(jīng)甲方確認(rèn)后方可使用。

第八條：竣工驗(yàn)收

1、乙方應(yīng)在單位工程竣工前三日內(nèi)，通知甲方驗(yàn)收，如甲方在一周內(nèi)不能按時(shí)組織驗(yàn)收而又無正當(dāng)?shù)览頃r(shí)，或甲方經(jīng)使用后，視工程驗(yàn)收合格。

2、驗(yàn)收中，發(fā)生不符合質(zhì)量要求需要返工的項(xiàng)目，乙方應(yīng)在雙方商定的期限內(nèi)完成。

3、工程支付后，乙方應(yīng)主動(dòng)回訪，并對(duì)工程質(zhì)量終身維護(hù)。在()年保修期內(nèi)，發(fā)生確因施工責(zé)任質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)修理費(fèi)用，在保修期外收取材料修理費(fèi)用。

4、工程竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在十日內(nèi)給與乙方合同規(guī)定的工程款。

第九條：附則

本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

1、因甲方原因而造成乙方誤工，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方的誤工損失費(fèi)。

2、本工程競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)一次性包定，如變更增加造價(jià)另行計(jì)算，按乙方報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)同比例上下浮。

3、本合同履行過程中發(fā)生糾紛，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向人民法院訴訟。

4、本合同自甲、乙雙方簽字生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

鋼構(gòu)合同書第2篇甲方：____________

乙方：____________

按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，現(xiàn)就本建設(shè)工程具體施工事項(xiàng)，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商一致，達(dá)成如下合同條款：

一、工程概況

工程名稱：____________

工程地址：____________

承包范圍和內(nèi)容：____________________________________________________________

二、合同價(jià)款：

金額(大寫)：____________

三、雙方一般權(quán)利和義務(wù)

甲方責(zé)任：

a.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各施工單位之間的關(guān)系和現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)督。

b.做好施工現(xiàn)場(chǎng)三通一平，保證做好供電、供水。

c.甲方應(yīng)按時(shí)支付工程進(jìn)度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應(yīng)付貨款違約金。

2.乙方責(zé)任：

a.嚴(yán)格按圖施工，工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求，甲、乙雙方驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量.

b.做好現(xiàn)場(chǎng)文明施工、安全生產(chǎn)。

c.組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。

d.在施工過程中，乙方原因造成的事故由乙方負(fù)責(zé)。

e.服從甲方統(tǒng)一安排指揮。

f.由乙方原因造成工期拖延每天支付應(yīng)付貨款違約金。

四、合同工期

本合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。以合同簽訂之日起開始計(jì)算。

2.如遇以下情況，工期相應(yīng)順延：

a.甲方要求更改已確認(rèn)的設(shè)計(jì)方案影響工程進(jìn)度；

b.一周內(nèi)非乙方原因停電、停水8小時(shí)以上，影響正常施工；

c.甲方原因影響下一道工序施工；

d.未按合同規(guī)定支付工程款而影響施工工期；

e.不可抗力的因素如惡劣天氣(暴雨、高溫、地震、臺(tái)風(fēng))無法施工及政府行政行為而延誤工期；

f.甲方代表同意工期順延的其它情況。

五、工程質(zhì)量

乙方必須嚴(yán)格按照施工方案圖施工，接受監(jiān)理方及甲方代表監(jiān)督。

2.乙方在施工中若發(fā)生質(zhì)量問題，就及時(shí)報(bào)告甲方代表，協(xié)同解決。

六、工程款的支付和結(jié)算

本合同簽訂生效后，甲方支付乙方合同價(jià)款：計(jì)人民幣作為預(yù)付款；鋼構(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)付合同款計(jì)人民幣：；彩板進(jìn)場(chǎng)付合同款計(jì)人民幣，余款計(jì)人民幣在工程竣工驗(yàn)收合格后七天內(nèi)付清。余款作為工程保質(zhì)金，待保質(zhì)期滿后三日內(nèi)付清。

七、施工與設(shè)計(jì)變更

1.經(jīng)甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)資料，作為施工的有效依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改。

2.甲方需要變更設(shè)計(jì)的，必須作出設(shè)計(jì)修改通知書，乙方方可實(shí)施并組織施工，因?yàn)樵O(shè)計(jì)變更而造成的工期變更或者增加工程造價(jià)，必須另行協(xié)商。

八、糾紛解決辦法

任何一方違反本合同規(guī)定，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成時(shí)，可通過當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)關(guān)或人民法院訴訟途徑解決。

九、附則

本合同雙方簽字確認(rèn)后即生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求，付清工程款后終止，保修責(zé)任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2.合同履行過程中，雙方確認(rèn)的資料、圖紙、通知、簽證單、聯(lián)系單、會(huì)議紀(jì)要等均作為合同附件，具有與合同同等的約束力。

甲方(蓋章)____________乙方(蓋章)____________

負(fù)責(zé)人(簽字)____________負(fù)責(zé)人(簽字)____________

傳真：____________傳真：____________

手機(jī)：____________手機(jī)：____________

日期：____________日期：____________

鋼構(gòu)合同書第3篇甲方：______________

乙方：_________________

甲方因業(yè)務(wù)需要，由乙方安裝部分產(chǎn)品，雙方經(jīng)過協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議書：_________________

一、安裝的項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)：_________________

二、安裝的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和安裝報(bào)酬：_________________名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量安裝合計(jì)

三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

四、安裝的質(zhì)量要求：_________________

五、安裝的安全責(zé)任：_________________乙方確保規(guī)范、安全地完成上述安裝內(nèi)容，安裝過程中如發(fā)生人身、財(cái)產(chǎn)的損害事故的，乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任或者損失，與甲方無關(guān)；

六、安裝報(bào)酬的結(jié)算支付時(shí)間：_________________

七、違約責(zé)任：_________________乙方每逾期一天，支付違約金________元；甲方逾期付款的，按照每日萬分之二點(diǎn)一賠償利息損失；

八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時(shí)交由_______________縣人民法院裁判。

九、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。

甲方：______________

乙方：_________________

日期：______________

鋼構(gòu)合同書第4篇承攬方：________________________

代表人：____________

職務(wù)：____________

電話：____________

定作方：________________________

地址：____________

電話：____________

定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

第一條承攬項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目名稱：________________________。

2、項(xiàng)目地點(diǎn)：________________________。

3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：________________________。

4、建筑面積：________________________。

5、承攬方式：承攬方包工包料。

6、工期：本項(xiàng)目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計(jì)算。

7、共計(jì)：____________元。

第二條圖紙或技術(shù)資料

雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。

第三條定作方義務(wù)

(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。

(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗(yàn)收。

第四條承攬方義務(wù)

(1)按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目；

(2)參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

第五條項(xiàng)目變更

(1)承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作，因按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價(jià)款的.增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。

(2)承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。

第六條確定變更合同價(jià)款及工期

(1)發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。

(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。

第七條材料的提供

(1)由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；

(2)由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗(yàn)；

第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

(1)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。

(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國家規(guī)范要求

第九條項(xiàng)目驗(yàn)收和保修

(1)項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過驗(yàn)收。

第十條合同價(jià)款支付方式

1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：

雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。

第十一條違約責(zé)任

1、承攬方的違約責(zé)任

(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款；不同意利用的，重新制作。

(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款____________%違約金。

2、定作方的違約責(zé)任

(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失；

(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款____________%的違約金；

(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

甲方：____________乙方：____________

日期：____________年_______月_______日

鋼構(gòu)合同書第5篇甲方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

乙方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

甲方將黃家花園工程土建鋼筋制作、綁扎工程發(fā)包給乙方，為明確雙方職責(zé)，在平等互利的基礎(chǔ)上簽訂如下協(xié)議：

一、工程概況

1、工程名稱：黃家花園

2、建筑面積：平方米

3、工程工期：按現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度計(jì)劃

二、工程承包范圍

1、承包范圍：黃家花園工程圖紙中全部鋼筋內(nèi)容

2、具體工作內(nèi)容：

①材料場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸、裝卸。

②成型鋼筋的焊接

③與其他工種的配合施工。

④施工規(guī)范及常規(guī)要求。

⑤因設(shè)計(jì)變更引起的工程量增減或返工重做。

⑥施工中所需機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)安裝及退場(chǎng)搬運(yùn)。

⑦文明施工要求的場(chǎng)地整齊、清潔及機(jī)械保養(yǎng)等工作。

⑧鋼筋分類、分規(guī)格上架堆放整齊，材料標(biāo)牌標(biāo)色的懸掛，場(chǎng)內(nèi)整潔等工作。

3、承包方式：包清工

三、材料及工具

1、材料：

①材料進(jìn)場(chǎng)后需上報(bào)使用數(shù)量，在得到施工技術(shù)人員的書面準(zhǔn)許后方可使用

②乙方所領(lǐng)用材料必須如實(shí)填寫“材料領(lǐng)(退)料單”。

③鋼筋損耗不得超過1.5%，超出部分由承包班組負(fù)責(zé)材料費(fèi)用。

④附材：扎絲由承包人自購

2、工具：

①甲方提供垂直運(yùn)輸、切斷機(jī)、彎曲機(jī)、對(duì)焊機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)(成套)。

②乙方自備扳樁、鋼筋鉤、鋼筋剪刀(套)、切斷機(jī)刀片(副)標(biāo)記筆，個(gè)人自備工具以及手套、雨衣、雨靴等勞保用品。

③負(fù)責(zé)本工種機(jī)械的維修。

四、雙方職責(zé)與權(quán)限

(一)甲方

1、甲方委派仇兆軍同志為該工程現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人，協(xié)調(diào)安排施工。

2、甲方按照《建筑安裝工程施工驗(yàn)收規(guī)范》、市有關(guān)質(zhì)量文件規(guī)定、甲方ISO9001質(zhì)量體系及EHS管理體系要求對(duì)乙方施工進(jìn)行全過程質(zhì)量檢驗(yàn)管理與驗(yàn)收、環(huán)境安全和職工健康的監(jiān)督與檢查。

3、做好材料供應(yīng)工作，切實(shí)解決好施工用水、用電、垂直運(yùn)輸?shù)拿?，保證工程的順利施工。

4、在施工過程中，甲方檢查發(fā)現(xiàn)乙方未按安全、質(zhì)量、文明施工等要求施工或違返有關(guān)規(guī)定施工，甲方給乙方一次性50-500元罰款，并限期整改，整改無效，甲方有權(quán)單方面中止合同。

5、在由地方行業(yè)主管部門實(shí)施的.檢查中，如因乙方操作原因而未達(dá)到承包指標(biāo)或造成不良影響的，甲方給予乙方一次性500-3000元罰款，造成嚴(yán)重后果的，甲方有權(quán)單方面中止合同。

6、提供就餐地點(diǎn)及住宿

7、制定施工計(jì)劃

7、進(jìn)行技術(shù)交底

(二)乙方

乙方必須遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度，如有違返，甲方有權(quán)給予處罰。

1、乙方紀(jì)寶林同志為鋼筋班組施工負(fù)責(zé)人，參加工程生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，具體負(fù)責(zé)本專業(yè)的施工管理。

2、做好人員錄用工作，不得錄用有精神疾病、有傳染病人員或年齡大于50周歲的人員。

3、嚴(yán)禁將工程再分包。

4、新到人員必須先到項(xiàng)目部的安全科報(bào)到，先學(xué)習(xí)后上崗，否則發(fā)生一切工傷事故由承包人自行承擔(dān)。

5、嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度。服從甲方管理，在施工中尊重監(jiān)理工程師及甲方現(xiàn)場(chǎng)人員的指導(dǎo)意見，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系。

6、精心組織施工，在保證質(zhì)量的前提下以最快的速度來實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃的完成。

7、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按甲方技術(shù)人員交底及施工圖紙施工，克服質(zhì)量通病，搞好細(xì)部處理，做到一次成優(yōu)。

8、加強(qiáng)對(duì)職工的安全管理做好職工的安全教育工作，嚴(yán)格按安全操作規(guī)程施工，在施工中發(fā)生的安全事故一切費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。一次違章罰款，二次違章辭退。

9、節(jié)約材料，施工中做到工完料盡場(chǎng)地清，積極主動(dòng)創(chuàng)建市文明標(biāo)化工地

10、嚴(yán)格執(zhí)行施工進(jìn)度計(jì)劃，若乙方自身原因延誤工期，每延誤一天罰款1000元，經(jīng)甲方指出后無解決措施的，甲方將中止合同，并按已完成工程量的工程款85%結(jié)算。中途退場(chǎng)時(shí)甲方不承擔(dān)乙方任何費(fèi)用。

11、因質(zhì)量原因勒令退場(chǎng)的，按完成工程量80%結(jié)算，甲方不承擔(dān)其它任何費(fèi)用。

12、健康證、操作證等一切費(fèi)用自理，并且必須按上海市有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)證件，乙方可以委托甲方辦理，費(fèi)用在結(jié)算中扣除。

13、開工前提供甲方元備用金，作為乙方篩選人員工資備用金。

五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：“合格”

2、每次鋼筋綁扎后，通知甲方、監(jiān)理驗(yàn)收，若質(zhì)量一次達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)將按200-500元/次罰款。

3、若由于返工造成材料損失的除給予50-1000元/次罰款外，并按材料市價(jià)兩倍賠償。

4、由于