裝飾裝修施工合同范本

第頁(yè)共頁(yè)裝飾裝修施工合同范本甲方：（甲方名稱）地址：（甲方地址）聯(lián)系電話：（甲方聯(lián)系電話）注冊(cè)資金：（甲方注冊(cè)資金）乙方：（乙方名稱）地址：（乙方地址）聯(lián)系電話：（乙方聯(lián)系電話）營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：（乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）鑒于甲、乙雙方本著互惠互利、平等自愿、公平合理的原則，就甲方委托乙方進(jìn)行裝飾裝修工程事宜，達(dá)成如下合同條款：第一條合同工程范圍1、裝飾裝修工程具體地點(diǎn)：（詳細(xì)地址）2、工程內(nèi)容：根據(jù)甲方提供的設(shè)計(jì)方案和要求，乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行范圍內(nèi)的全部裝修工作。第二條工程造價(jià)及支付方式1、工程造價(jià)：本工程合同總造價(jià)為人民幣（大寫），共計(jì)人民幣（小寫）元。2、支付方式：乙方收到甲方工程款后，雙方簽訂合同并蓋章生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)，甲方需支付工程總造價(jià)的30%作為預(yù)付款，其余70%在工程完工驗(yàn)收合格后一次性支付。第三條工期1、工期約定：乙方承諾按照甲方的要求和合同約定的時(shí)間，完成裝修工程。2、工期延誤責(zé)任：如果由于乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方將承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付相應(yīng)的違約金。第四條資質(zhì)及責(zé)任1、乙方需要具備相關(guān)的裝飾裝修工程執(zhí)業(yè)許可證，并能提供相應(yīng)的資質(zhì)證明文件。2、乙方需按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，為本工程購(gòu)買相應(yīng)的責(zé)任保險(xiǎn)，并及時(shí)提供保險(xiǎn)單以確保施工期間的人身財(cái)產(chǎn)安全。第五條雙方權(quán)利和義務(wù)1、甲方權(quán)利和義務(wù)：（1）提供準(zhǔn)確、完整的設(shè)計(jì)方案、施工要求和其他必要的技術(shù)資料；（2）與乙方協(xié)商，共同確定裝飾裝修材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格等；（3）按時(shí)支付工程款。2、乙方權(quán)利和義務(wù)：（1）遵守甲方的合理要求，按照設(shè)計(jì)方案和工程要求進(jìn)行裝修工程；（2）合理安排施工進(jìn)度，確保工期的完成；（3）提供施工期間的施工進(jìn)度報(bào)告，及時(shí)溝通工程進(jìn)展情況。第六條變更及解除合同1、變更合同：如需對(duì)本合同內(nèi)容進(jìn)行修改或變更，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商并簽訂書(shū)面變更合同，具體變更事項(xiàng)需明確。2、解除合同：如因不可抗力等合理原因?qū)е聼o(wú)法完成本合同的任何或全部工程，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商解除合同，解除合同后雙方互不承擔(dān)任何法律責(zé)任。第七條違約責(zé)任1、如甲方未按照合同約定的時(shí)間支付工程款，乙方有權(quán)暫停工程施工，并要求甲方支付違約金；2、如乙方未按照合同約定的時(shí)間完成工程，并由乙方原因造成工期延誤，乙方需支付相應(yīng)的違約金。第八條爭(zhēng)議解決雙方如發(fā)生合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可根據(jù)中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)向有管轄權(quán)的人民法院進(jìn)行解決。第九條其他事項(xiàng)1、本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；3、本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋