電影院建設(shè)施工合同

第第頁合同編號:________電影院建設(shè)施工合同甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點(diǎn)：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當(dāng)事人在簽訂合同時的一種參考，當(dāng)事人須根據(jù)具體實(shí)際情況正確選擇適用的條款并作相應(yīng)的調(diào)整，切勿套用，訂立重大合同或者內(nèi)容復(fù)雜的合同最好咨詢相關(guān)的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼8/NUMPAGES總頁數(shù)8一、主體與目的本合同名稱為“電影院建設(shè)施工合同”，由甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）共同簽訂。甲方為電影院項(xiàng)目投資方，乙方為電影院建設(shè)項(xiàng)目施工方。本合同旨在明確甲乙雙方在電影院建設(shè)項(xiàng)目中的權(quán)利義務(wù)，確保項(xiàng)目按期、保質(zhì)、安全完成，達(dá)成合作共贏的目的。具體內(nèi)容包括電影院項(xiàng)目的建設(shè)范圍、施工期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價款、付款方式、違約責(zé)任等，為甲乙雙方在項(xiàng)目建設(shè)過程中的合作明確的法律依據(jù)。二、價格、支付方式1.合同總價：本合同約定的電影院建設(shè)項(xiàng)目總價為人民幣______元整，包括但不限于土建、安裝、裝飾等全部建設(shè)費(fèi)用。2.付款方式：a.預(yù)付款：合同簽訂后，甲方應(yīng)向乙方支付合同總價10%的預(yù)付款，即人民幣______元整。b.進(jìn)度款：項(xiàng)目施工過程中，乙方每月提交進(jìn)度款申請，經(jīng)甲方審核確認(rèn)后，甲方應(yīng)在收到乙方申請后的15個工作日內(nèi)支付當(dāng)月進(jìn)度款，進(jìn)度款支付比例根據(jù)實(shí)際完成工程量確定。c.驗(yàn)收款：項(xiàng)目完工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，乙方提交最終結(jié)算報告，甲方應(yīng)在收到報告后的30個工作日內(nèi)支付剩余款項(xiàng)，即合同總價減去已支付款項(xiàng)。d.保修金：項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)向乙方支付合同總價5%的保修金，保修期滿無質(zhì)量問題后，乙方應(yīng)將保修金無息退還甲方。3.逾期付款：甲方逾期支付款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付按逾期付款金額每日萬分之五的違約金。三、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)：a.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時間、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)完成電影院建設(shè)項(xiàng)目。b.甲方有義務(wù)在合同約定的時間內(nèi)支付乙方款項(xiàng)，并確保支付過程符合合同規(guī)定。c.甲方有義務(wù)項(xiàng)目建設(shè)所需的相關(guān)資料和場地，確保乙方順利施工。d.甲方有權(quán)對乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督，并對不符合合同約定的施工行為提出整改要求。2.乙方權(quán)利與義務(wù)：a.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定的時間、地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)所需的相關(guān)資料和場地。b.乙方有義務(wù)按照合同約定的時間、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)完成電影院建設(shè)項(xiàng)目。c.乙方有義務(wù)確保施工過程中的安全，并采取措施防止對環(huán)境造成污染。d.乙方有義務(wù)在施工過程中接受甲方的監(jiān)督，對甲方的整改要求及時整改。e.乙方有義務(wù)在項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目相關(guān)資料，協(xié)助甲方進(jìn)行驗(yàn)收。四、質(zhì)量保證與服務(wù)1.質(zhì)量保證：a.乙方承諾所的建筑材料、設(shè)備符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同約定。b.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計要求。c.項(xiàng)目完工后，乙方應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量保證書，承諾在保修期內(nèi)對因施工原因出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。d.保修期自項(xiàng)目驗(yàn)收合格之日起計算，一般為一年。2.服務(wù)承諾：a.乙方在施工過程中應(yīng)必要的技術(shù)支持和咨詢服務(wù)，確保施工順利進(jìn)行。b.乙方應(yīng)設(shè)立專門的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目完工后的維護(hù)和維修工作。c.乙方應(yīng)積極響應(yīng)甲方提出的合理要求，及時解決施工過程中出現(xiàn)的問題。d.乙方在合同履行期間，應(yīng)保持施工現(xiàn)場的整潔，確保施工環(huán)境符合環(huán)保要求。五、履行與變更1.履行：a.甲方應(yīng)按照合同約定的時間、地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)所需的相關(guān)資料和場地。b.乙方應(yīng)按照合同約定的施工期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求完成項(xiàng)目建設(shè)。c.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同條款履行各自的義務(wù)，確保項(xiàng)目按期、保質(zhì)完成。d.任何一方違反合同約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.變更：a.合同履行過程中，如因不可抗力等因素導(dǎo)致合同內(nèi)容需要變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為合同的一部分。b.任何一方提出變更要求，應(yīng)提前向?qū)Ψ綍嫣岢?，并說明變更的原因和影響。c.合同變更需經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后生效，變更內(nèi)容不得違反法律法規(guī)和合同基本原則。d.合同變更后，雙方應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價款和付款方式，并重新確定施工期限。六、保密條款1.雙方對本合同內(nèi)容以及項(xiàng)目相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密信息包括但不限于：項(xiàng)目設(shè)計圖紙、技術(shù)參數(shù)、施工方案、財務(wù)數(shù)據(jù)、商務(wù)談判內(nèi)容等。3.保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后三年止。在此期間，雙方均應(yīng)嚴(yán)格保守秘密。4.雙方在履行合同過程中獲取的對方商業(yè)秘密，無論以何種形式存在，均應(yīng)予以妥善保管，不得用于本合同項(xiàng)目以外的目的。5.如因泄露保密信息給對方造成損失的，泄露方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失和合理的調(diào)查、取證費(fèi)用。6.本保密條款的效力不受合同解除或終止的影響，雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。七、爭議解決1.雙方在履行本合同時，如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。3.在爭議解決過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，除非法院另有裁定。4.爭議解決期間，如一方違反合同，另一方有權(quán)采取必要措施保護(hù)自己的合法權(quán)益。5.爭議解決過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等，由敗訴方承擔(dān)。6.本合同項(xiàng)下爭議解決方式的選擇，不排除雙方根據(jù)具體情況選擇仲裁等其他爭議解決方式的可能性。如選擇仲裁，雙方應(yīng)另行簽訂仲裁協(xié)議，并將爭議提交至雙方共同選擇的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。八、其它條款1.合同解除：在合同履行過程中，如出現(xiàn)以下情況之一，任何一方有權(quán)解除合同：a.一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未采取補(bǔ)救措施；b.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行；c.合同目的不能實(shí)現(xiàn)。2.合同終止：合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后，合同終止。3.合同附件：本合同附件與本合同具有同等法律效力，包括但不限于設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范、工程量清單等。4.法律適用與管轄：本合同適用中華人民共和國法律，雙方因本合同產(chǎn)生的爭議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。5.合同生效：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.合同解釋：本合同的解釋權(quán)歸甲方所有。九、合同簽署本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲