變電工程承攬合同（總結26篇）

變電工程承攬合同變電工程承攬合同篇1________________有限公司(甲方)________________有限公司(乙方)依照《________》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。乙方受甲方委托,承擔甲方________市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調(diào)試二、有關技術及服務要求：1、乙方應根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質(zhì)量、技術標準。3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行，符合質(zhì)量要求。4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。三、工程款項及費用的結算：1、工程款結算按執(zhí)行。2、工程預算款總計：________元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)3、本工程款分2次結清，其中：(1)、合同簽訂3天內(nèi)應付工程款的70%(計________元)(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。四、施工及竣工驗收：1、根據(jù)工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。2、乙方應在________年________月________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。甲方：(蓋章)________________乙方：(蓋章)________________代表：________________代表：________________變電工程承攬合同篇2建設單位(甲方)：施工單位(乙方)：施工單位地址：身份證號：甲乙雙方為了明確雙方的責任和權利，根據(jù)國家《合同法》和建筑工程建設有關的法律、法規(guī)，經(jīng)過平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同。一、工程名稱：二、工程承攬范圍：三、工程總價：四、工程款支付：乙方完成工程總量的50%，甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后，甲方支付80%的工程款。經(jīng)雙方驗收合格，甲方支付總工程款的95%，余留5%的工程款作為質(zhì)保金，一年內(nèi)未發(fā)生工程質(zhì)量問題，給予一次性付清。五、工程期限：工程于20xx年月日開工，到20xx年月日結束，工期天。提前一日完工獎元，延期一日完工罰元。六、工程質(zhì)量要求：乙方必須嚴格按照設計及國家驗收規(guī)范和質(zhì)量要求進行施工，如遇特殊施工的環(huán)境改變，需甲乙雙方的確認后，根據(jù)新的施工方案進行施工。乙方應及時、詳細的記錄施工進度，甲方監(jiān)理人員應及時核實質(zhì)量及工程量，經(jīng)雙方確認，作為工程款結算依據(jù)。乙方應服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，保質(zhì)保量按期完成工程。七、乙方必須辦理施工人員的工傷保險，凡施工期內(nèi)造成的一切意外損害事故，包括傷及人身、財產(chǎn)等責任均由乙方承擔。八、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日變電工程承攬合同篇3甲方：乙方：依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項，以雙方友好協(xié)商達成一致，訂立本合同。一、工程范圍：1、工程名稱：2、地址：3、工程要求：符合國家質(zhì)量標準。A、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。B、冷庫地面保溫容重30-35KG。C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。D、固化時間：1—15秒。E、施工平整度：5-7MM。F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.G、閉孔率:≥90%二、施式要求：1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。2、乙方施工過程中甲方提供食宿。3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質(zhì)量。4、包裝（桶）歸乙方回收。三、工程造價及結算方式：1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/M3=170000元。實際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實際丈量為準。2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。四、工期；1、每天施工量約：30—40M32、施工期間如停電等特殊原因工期順延。五、工程質(zhì)量保修及期限1、工程達不到約定質(zhì)量條件的`部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。2、工程保修期為12個月，正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責免費維修（如保溫層開裂，脫落）注，由于土建損壞造成的開裂，脫落乙方不任何負責。六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成到當?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。甲方：乙方：地址：地址：電話：電話：變電工程承攬合同篇4甲方：乙方：依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他的有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、施工地點及名稱1、施工地點：2、工程名稱：二、工程量：1、鋼結構：南北22.5m*東西21m*北立面5.5m*南立面7.5m高2、土建部分：①基礎②0.5—0.6m、1.2m、砌體(雙面抹灰)③灰土回填④地暖，雞爪灰墊層⑤地面磚鋪裝⑥混凝土樓梯(不含扶手、面磚鋪裝)⑦門口臺階、散水3、格柵吊頂4、地暖鋪裝5、內(nèi)墻紙面、石膏板(不含涂料)三、工程造價1、鋼結構部分：拾玖萬柒仟元2、土建部分：柒萬陸仟元3、吊頂部分：壹萬貳仟伍佰元4、地暖鋪裝：壹萬伍仟元5、內(nèi)墻紙面、石膏板、踢腳線：壹萬貳仟元合計：叁拾壹萬貳仟伍佰元(其中不含水電費、管理費及稅金)四、雙方的權利和義務：(一)甲方的權利和義務：負責水、電、路三通，舊建筑拆平，上級主管單位的協(xié)調(diào)，有權利對工程過程進行監(jiān)督管理，有問題在3日內(nèi)以書面形式告知乙方進行修改，否則視為無異議，施工期間如遇到與工程有關的各種糾紛由甲方負責，如耽誤工期，工期相應順延，因糾紛所造成的損失由甲方承擔費用，甲方負責乙方在現(xiàn)場施工期間的水電及住宿場所，負責工程竣工驗收，并履行結算付款義務。(二)乙方的權利和義務：乙方按材料表施工，乙方負責合同規(guī)定的工程量并服從甲方的管理，在合同規(guī)定期限內(nèi)竣工，在施工過程中，乙方有權利拒絕甲方不合理要求，并有權要求按第六條付款方式付清全部工程款。五、合同工期：工程于年月日開工，年月日完工。六、付款方式：簽訂協(xié)議，甲方付給乙方壹拾萬元整。鋼架完成再付乙方壹拾伍萬元整。主體完工、吊頂、紙面、石膏板、隔墻完工再付叁萬元整。剩余地面完工后(回填、地暖、地面磚)，一次性付清叁萬元。七、質(zhì)量驗收標準：甲方按照材料表驗收，甲方需在乙方完工10日內(nèi)對此工程進行驗收，否則視為合格。八、工程變更：工程變更所引起的費用，按實際發(fā)生額增減。九、安全：乙方在施工期間，造成的人身安全、財產(chǎn)安全，均由乙方承擔，本工程其它安全責任，甲方造成的安全責任甲方承擔，乙方造成的安全責任乙方承擔。十、其它：如遇人力不可抗拒的自然災害，工期相應順延，所造成的損失，由甲方負擔費用，乙方進行修復。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章生效。甲方：乙方：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：年月日年月日變電工程承攬合同篇5甲方：(發(fā)包方)________________乙方：(承包方)________________附：身份證復印件電話號碼本著互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協(xié)議。第一條工程概況1、裝修施工地點：___________________________________________2、工期：________年________月________日至________年________月________日本項工程預計費用________元人民幣。第二條材料供應的約定甲方提供的材料1、乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。3、乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。第三條關于工程質(zhì)量及驗收的約定1、乙方的工程質(zhì)量應當符合國家的相關質(zhì)量標準。2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。第四條有關安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。2、未經(jīng)甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。5、負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。第五條關于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結算的約定：工程款付款方式：1、布管驗收合格后支付工錢的________%，水電完工后支付________%，整體竣工驗收合格后支付________%2、乙方承包內(nèi)容：(可以選擇)1)水電開槽、布線、穿線、埋槽2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)3)水電施工的穿墻、打孔、切割4)開關面板安裝5)小五金、馬桶、的安裝6)后期燈具的安裝工程結算方式：按實結算：總價結算：________元/平米(套內(nèi)面積)第六條違約責任：1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。第七條糾紛處理方式：雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機關)訴訟解決。守約方為維護自己的權益，向人民法院訴訟，所花費的_____、誤工費、交通費，都由違約方承擔。第八條合同的變更和解除：1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。第九條。其它約定：因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。第十條附則(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。(四)合同有效期至_____________________。(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。(六)合同簽訂地：________大酒店特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶熑?。甲方簽?蓋章)：________________乙方簽字(蓋章)：________________________年________月________日變電工程承攬合同篇6甲方(定作方)：乙方(承攬方)：根據(jù)《_____》規(guī)定，結合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。一、加工制作內(nèi)容1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。2、制作內(nèi)容(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質(zhì)：;系列：;噸位：;單價約元(大寫：);(2)次鋼構材質(zhì)：;噸位：;單價約元(大寫：);(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。二、合同價款及結算方式1、合同總價暫定為元，(大寫)(以實際決算為準)。2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。3、結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。三、質(zhì)量要求1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規(guī)范要求。2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關質(zhì)量要求。3、要求第三方檢測單位為：(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□(2)其他檢測項目：。(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□四、交貨地點和時間1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。2、交貨時間：_______年_______月_______日開始提貨。五、包裝及運輸1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內(nèi)。2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。六、雙方權利及義務1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙?zhí)?，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。4、乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。七、違約責任按《_____》相關規(guī)定執(zhí)行。八、合同糾紛處理方式甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。九、附則1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：法定代表人：委托代理人：法定代表人：委托代理人：_______年_______月_______日_______年_______月_______日變電工程承攬合同篇7甲方：___________乙方：___________依照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。乙方受甲方委托,承擔甲方新檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調(diào)試二、有關技術及服務要求：1、乙方應根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質(zhì)量、技術標準。3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行，符合質(zhì)量要求。4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。三、工程款項及費用的結算：1、工程款結算按執(zhí)行。2、工程預算款總計：102496元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)3、本工程款分2次結清，其中：(1)、合同簽訂3天內(nèi)應付工程款的70%(計70000元)(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。四、施工及竣工驗收：1、根據(jù)工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)代表：代表：____

年_____月_____日

____

年_____月_____日

變電工程承攬合同篇8發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承攬方：（以下簡稱乙方）經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，乙方自愿承攬基工程，本工程是機械鉆孔灌注樁，為單包工程。為明確雙方責、權利，經(jīng)協(xié)商簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。一、甲方須做下列準備工作并承擔其費用1、場地“三通一平”（水、電、路通，施工場地平整）。2、提供紅線定位圖，基礎設計圖各一份。3、提供排污地點。4、施工“三大材”和用水、電費。二、乙方承擔下列任務并負責其費用1、施工中所有人工費、機械費、安全措施費。2、鉆孔樁砼澆灌和鋼筋籠制作以設計標高為準。3、按設計要求完成鉆孔、鋼筋籠、砼澆注工作，并符合設計要求。4、乙方所制作的鉆孔樁需達到檢測合格，樁檢測不合格，由乙方承擔返工的一切人工及材料費用。5、乙方負責施工過程中的各種檢測、檢驗、取樣、送樣和檢驗。收集完善工程資料。三、雙方責、權、利1、甲、乙雙方必須照圖施工，嚴格按照鉆孔樁施工規(guī)范施工，做到保質(zhì)，萬無一失。2、甲方應負責“三大材”檢測、試壓、樁身檢測費。3、施工中因乙方原因，造成損失由乙方自理，甲方不承擔其費用。四、鉆孔樁規(guī)格及費用支付方法1、鉆孔樁規(guī)格為φ600mm，按90.00元/米包干價（包人工、包機械、包安全費、包進出場費）計算。所有樁按實際深度計算以甲、乙雙方現(xiàn)場簽證為準。2、每月按完成工程量撥付50%工程進度款，完工后撥付至工程總價款的70%，余款待基礎竣工驗收后支付。五、施工安全乙方應具備工程施工的相關資質(zhì)，施工應符合國家法定要求。乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責，由于乙方安全措施不力造成的事故及違反安全管理規(guī)定進行施工而造成的'安全事故，由乙方承擔因此而發(fā)生的費用及相關責任，甲方不承擔任何費用和責任。六、本工程工期為30天，如果特殊情況（設計變更、工程量變化、停電、停水，下雨等情況）時，工期順延。七、如在履約的過程中發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商無效時，按照相關法律法規(guī)向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟，費用由敗訴方承擔。八、本合同壹式肆份，雙方各執(zhí)貳分，本合同自簽字之日起生效。甲方：乙方：____年____月____日____年____月____日變電工程承攬合同篇9甲方：乙方：經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將珍珠泉花園裝飾部分工作委托乙方施工。為了明確雙方責、權、利，根據(jù)《中華人民共和國民法典》，結合本工作實際情況，特簽訂如下協(xié)議，以資雙方共同遵守。一、承攬范圍及方式1、承攬范圍：。2、承攬方式：包工包輔料、包質(zhì)量、包工期、包安全生產(chǎn)、文明施工。二、工期及進場時間本工作自年月日進場施工至承包工程內(nèi)容完工，實際工期要求按項目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統(tǒng)一調(diào)度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脫節(jié)，甲方將給以一定的經(jīng)濟處罰。三、結算方式1、按定額標準，以工日單價計算：分項合格：/元/工日分項優(yōu)良：/元/工日2、按施工圖上建筑面積單價結算：一次通過驗收合格：元/平方米按國家規(guī)定計算建筑面積，3、其他計算方式：/。4、定額外用工結算：根據(jù)實際發(fā)生工作內(nèi)容，由項目部核定簽發(fā)工日數(shù)，按技術工元/工日;輔助工元/工日。四、承攬工作范圍圖紙及其設計變更包括的所有內(nèi)容。房子以內(nèi)的不產(chǎn)生點工。包括樓梯貼面及一層外墻貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內(nèi)回土及挖土`散水等`至工程驗收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機，其余機械及小型工具由乙方自備。五、付款方式1、自備一個月生活費，以后按施工現(xiàn)場施工生產(chǎn)人數(shù)，結合完成工作量，每人每月預付生活費1000元;2、所包含工作量1#--6#結束支付至75%，年底付至95%，余下部分作預留保修費，竣工后一年付清。3、屬乙方施工人員所發(fā)生的涉外費用，按實際發(fā)生數(shù)由乙方承擔，在結算款中扣除;4、其他付款方式：六、雙方責任(一)甲方1、負責對業(yè)主、設計院、質(zhì)監(jiān)站及其他對外工作的聯(lián)系;2、負責各工種之間的協(xié)調(diào)工作，并對工程質(zhì)量、進度、安全生產(chǎn)、文明施工等進行監(jiān)督、檢查、考核;3、對乙方做好安全生產(chǎn)教育;4、負責乙方施工人員食宿安排;5、按預算用量做好材料、設備的供應;6、根據(jù)本協(xié)議按時撥付月度生活費;7、負責組織施工驗收、辦理工程結算;8、甲方派現(xiàn)場代表楊偉同志，在施工中負責與乙方的協(xié)調(diào)工作，楊偉為技術負責。(二)乙方1、組織施工人員進場，施工人數(shù)、技術力量必須滿足工程進度、質(zhì)量的要求，進場人員必須持有居民身份證、就業(yè)登記卡、就業(yè)證、暫住證(復印一份交甲方備案)，并報送進場職工1寸近照及花名冊一份，供甲方備案。2、必須服從甲方的整體安排和協(xié)調(diào)，服從甲方現(xiàn)場管理人員的統(tǒng)一管理。遵守法律、法規(guī)及規(guī)章制度，對違法亂紀者，甲方有權按照規(guī)定給予處罰，隨時向乙方提出清退。3、進場人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進場后再辦上崗證和操作證的，其費用由作業(yè)班組自理，甲方協(xié)調(diào)辦理)。4、嚴格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工后必須經(jīng)甲方檢查后方能進行下道工序的施工，同時認真配合安裝施工，共同完成任務。5、負責雇工患病及意外事故處理費用及其他費用。6、確保工程進度，保證工程質(zhì)量，負責乙方原因造成的一切經(jīng)濟損失。7、派專人開機，做好與其他班組機械使用的協(xié)調(diào)。8、乙方自行配備甲方提供機械以外的設備、工具用具以及工人需要的勞保用品。9、乙方委派方勝茹，梁建和同志為現(xiàn)場代表，負責工程質(zhì)量、進度等的協(xié)調(diào)安排及生活費的領取。七、安全生產(chǎn)及保安規(guī)則：1、乙方應加強對職工的安全生產(chǎn)教育，嚴格遵守執(zhí)行安全生產(chǎn)六大紀律及甲方的安全生產(chǎn)有關規(guī)定，完善安全設施，加強安全交底及安全檢查。乙方有責任和權力完善安全生產(chǎn)工作。2、甲方對乙方的生產(chǎn)工作實行不定期的檢查，凡發(fā)現(xiàn)違反安全生產(chǎn)規(guī)定、違章操作，盲目蠻干的，甲方將有權予以罰款，要求完善和規(guī)范。3、根據(jù)誰施工誰負責安全的原則，乙方對施工人員的安全生產(chǎn)負完全責任。如發(fā)生意外事故，由乙方負責處理，費用由乙方承擔。如發(fā)生重大人員傷亡事故，乙方應及時通知甲方，由甲方協(xié)調(diào)呈報有關部門。4、乙方應教育施工人員嚴守國家政策法規(guī)，遵守甲方規(guī)定的治安、市容的有關規(guī)定，遵守生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，維護施工區(qū)域的正常秩序。5、施工現(xiàn)場及宿舍區(qū)，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準私拉電源，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方予以沒收，同時采取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。6、對打架、斗毆的有關人員，除處于必要的罰款外，責令其退出工地，情節(jié)嚴重的報告當?shù)嘏沙鏊?，應有的處罰、費用由責任人承擔。本工程由誰簽定合同，誰在現(xiàn)場指揮、管理，如承包人不在現(xiàn)場管理或管理不善，甲方有權在乙方工程價款中扣除工程款的20%，同時甲方以80%款直接發(fā)放至作業(yè)人員。八、材料及工具1、按預算定額規(guī)定，乙方向甲方辦理領料手續(xù)，在施工過程中，乙方應妥為保管和使用，不得浪費，切實維護好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節(jié)約材料，經(jīng)項目部核定后，甲方給予必要的獎勵。2、甲方提供的各種機械設備，乙方應派專人負責使用，屬人為造成的損壞，其費用由乙方承擔。3、甲方提供的各種小型工具，乙方應妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費用由乙方承擔(安全帽由甲方提供，完工后如數(shù)交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價賠償)。4、乙方在施工中，必須做到工完場清，誰施工誰清理的原則，同時服從甲方的監(jiān)督和指導，若發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，視情節(jié)給予罰款，如遇到有場地不清工完不清，甲方有權利責令其班組清理后施工，一旦不履行好此項工作，甲方將作出強制手段，委托其他人清理，發(fā)生費用由責任班組承擔，為抓好質(zhì)量、安全、文明衛(wèi)生工作，項目部不定期進行考核打分，視情況予以一定的獎罰。九、其他1、未盡事宜，在施工過程中協(xié)商決定。2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。甲方：乙方：年月日變電工程承攬合同篇10第一部分協(xié)議書發(fā)包人(全稱)：_______________有限公司承包人(全稱)：_______________有限責任公司依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：_______________工程地點：_______________工程內(nèi)容：由建筑設計院設計施工圖中確定的工作內(nèi)容：土建工程、安裝工程、消防工程、小區(qū)環(huán)境、市政管網(wǎng)工程群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號：___________________資金來源：自籌資金二、工程承包范圍承包范圍：設計圖所列的施工范圍三、合同工期開工日期：_______________竣工日期：_______________合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天四、質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準：合格五、合同價款金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)￥：_____________________________元六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：1、本合同協(xié)議書2、中標通知書3、投標書及其附件4、本合同專用條款5、本合同條款6、標準、規(guī)范及有關技術文件7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。七、本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《條款》中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。十、合同生效合同訂立時間：________年__________月__________日合同訂立地點：_______________本合同雙方約定_______________后生效。發(fā)包人：(公章)_______________承包人：_______________(公章)住所：_______________住所：_______________法定代表人：_______________法定代表人：_______________委托代表人：_______________委托代表人：_______________電話：_______________電話：_______________傳真：_______________傳真：_______________開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________賬號：_______________賬號：_______________郵政編碼：_______________郵政編碼：_______________第二部分條款一、詞語定義及合同文件1、詞語定義下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：1.1條款：是根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定及建設工程施工的需要訂立，于建設工程施工的條款。1.2專用條款：是發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結合具體工程實際，經(jīng)協(xié)商達成一致意見的條款，是對條款的具體化、補充或修改。1.3發(fā)包人：指在協(xié)議書中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。1.4承包人：指在協(xié)議書中約定，被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。1.5項目經(jīng)理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。1.6設計單位：指發(fā)包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質(zhì)等級證書的單位。1.7監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負責本工程監(jiān)理并取得相應工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。1.8工程師：指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發(fā)包人承包人在專用條款中約定。1.9工程造價管理部門：指_____有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托的工程造價管理機構。1.10工程：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。1.11合同價款：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔質(zhì)量保修責任的款項。1.12追加合同價款：指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況，經(jīng)發(fā)包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。1.13費用：指不包含在合同價款之內(nèi)的應當由發(fā)包人或承包人承擔的經(jīng)濟支出。1.14工期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，按總?cè)諝v天數(shù)(包括法定節(jié)假日)計算的承包天數(shù)。1.15開工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。1.16竣工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書約定，承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。1.17圖紙：指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。1.18施工場地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式：指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。1.20違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。1.21索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償和(或)工期順延的要求。1.22不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。1.23小時或天：本合同中規(guī)定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規(guī)定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節(jié)假日的，以節(jié)假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。2、合同文件及解釋順序2.1合同文件應能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：(1)本合同協(xié)議書(2)中標通知書(3)投標書及其附件(4)本合同專用條款(5)本合同條款(6)標準、規(guī)范及有關技術文件(7)圖紙(8)工程量清單(9)工程報價單或預算書合同履行中，發(fā)包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。2.2當合同文件內(nèi)容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的.情況下，由發(fā)包人承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請負責監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負責監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負責監(jiān)理的工程師的解釋時，按本條款第37條關于爭議的約定處理。3、語言文字和適用法律、標準及規(guī)范3.1語言文字本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時，漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。在_____地區(qū)，雙方可以約定使用_____語言文字書寫和解釋、說明本合同。3.2適用法律和法規(guī)本合同文件適用國家的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī)，由雙方在專用條款中約定。3.3適用標準、規(guī)范雙方在專用條款內(nèi)約定適用國家標準、規(guī)范的名稱;沒有國家標準、規(guī)范但有行業(yè)標準、規(guī)范的，約定適用行業(yè)標準、規(guī)范的名稱;沒有國家和行業(yè)標準、規(guī)范的，約定適用工程所在地地方標準、規(guī)范的名稱。發(fā)包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。國內(nèi)沒有相應標準、規(guī)范的，由發(fā)包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)發(fā)包人認可后執(zhí)行。發(fā)包人要求使用國外標準、規(guī)范的，應負責提供中文譯本。本條所發(fā)生的購買、翻譯標準、規(guī)范或制定施工工藝的費用，由發(fā)包人承擔。4、圖紙4.1發(fā)包人應按專用條款約定的日期和套數(shù)，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，發(fā)包人應代為復制，復制費用由承包人承擔。發(fā)包人對工程有保密要求的，應在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發(fā)包人承擔，承包人在約定保密期限內(nèi)履行保密義務。4.2承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)給第三人。工程質(zhì)量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發(fā)包人。4.3承包人應在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。二、雙方一般權利和義務5、工程師5.1實行工程監(jiān)理的，發(fā)包人應在實施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。5.2監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師在本合同中稱工程師，其姓名、職務、職權由發(fā)包人承包人在專用條款內(nèi)寫明。工程師按合同約定行使職權，發(fā)包人在專用條款內(nèi)要求工程師在行使某些職權前需要征得發(fā)包人批準的，工程師應征得發(fā)包人批準。5.3發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師，其姓名、職務、職權由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明，但職權不得與監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師職權相互交叉。雙方職權發(fā)生交叉或不明確時，由發(fā)包人予以明確，并以書面形式通知承包人。5.4合同履行中，發(fā)生影響發(fā)包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監(jiān)理的工程師應依據(jù)合同在其職權范圍內(nèi)客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本條款第37條關于爭議的約定處理。5.5除合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外，負責監(jiān)理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。5.6不實行工程監(jiān)理的，本合同中工程師專指發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表，其具體職權由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明。6、工程師的委派和指令6.1工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監(jiān)理的工程師還應將委派和撤回通知發(fā)包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。工程師代表在工程師授權范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件，與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發(fā)出指令有失誤時，工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外，發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發(fā)出任何指令。6.2工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經(jīng)理，項目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內(nèi)不予答復的，視為口頭指令已被確認。承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包人應予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔，延誤的工期相應順延。本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。6.3工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發(fā)包人應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。6.4如需更換工程師，發(fā)包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。7、項目經(jīng)理7.1項目經(jīng)理的姓名、職務在專用條款內(nèi)寫明。7.2承包人依據(jù)合同發(fā)出的通知，以書面形式由項目經(jīng)理簽字后送交工程師，工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。7.3項目經(jīng)理按發(fā)包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時，項目經(jīng)理應當采取保證人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師提交報告。責任在發(fā)包人或第三人，由發(fā)包人承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。變電工程承攬合同篇11發(fā)包人：_______________承攬人：_______________根據(jù)《中華人民共和國_____》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內(nèi)容：一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應工作內(nèi)容等。二、工程質(zhì)量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質(zhì)量，達到優(yōu)質(zhì)工程，所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前，必須經(jīng)甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現(xiàn)場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日變電工程承攬合同篇12發(fā)包方：___公司(以下簡稱甲方)承包方：___公司(以下簡稱乙方)甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)，本著誠信原則，就甲方改造工程事宜協(xié)商一致，簽訂本合同。1、設計依據(jù)、范圍及相關技術要求。根據(jù)甲方提供的數(shù)據(jù)，本污水改造工程設計參數(shù)為：處理水量：QMA___：1500m3/d。2、乙方負責的工程項目范圍：2.1.乙方負責污水處理MQIC反應器總體工程的工藝與土建設計、附件一所列設備采購與制作、安裝與污水處理厭氧反應器調(diào)試(含顆粒污泥采購費用)，最終達到本合同出水水質(zhì)要求。2.2.乙方向甲方提供附件二設備、儀表采購的具體參數(shù)、品牌，由甲方自行采購。3、甲方負責的工程項目：3.1甲方負責本項目的土建施工以及附件二的設備及配套設施的采購和安裝;4、工程進度4.1、本合同簽定生效后3日內(nèi),甲方向乙方提供設計所需的現(xiàn)場地質(zhì)勘探報告，明確工程用地情況，污水來水方式、標高、位置、排水去向，并對所提資料負責。4.2、乙方收到設計資料后，并由雙方確認工程平面布置圖后，7日內(nèi)提供給甲方所有土建施工圖紙，由甲方負責土建施工，土建工期為15天。4.3、土建施工完成后，甲方提前3天通知乙方，乙方接到通知后7天內(nèi)將主體設備物資(見第六條第二款)運到施工現(xiàn)場，甲方簽字確認。4.4、乙方在主體設備物資運到現(xiàn)場驗收確認后，50天內(nèi)完成罐體制作以及內(nèi)部設備等附件一所列設備的安裝工程，甲方簽字確認。4.5、乙方在具備調(diào)試條件(工程施工完畢并驗收合格，水質(zhì)符合合同要求，污水站人員儀器藥品配備齊全)，接到甲方通知后3天內(nèi)，開始顆粒污泥接種及厭氧調(diào)試，調(diào)試期為60天，達到合同規(guī)定的出水標準。4.6、出水達標穩(wěn)定運行三個月后，乙方書面申請甲方驗收，甲方接到申請后組織驗收。若無雙方確認的理由，15個工作日內(nèi)不驗收則視為通過驗收。4.7、工程期間如遇連續(xù)停水、停電;甲方工程款未及時到位;其他人力不可抗拒因素等情況工期順延。5、雙方協(xié)作內(nèi)容5.1、甲方工作內(nèi)容：5.1.1、合同簽訂后，甲方3日內(nèi)提供4.1條提的條件。5.1.2、甲方施工前提供場地的"三通一平"，免費提供施工用水用電。5.1.3、調(diào)試時甲方保證提供的水質(zhì)和水量符合合同規(guī)定，調(diào)試前甲方負責配齊化驗藥劑和配備6名操作工人跟班學習。5.1.4、安裝完成后，甲方操作工人應按規(guī)范對設施進行日常維護和保養(yǎng)。在調(diào)試期間所發(fā)生的水、藥劑費、電費等運行費用由甲方承擔。5.2、乙方工作內(nèi)容：5.2.1、乙方負責MQIC的工藝土建設計(設計內(nèi)容必須符合國家相關規(guī)范要求)、所負責設備的采購與制作、工程安裝與調(diào)試。5.2.2、在調(diào)試期間，乙方需向甲方提供調(diào)試大綱、操作規(guī)程和分析化驗規(guī)程。并委派專業(yè)人員作為調(diào)試負責人，配備工藝、機械、電氣、化驗等相關技術工種人員承擔整個MQIC的調(diào)試任務。5.2.3、乙方負責為甲方培訓6名專業(yè)操作人員，確保操作人員掌握完整的技術資料和操作規(guī)程。5.2.4、乙方在本工程竣工后，提供完整的竣工圖4套給甲方。5.2.5、在運行過程中，遇到問題必須現(xiàn)場解決的乙方應在接到通知后48小時內(nèi)趕到現(xiàn)場。5.2.6、乙方負責的安裝內(nèi)容，在安裝期間出現(xiàn)的任何安全事故由乙方自行負責。6、合同價款及支付方式：6.1、合同總價款(含稅)：￥7日內(nèi)支付合同總價款的30%。6.2、罐體加工完畢，MQIC三相分離器、MQIC汽水分離器、MQIC泥水分離器送至甲方安裝現(xiàn)場后，雙方確認簽字后甲方5日內(nèi)付至合同總價款的70%;6.3、乙方罐體施工完成，驗收合格甲方5日支付至合同總價款的80%;設備安裝完成，調(diào)試成功驗收后甲方5日內(nèi)付至合同總價款的95%;同時開具全額普通發(fā)票;6.4、剩余合同總價款的5%作為質(zhì)保金，調(diào)試驗收合格穩(wěn)定達標運行后12個月內(nèi)付清。6.5、支付方式：轉(zhuǎn)賬7、違約責任7.1、合同執(zhí)行過程中，單方終止合同或違反合同條款，經(jīng)催告后未能改正的，致使合同無法繼續(xù)履行，違約方應向守約方賠償經(jīng)濟損失并支付合同余額的10%的違約金。還應當退還所收合同款項。7.2、甲乙雙方應嚴格履行各自的義務，無雙方共同認可的原因，不履行合同義務超過2個月，視為違約，違約責任執(zhí)行上條。7.3、如甲方原因(如甲方提出設計變更有誤、工程款延期、調(diào)試期間需要提升水量而沒水等)，工期順延。7.4、甲方提供設計的資料(土建、工藝)有誤造成的損失由甲方負責。如因甲方原因(處理水量、水質(zhì)不符合合同要求等)不能通過驗收，由甲方承擔損失。乙方繼續(xù)負責為甲方調(diào)試，相關乙方人員的差旅費、交通費、人工工資由甲方負責。7.5、污水處理工程達到合同約定指標，視為工程達標合格。7.6、在正常情況下，調(diào)試期為60天，若60天達不到合同約定指標，乙方負責改造半年(因改造產(chǎn)生的所有費用由乙方承擔)。7.7、本工程和服務中的技術成果(不包括甲方自主研發(fā)成果)歸乙方所有。雙方應各自為對方所提供的資料予以保密，未經(jīng)提供方書面同意，不得泄漏傳播給他人及其他單位，否則違約方應承擔相應的民事經(jīng)濟賠償責任和法律責任。8、其他約定事項：8.1、合同糾紛的解決：因本合同所發(fā)生的糾紛，由甲乙雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。8.2、送達事宜的解決：所有通知可用電報、傳真、電子郵件或郵政快遞發(fā)出，用電報或郵政快遞發(fā)出的通知或書信，以電報、郵政快遞交發(fā)之日或者郵件、郵政快遞發(fā)出郵戳日期為送達日(但如果發(fā)出當日為國家非工作日，則在下一個工作日開始日被視為送達日，如果收件人拒收電報或郵政快遞，同樣以電報交發(fā)之日或者郵政快遞發(fā)出郵戳日期視為送達日);用傳真發(fā)出時，發(fā)出的傳真機自動顯示收件人的電傳號碼及接收代號時視為送達。9、質(zhì)量保證及售后服務承諾9.1、乙方對其提供的'專用設備(MQIC反應器內(nèi)所有設備)質(zhì)保期為調(diào)試驗收合格投入正常使用后五年。9.2、乙方保證其有相應資質(zhì)及能力履行本合同。保證為本項目提供的貨物是全新的、使用的材料、構件、設備、管件等是未使用過的，且是符合技術附件要求的材質(zhì)和先進的工藝，并在各個方面符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求(或國家相關標準)。保證MQIC厭氧反應器經(jīng)過正確安裝、合理操作和維護保養(yǎng)，在十年壽命期內(nèi)運轉(zhuǎn)良好。在規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi)，對由于設計、工藝或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障負責。除合同中另有規(guī)定外，出現(xiàn)上述情況，在收到甲方通知后3天內(nèi)，免費負責修理或更換有缺陷的材料、構件、設備等。9.3、針對今后污水處理工藝運行狀況，乙方提供全面的技術支持。對于該項目，自接到甲方反饋信息之時起，12小時內(nèi)作出工藝調(diào)整措施。如需要現(xiàn)場處理時，乙方專業(yè)人員將在48小時內(nèi)趕到現(xiàn)場處理問題，完成有關的服務內(nèi)容。在必要的情況下，乙方應派人長住現(xiàn)場進行跟蹤服務。10、本合同一式四份，自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方合同義務履行完畢后中止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日變電工程承攬合同篇13甲方：_______________乙方：_______________住址：_______________身份證號碼：_______________甲方承建的_____富園物流商業(yè)中心工程，經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務分包給乙方施工，并就有關事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況框架結構：層數(shù)_______________層，總高度_______________米，建筑面積約_______________平方米。二、工程地址_______________三、承包形式1、本工程中的砌體，二次構造砼勞務工程，以分項包干的形式承包給乙方。2、低值易耗品：斗車、鏟子、灰盒、灰桶、_____、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包干。四、承包工作內(nèi)容及勞務承包單價1、工作內(nèi)容：(1)、施工圖以內(nèi)所有磚砌體，包括主體構造，零星砌體等所有內(nèi)容;(2)、根據(jù)主控線放(彈)砌體線;(3)、現(xiàn)場所有二次構造砼澆筑(包括止水帶、壓頂、構造柱、圈梁，零星等;(4)、現(xiàn)場的砌體所需砂漿，二次構造砼的自拌，攪拌機由甲方提供，乙方負責機操人員安排，人員必須持證上崗且到項目部登記記錄，經(jīng)檢查合格后方可上崗，乙方負責機器日常保養(yǎng)，大件損壞由甲方負責修理，其余小件均由乙方負責。如乙方無專業(yè)機操人員，甲方將另行安排，其機操人員工資由乙方負責;(5)、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆，并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點，所搭架體必須滿足安全需要，嚴禁搭設單排腳手架;以上工作內(nèi)容均需按照設計圖紙及現(xiàn)行規(guī)范，同時按項目部的具體要求進行施工。2、承包方式：采取承包范圍內(nèi)的工程施工勞務、施工機具費，承包范圍內(nèi)工作勞務費，搶工費及輔料費、民工的社會_____費，暫住證費用，交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用，按雙方約定固定單價包干承包方式。3、承包單價：_______________4、材料損耗：由甲方管理人員確定(必須達到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。5、計量方式：計算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行，無約定的按現(xiàn)行計算定額及圖紙執(zhí)行。6、付款方式：每月25日計量，次月15日按計量的75%~80%支付乙方，余款在主體驗收后三個月內(nèi)付清。五、工期要求1、按項目工期進度要求進行;2、乙方根據(jù)整體工期要求及工程進度情況，配合項目部進行工期調(diào)整;3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協(xié)議附件，乙方必須遵照執(zhí)行;4、乙方必須按甲方的工期計劃，組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個工期計劃不能按時完成，造成工期拖延，按500元/天進行處罰，此款項將在工程結算款中扣除。5、因乙方原因工期延誤造成現(xiàn)場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。6、如乙方勞動力不足，達不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權另請人員協(xié)助施工，其產(chǎn)生的費用在乙方總款中扣除。六、質(zhì)量要求：1、乙方在施工過程中除按照國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標準進行施工外，同時還要嚴格按照業(yè)主、甲方項目部的質(zhì)量目標和要求施工;2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶滿意工程”為質(zhì)量目標;3、乙方必須配備與本工程相應的專職質(zhì)檢員，負責現(xiàn)場的質(zhì)量檢查工作，配合甲方質(zhì)檢人員收集整理相關的技術質(zhì)量檔案。4、乙方必須嚴格工程質(zhì)量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方工程質(zhì)量問題，由甲方現(xiàn)場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一個工作日內(nèi)必須整改完備，如乙方超出規(guī)定的時效，即不返工又不整改，甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的處罰，并承擔由此返工造成的全部工時及材料費。5、乙方必須遵守執(zhí)行甲方項目部制定的《質(zhì)量管理實施細則》并以細則作為合同的附件。6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業(yè)造成的重大工程質(zhì)量事故，除負責本次事故所造成的一切經(jīng)濟損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節(jié)嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任，構成犯罪的將追究其刑事責任。7、由于乙方造成的一切返工和維修費用(包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用)均由乙方承擔，方單結算時在乙方工程款中扣除;8、本工程質(zhì)量等級為“優(yōu)良”工程。七、安全生產(chǎn)要求及安全責任：1、安全學習及交底：乙方在甲方工程期間必須學習安全生產(chǎn)相關的法律、法規(guī)及項目部制定的各項安全管理規(guī)章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作，嚴禁使用未成年人，操作工人不得使用50周歲以上的人。2、安全檢查：嚴格執(zhí)行項目部制定的各項安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報告。在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業(yè)主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。3、專職安全員的配備及職責：乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作，對本班組的安全生產(chǎn)負責。4、嚴禁違章指揮，違章作業(yè)：正確使用和佩戴個人防護用品，嚴禁酒后上班，嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。5、安全防范：乙方要認真搞好安全防范措施管理，必須嚴格遵守執(zhí)行項目部、業(yè)主單位、地方各級政府制定的各項安全規(guī)章制度及相關的法律、法規(guī)。甲方：_______________乙方：_______________時間：_______________變電工程承攬合同篇14甲方：______________________聯(lián)系電話：______________________乙方：______________________聯(lián)系電話：______________________甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達成以下協(xié)議：1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____百____拾整)其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____百____拾整)硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____百____拾整)工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____百____拾整)2、付款方式乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)甲方電腦硬件送達乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項。以上付款方式均為現(xiàn)金付款。3、甲方責任(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數(shù)的費用)。4、乙方責任(1)甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試，均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。(2)乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負責。(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方_____的，甲方發(fā)生的費用全部由乙方負責。5、其他事項(1)不得對軟件加以仿制;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。(2)按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。6、違約責任雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規(guī)處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復印或涂改后無效!甲方：(蓋章)_______負責人：_____________時間：_______________地點：_______________乙方：(蓋章)_______負責人：_____________時間：_______________地點：_______________系統(tǒng)設備工程承攬合同工程承攬合同(3)委托方：_____________(以下稱甲方)承接方：_____________(以下稱乙方)簽約地點：________________________施工地點：________________________簽約時間：________________________1、合同內(nèi)容本合同項所指的項目是：___________________________(系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”)2、合同金額2、1合同總金額為人民幣：_______________(rmb：__________)2、2合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。3、付款方式3、1付款合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________(rmb___________)。3、2設備進度款當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣_____________(rmb________)。3、3工程結算付款本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________(rmb______)。3、4最終驗收付款經(jīng)甲方代表驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________(rmb________________)。3、5其它事項________________________________________________4、合同雙方責任4、1甲方責任4、1、1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。4、1、2提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。4、1、3安排好貨物在工地的倉儲設施。4、1、4協(xié)調(diào)各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。4、1、5工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。4、2乙方責任4、2、1按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。4、2、3確保所提供的設備材料與附件一質(zhì)量相符。4、2、4向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)5、安裝及調(diào)試5、1安裝及調(diào)試責任乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調(diào)試負全部責任。5、2在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。6、其它本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。甲方：________________乙方：___________________地址：________________地址：___________________電話：________________電話：___________________傳真：________________傳真：___________________簽約代表：____________簽約代表：_______________指定聯(lián)絡人員：________指定聯(lián)絡人員：___________變電工程承攬合同篇15甲方：_______乙方：_______甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。一、雙方權利義務1、甲方負責提供建設所需原材料。2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。乙方在施工過程中應合理、節(jié)約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。二、工程質(zhì)量及施工要求1、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和管理。2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性部分須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權要求乙方停工或整改。4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。5、基礎：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法，且灰縫厚度不得超過。墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈