住建部施工合同范本(DOC155)（有目錄）

住建部施工合同范本(DOC155)（有目錄）住建部施工合同范本(DOC155)（有目錄）/住建部施工合同范本(DOC155)（有目錄）住建部施工合同范本(DOC155)住建部施工合同范本（DOC155）合同編號：_______本合同由以下雙方于_______年_______月_______日簽訂。甲方（發(fā)包方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：______________聯(lián)系電話：______________乙方（承包方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：______________聯(lián)系電話：______________鑒于甲方擁有位于_______的施工項目（以下簡稱“本項目”），乙方愿意承擔(dān)本項目的施工任務(wù)，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合同條款：一、工程概況1.工程名稱：_______2.工程地點：_______3.工程內(nèi)容：_______4.工程規(guī)模：_______二、合同價款1.合同總價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：￥_______元。2.付款方式：a)預(yù)付款：合同簽訂后_______日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的_______%作為預(yù)付款。b)中期付款：工程進度達到_______%時，甲方支付乙方合同總價款的_______%。c)竣工付款：工程竣工驗收合格后_______日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的_______%。d)質(zhì)保金：工程竣工驗收合格后_______日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的_______%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無息退還。三、施工期限1.工期：自合同簽訂之日起至_______年_______月_______日止。2.工期延誤：因乙方原因造成工期延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、質(zhì)量標準1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)施工質(zhì)量標準和技術(shù)規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。2.工程質(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)承擔(dān)修理、返工、改建等責(zé)任。五、安全生產(chǎn)1.乙方應(yīng)嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工安全。2.乙方應(yīng)采取必要的安全防護措施，防止事故發(fā)生。六、甲方權(quán)利與義務(wù)1.提供施工圖紙及技術(shù)資料。2.協(xié)助乙方辦理施工相關(guān)手續(xù)。3.按合同約定支付工程款項。七、乙方權(quán)利與義務(wù)1.嚴格按照施工圖紙及技術(shù)資料進行施工。2.按合同約定完成施工任務(wù)。3.保障施工安全，防止事故發(fā)生。八、違約責(zé)任1.任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金。2.乙方逾期竣工的，應(yīng)按逾期天數(shù)向甲方支付違約金。九、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（發(fā)包方）：____________________乙方（承包方）：____________________甲方代表：____________________乙方代表：____________________簽訂日期：____________________附件：1.施工圖紙及技術(shù)資料2.工程量清單3.工程進度計劃4.工程質(zhì)量標準以上為住建部施工合同范本（DOC155）的內(nèi)容，僅供參考。具體合同條款應(yīng)根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師或法律顧問，以確保合同的有效性和合法性。2024最新帶目錄帶附件詳細版-住建部施工合同范本(DOC155)目錄一、合同雙方二、工程概況三、合同價款四、施工期限五、質(zhì)量標準六、安全生產(chǎn)七、甲方權(quán)利與義務(wù)八、乙方權(quán)利與義務(wù)九、違約責(zé)任十、爭議解決十一、其他約定附件一、合同雙方甲方（發(fā)包方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：______________聯(lián)系電話：______________乙方（承包方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：______________聯(lián)系電話：______________二、工程概況1.工程名稱：_______2.工程地點：_______3.工程內(nèi)容：_______4.工程規(guī)模：_______三、合同價款1.合同總價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：￥_______元。2.付款方式：a)預(yù)付款：合同簽訂后_______日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的_______%作為預(yù)付款。b)中期付款：工程進度達到_______%時，甲方支付乙方合同總價款的_______%。c)竣工付款：工程竣工驗收合格后_______日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的_______%。d)質(zhì)保金：工程竣工驗收合格后_______日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的_______%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無息退還。四、施工期限1.工期：自合同簽訂之日起至_______年_______月_______日止。2.工期延誤：因乙方原因造成工期延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、質(zhì)量標準1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)施工質(zhì)量標準和技術(shù)規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。2.工程質(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)承擔(dān)修理、返工、改建等責(zé)任。六、安全生產(chǎn)1.乙方應(yīng)嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工安全。2.乙方應(yīng)采取必要的安全防護措施，防止事故發(fā)生。七、甲方權(quán)利與義務(wù)1.提供施工圖紙及技術(shù)資料。2.協(xié)助乙方辦理施工相關(guān)手續(xù)。3.按合同約定支付工程款項。八、乙方權(quán)利與義務(wù)1.嚴格按照施工圖紙及技術(shù)資料進行施工。2.按合同約定完成施工任務(wù)。3.保障施工安全，防止事故發(fā)生。九、違約責(zé)任1.任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金。2.乙方逾期竣工的，應(yīng)按逾期天數(shù)向甲方支付違約金。十、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十一、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（發(fā)包方）：____________________乙方（承包方）：____________________甲方代表：____________________乙方代表：____________________簽訂日期：____________________附件：1.施工圖紙及技術(shù)資料2.工程量清單3.工程進度計劃4.工程質(zhì)量標準以上為2024最新帶目錄帶附件詳細版-住建部施工合同范本(DOC155)的內(nèi)容，僅供參考。具體合同條款應(yīng)根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師或法律顧問，以確保合同的有效性和合法性。附件列表：1.施工圖紙及技術(shù)資料2.工程量清單3.工程進度計劃4.工程質(zhì)量標準法律名詞及解釋：1.發(fā)包方：指擁有工程項目的單位或個人，負責(zé)將工程項目發(fā)包給承包方進行施工。2.承包方：指承擔(dān)工程項目施工任務(wù)的單位或個人。3.合同總價款：指合同約定的工程項目的總費用。4.預(yù)付款：指合同簽訂后，發(fā)包方支付給承包方的一部分款項，用于施工準備。5.中期付款：指工程進度達到一定比例時，發(fā)包方支付給承包方的款項。6.竣工付款：指工程竣工驗收合格后，發(fā)包方支付給承包方的款項。7.質(zhì)保金：指工程竣工驗收合格后，發(fā)包方保留的一部分款項，用于保證工程質(zhì)量。8.違約金：指違反合同約定的一方應(yīng)向守約方支付的賠償金。9.爭議解決：指合同履行過程中發(fā)生爭議時，雙方通過協(xié)商或訴訟等方式解決爭議。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：承包方應(yīng)合理安排施工進度，避免因自身原因?qū)е鹿て谘诱`。若發(fā)生延誤，應(yīng)及時與發(fā)包方溝通，協(xié)商解決。2.質(zhì)量問題：承包方應(yīng)嚴格按照施工圖紙及技術(shù)規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時進行整改，直至達到約定標準。3.安全事故：承包方應(yīng)加強施工現(xiàn)場安全管理，預(yù)防事故發(fā)生。若發(fā)生安全事故，應(yīng)立即組織救援，并按照相關(guān)規(guī)定進行報告和處理。4.合同變更：在施工過程中，如需變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，明確變更事項、費用及工期等。5.合同解除：若雙方協(xié)商一致解除合同，應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，明確解除原因、責(zé)任及費用結(jié)算等。解決辦法：1.工期延誤：承包方應(yīng)制定合理的施工計劃，提前預(yù)估可能出現(xiàn)的問題，并預(yù)留一定的時間緩沖。若發(fā)生延誤，應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)措施加快進度，并與發(fā)包方溝通，協(xié)商解決。2.質(zhì)量問題：承包方應(yīng)加強質(zhì)量意識，嚴格按照施工圖紙及技術(shù)規(guī)范進行施工。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時進行整改，直至達到約定標準。發(fā)包方也應(yīng)加強監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量。3.安全事故：承包方應(yīng)加強施工現(xiàn)場安全管理，制定應(yīng)急預(yù)案，定期進行安全培訓(xùn)。若發(fā)生安全事故，應(yīng)立即組織救援，并按照相關(guān)規(guī)定進行報告和處理。發(fā)包方也應(yīng)加強對施工現(xiàn)場的監(jiān)督檢查，共同確保施工安全。4.合同變更：在施工過程中，