鋼結(jié)構(gòu)建筑工程合同（詳盡版）

鋼結(jié)構(gòu)建筑工程合同（詳盡版）1.合同背景本合同是由甲方（建設(shè)單位）和乙方（承包商）就鋼結(jié)構(gòu)建筑工程的施工進(jìn)行的協(xié)議。甲方和乙方雙方同意按照以下條款和條件執(zhí)行本合同。2.工程范圍2.1本合同所指的鋼結(jié)構(gòu)建筑工程包括但不限于：設(shè)計(jì)、采購、制造、運(yùn)輸、安裝、試驗(yàn)、調(diào)試等工作。2.2工程的具體范圍和工作內(nèi)容詳見附件A。3.工期3.1工期從合同生效之日起計(jì)算，具體工期為180天。3.2若因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并相應(yīng)調(diào)整工期。4.付款方式4.1乙方應(yīng)向甲方提供詳細(xì)的工程報(bào)價(jià)表，并按照報(bào)價(jià)表中的條款和條件進(jìn)行付款。4.2付款方式為分期付款，具體付款計(jì)劃如下：-預(yù)付款：合同簽訂后的10個(gè)工作日內(nèi)支付工程總價(jià)款的30%；-進(jìn)度款：工程完成進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)支付工程總價(jià)款的40%；-完工款：工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后支付工程總價(jià)款的30%。5.質(zhì)量保證5.1乙方對所提供的材料和施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，并承諾按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行施工。5.2乙方應(yīng)提供相關(guān)的質(zhì)量保證文件，并保證工程在交付后的一年內(nèi)免費(fèi)修理。5.3如發(fā)現(xiàn)工程存在質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，并由乙方承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。6.知識產(chǎn)權(quán)6.1工程中涉及的所有設(shè)計(jì)圖紙、施工方案等知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。6.2乙方在工程中所使用的專利技術(shù)或其他知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)取得合法授權(quán)，并遵守相關(guān)法律法規(guī)。7.終止合同7.1若甲方或乙方違反合同條款，對方有權(quán)提前終止合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2若因不可抗力等原因?qū)е聼o法履行合同，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并互相免除責(zé)任。8.爭議解決8.1合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的法院提起訴訟，并接受該法院的管轄和判決。9.其他條款9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。9.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并持續(xù)有效至工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格。9.3本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決，并可通過書面補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行修改。以上為《鋼結(jié)構(gòu)建筑工程合同（詳盡版）》的主要條款和