建設施工合同糾紛 起訴狀

建設施工合同糾紛起訴狀XX人民法院：

原告：張某

被告：某施工公司

起訴狀

尊敬的XX人民法院：

我是原告張某，男，身份證號碼為XXXXXXXXXXXX，住址為XXXXXXXXX。特向貴院提起訴訟，請求依法審理，判決被告某施工公司立即停止違約行為，并賠償我因合同糾紛所遭受的經(jīng)濟損失。

一、案情概述

根據(jù)我與被告某施工公司簽署的《建設施工合同》，被告應按照約定在XX年XX月XX日前完成某建筑工程項目，并交付給我驗收。然而，在履行合同過程中，被告出現(xiàn)了多項違約行為，致使合同無法按期履行。

二、違約事實及依據(jù)

1.拖延工期：根據(jù)合同約定，被告應在約定期限內完成工程項目，但至今已經(jīng)超過了預定的完工時間，還未能履行交付義務。

2.施工質量問題：根據(jù)合同約定，被告承諾應按照相關標準和規(guī)范進行施工，但工程質量存在嚴重問題，如墻體開裂、漏水等，嚴重影響了建筑物的正常使用。

3.未經(jīng)授權的設計變更：在施工過程中，被告未與我協(xié)商或取得我方同意，擅自進行了設計變更，并迫使我支付了額外費用。

4.未提供合格的材料：被告提供的部分材料嚴重不符合合同約定或相應的標準，造成了質量缺陷。

以上行為均違反了合同約定，并嚴重損害了我的合法權益。

三、損失及要求

考慮到被告的違約行為帶給我方的經(jīng)濟和精神損失，我要求法院判決被告做出以下賠償：

1.賠償我方因被告的拖延工期造成的損失，包括違約金、滯納金等共計X萬元；

2.賠償我方由于建筑質量問題產(chǎn)生的修復費用以及相應的鑒定費用，共計X萬元；

3.賠償我方因被告擅自進行的設計變更而產(chǎn)生的額外費用，共計X萬元；

4.賠償我方因被告提供不合格材料所產(chǎn)生的損失，包括材料更換和重建等費用，共計X萬元；

5.賠償我方因被告違約行為所帶來的心理損害并造成我的精神折磨，應支付精神損害撫慰金，共計X萬元。

四、證據(jù)目錄

1.《建設施工合同》及其簽署證明文件；

2.施工進度記錄及相關通知函；

3.施工質量問題的證明材料，如照片、維權通知函等；

4.施工過程中設計變更的證明材料，如施工方案變更單、收款憑據(jù)等；

5.材料不合格的證明材料，如鑒定報告、材料抽檢報告等；

6.經(jīng)濟損失的相關憑證，如支付憑據(jù)、發(fā)票等。

五、訴訟請求

基于上述事實和依據(jù)，我特向法院提出以下訴訟請求：

1.判令被告立即停止違約行為，按期完成工程項目并交付給我驗收；

2.判令被告支付我方經(jīng)濟損失，共計X萬元；

3.判令被告支付我方精神損害撫慰金，共計X萬元；

4.承擔本案訴訟費用。

附：身份