濱海旅游區(qū)建設工程施工合同

濱海旅游區(qū)建設工程施工合同1.引言本合同是由甲方（簡稱“業(yè)主”）與乙方（簡稱“承包商”）就濱海旅游區(qū)建設工程進行的施工合同。本合同旨在明確雙方在項目施工過程中的權利義務，確保工程質(zhì)量和項目安全。2.工程概況2.1項目名稱：濱海旅游區(qū)建設工程2.2項目地點：濱海市區(qū)街道2.3工程范圍：包括整個濱海旅游區(qū)建設工程的施工及其所需的相關配套設施。2.4工程內(nèi)容：詳細工程內(nèi)容及具體要求，請參見項目技術文件。3.合同價格3.1總價款：本合同工程的總價款為人民幣元整（大寫：人民幣元整）。3.2付款方式：根據(jù)工程進度和質(zhì)量驗收情況，由業(yè)主按照合同約定的進度及金額進行付款。具體付款方式請參見附件。3.3雜費：合同總價款已包含所有的施工材料、人工費用等費用，乙方不得以任何理由向業(yè)主額外收取費用。4.工期安排4.1工期：承包商應在合同生效后及時組織施工，保證按合同規(guī)定的工期完成工程。具體工期請參見附件。4.2工期延誤：若由于乙方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，乙方應承擔由此引發(fā)的一切費用和責任；若由于不可抗力等因素導致工期延誤，雙方應協(xié)商解決。4.3工程驗收：在工期結束后，業(yè)主有權對工程進行驗收。驗收合格后，乙方方可申請結算。5.工程質(zhì)量和安全5.1工程質(zhì)量：乙方應按照項目技術文件要求進行施工，保證工程質(zhì)量符合國家標準和相關法規(guī)要求。5.2安全管理：乙方應制定安全生產(chǎn)方案和施工組織設計，并按照法律法規(guī)和業(yè)主要求進行施工安全防護，確保工程施工過程中的安全。6.變更和索賠6.1變更：如有工程范圍和設計變更的情況，必須由雙方協(xié)商一致，簽訂變更協(xié)議。6.2索賠：如發(fā)生工程變更、延誤或其他影響工程進度和質(zhì)量的情況，受影響方有權提出索賠要求，并提供充分的證據(jù)。7.合同解除7.1解除情況：情況之一發(fā)生，本合同可以被解除：任何一方未履行合同義務或違反合同約定；經(jīng)協(xié)商無法解決的爭議；依法解除。7.2解除程序：當一方認為應解除合同時，應書面通知對方，并提供證據(jù)支持解除的理由。8.合同爭議解決8.1爭議解決方式：雙方應通過友好協(xié)商解決合同履行中的爭議。協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的法院提起訴訟。8.2適用法律：本合同的簽訂、履行、解釋和爭議解決均適用法律。9.其他條款9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為項目竣工并經(jīng)驗收合格之日。9.2本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)實際情況協(xié)商簽訂補充協(xié)議。為濱