建設(shè)工程分包合同書(shū)

建設(shè)工程分包合同書(shū)一、合同定義本合同是根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定，由甲方和乙方簽訂的分包合同，代表雙方的合法權(quán)益，共同約定建設(shè)工程分包事宜，明確分包雙方的權(quán)利和義務(wù)，保障建設(shè)工程的順利進(jìn)行。二、甲方信息甲方（委托人）：?jiǎn)挝幻Q(chēng)：法定代表人：地址：聯(lián)系電話(huà)：郵箱：三、乙方信息乙方（承包人）：?jiǎn)挝幻Q(chēng)：法定代表人：地址：聯(lián)系電話(huà)：郵箱：四、分包工程內(nèi)容乙方承包甲方建設(shè)工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工程”）中規(guī)定的以下相關(guān)工程分部：工程名稱(chēng)：工程編號(hào)：工程概況：五、分包工程價(jià)款及支付方式乙方應(yīng)完成上述工程分包所涉及的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)量檢查、環(huán)保等工程技術(shù)活動(dòng)，并保證工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和工程建議書(shū)的要求，并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)施工進(jìn)行。本分包合同價(jià)款為人民幣（RMB）[合同金額]元整，乙方須于工程進(jìn)度完成的前提下按以下方式收取分包價(jià)款：工程開(kāi)工時(shí)支付[支付比例]的價(jià)款；工程完成[支付比例]后支付[支付比例]的價(jià)款；工程竣工[支付比例]后支付[支付比例]的價(jià)款。六、工期要求乙方承包的工程分包應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間完成，并保障工程進(jìn)度的順利進(jìn)行。在以下情況下，工期須按約定時(shí)間順延：甲方未按約定支付工程款項(xiàng)；實(shí)施工期變更經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，在書(shū)面協(xié)議生效時(shí)，工期順延。七、保修期及質(zhì)量保證工程完成驗(yàn)收合格后，乙方提供工程的保修期為[保修期]個(gè)月，自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。乙方為本分包合同的實(shí)施質(zhì)量提供保證，在本保修期內(nèi)，如因分包質(zhì)量問(wèn)題造成的故障均由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修，以保證工程的穩(wěn)定運(yùn)行。八、違約責(zé)任如果任何一方未按照約定的時(shí)間和方式履行合同義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任并賠償對(duì)方因違約所造成的一切損失。如果一方違反合同約定，未能完全履行合同義務(wù)，另一方有權(quán)要求其補(bǔ)救，并承擔(dān)違約后果。九、合同爭(zhēng)議解決本合同履行過(guò)程中所涉及到的爭(zhēng)議，由甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)法解決爭(zhēng)議，可以按照下列任一方式解決：雙方協(xié)商選擇由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)（仲裁機(jī)構(gòu)）進(jìn)行仲裁；雙方協(xié)商選擇以上級(jí)人民法院為管轄法院并提交訴訟，由該法院進(jìn)行審理。十、合同生效與變更本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并具有法律效力之日生效。在合同履行過(guò)程中，如有需要變更本合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽署書(shū)面變更協(xié)議，方可生效。十一、合同終止本合同在以下情況下終止：本分包合同合同期滿(mǎn)；雙方協(xié)商終止合同；雙方按照本合同規(guī)定實(shí)施合同解除。合同終止后，甲乙雙方均應(yīng)按照約定處理合同中存在的遺留問(wèn)題并履行相關(guān)義務(wù)。十二、其他事項(xiàng)本合同一式兩份，由甲、乙雙方各持一份有效。本合同的表述、解釋和修訂應(yīng)符合中華人民共和國(guó)合