建設工程施工合同(固定總價)

建設工程施工合同(固定總價)本月修正2023簡版建設工程施工合同(固定總價)本月修正2023簡版/建設工程施工合同(固定總價)本月修正2023簡版建設工程施工合同(固定總價)建設工程施工合同(固定總價)1.合同目的與背景本合同旨在明確甲方與乙方之間在建設工程施工過程中的權利和義務，確保施工項目按時、按質量要求完成。2.合同雙方甲方：（以下簡稱甲方）地質：聯(lián)系人：方式：乙方：（以下簡稱乙方）地質：聯(lián)系人：方式：3.工程概述本項目為建設工程施工項目，具體概述如下：-項目名稱：-項目地質：-工程范圍：-工程規(guī)模：-工程期限：-工程預算：4.合同總價本合同總價為人民幣_________（大寫）。5.付款方式5.1甲方應按照以下方式向乙方支付合同總價款：-預付款：甲方應在本合同簽署后的___天內向乙方支付合同價款的__%作為預付款。預付款的支付方式為（銀行匯款/現(xiàn)金/轉賬等）。-進度款：甲方應根據工程進度和付款計劃，按以下比例支付合同總價款：階段一：-完成工程總進度的__%時，甲方支付合同價款的__%；階段二：-完成工程總進度的__%時，甲方支付合同價款的__%；階段三：-完成工程總進度的__%時，甲方支付合同價款的__%；（繼續(xù)按需添加階段）-結算款：工程竣工后，甲方應在驗收合格后的___個工作日內支付合同價款的__%作為結算款。5.2乙方應在收到甲方支付的款項后的___個工作日內，開具相應的發(fā)票并交付給甲方。6.工程質量與安全6.1乙方應按照設計文件和相關法規(guī)要求，保證施工工程的質量和安全。乙方需對工程質量負責，確保施工的合理性、安全性和穩(wěn)定性。6.2乙方應按照相關法律法規(guī)的要求，采取必要的安全措施，確保施工過程中的安全。乙方需對施工期間發(fā)生的任何事故負責，并承擔相應的賠償責任。7.工期與延期7.1工程開始日期為本合同簽署后____天。7.2乙方應按照合同規(guī)定的工期，按時完成施工任務。如乙方無法按時完成工程，需提前向甲方書面申請延期，并經甲方同意后方可延期。7.3如乙方延期完成工程，乙方應向甲方支付延期期間的違約金，違約金的數額為每延期_____天，違約金為人民幣________（大寫）。8.變更和索賠8.1如在施工過程中，由于不可抗力、政府政策調整或甲方要求等原因，工程發(fā)生變更的，應按照變更后的合同價款進行結算。8.2如乙方認為由于甲方的原因給乙方增加了費用或導致工程延期的，乙方有權向甲方提出索賠，并提供相應的證據和資料。8.3甲方應在收到乙方索賠請求后的___個工作日內進行審核，并與乙方進行協(xié)商解決。9.違約責任9.1若甲方未按照本合同約定的時間支付款項的，應向乙方支付滯納金，滯納金的數額為逾期金額的________%。9.2若乙方未按照本合同約定的工期完成工程或工程質量不符合合同要求的，應按照甲方的要求進行返工、修復，并承擔相應的返工費用和賠償責任。10.爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，應由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向當地仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴。11.合同生效與終止11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為約定的工程期限。11.2本合同在下列情況下終止：-雙方協(xié)商一致終止；-工程因不可抗力因素無法繼續(xù)施工。12.其他條款12.1本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議。12.2本合同的任何變更、補充都應以書面形式進行，并由雙方簽字蓋章后方