委托加工承攬合同范文合集3篇

委托加工承攬合同范文(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號(hào)*表示空白。訂立合同雙方：******承攬人：***************定作人：***************定作人托付承攬人加工******，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品編號(hào)：************名稱：************規(guī)格：************單位：************數(shù)量：************備注：************其次條加工成品質(zhì)量要求編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量************************************第四條技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法**********************************第五條價(jià)款或酬金*********************************第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法************************************第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)************************************第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)******************************第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)***********************************第十條結(jié)算方式及期限************************************第十一條其他************************************第十二條承攬人的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍舊需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金**元;(合同中無詳細(xì)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作人償付違約金。)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的**%(10%--30%的幅度)或酬金總額的**%(20%--60%的幅度)違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并擔(dān)當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作人供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對(duì)定作人供應(yīng)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬人對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作人供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作人有權(quán)拒收，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作人的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬人供應(yīng)原材料的，償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值**%(10%一30%的幅度)的違約金；不屬承攬人供應(yīng)材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額**%(20%一60%的幅度)的違約金。三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作人超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí)，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除酬勞和保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作人；變賣定作物所得少于酬勞和保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分，如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不行抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí)，承攬人在取得合法證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)實(shí)行樂觀措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作人拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬人由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、**，也可以直接向人民法院起訴。本合同自***年**月**日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份；合同副本一式**份，交****(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。定作人：(蓋章)********代表人：(蓋章)********地址：*************電話：*************開戶銀行：***********賬號(hào)：*************承攬人：(蓋章)********代表人：(蓋章)********地址：*************電話：*************開戶銀行：***********賬號(hào)：*****************年****月****日委托加工承攬合同范文(第二篇)委托加工承攬合同委托方：_______________（以下簡(jiǎn)稱甲方）地址：_______________聯(lián)系人：_______________電話：_______________傳真：_______________承攬方：_______________（以下簡(jiǎn)稱乙方）地址：_______________聯(lián)系人：_______________電話：_______________傳真：_______________鑒于甲方需要加工某種產(chǎn)品，乙方具備相關(guān)加工能力和經(jīng)驗(yàn)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下合作意向：第一條合作內(nèi)容1.1甲方委托乙方根據(jù)甲方提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案、工藝要求和相關(guān)技術(shù)要求，進(jìn)行加工。第二條委托和交付方式2.1甲方應(yīng)向乙方提供準(zhǔn)確的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案和工藝要求，并確保提供的材料和配件符合要求。2.2乙方接到委托后，應(yīng)按時(shí)完成加工任務(wù)，并按約定交付產(chǎn)品。2.3如因甲方原因?qū)е陆桓稌r(shí)間延遲，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。第三條價(jià)格和結(jié)算方式3.1加工費(fèi)用由雙方協(xié)商確定，以書面形式記錄。3.2甲方應(yīng)按約定時(shí)間支付加工費(fèi)用。3.3如甲方未按時(shí)支付加工費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停加工，并要求甲方支付逾期費(fèi)用。第四條質(zhì)量保證和返工責(zé)任4.1乙方在加工過程中應(yīng)保證所加工產(chǎn)品的質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行返工或更換。4.2如乙方未按時(shí)進(jìn)行返工或更換，甲方有權(quán)要求解除合同并要求乙方支付相應(yīng)賠償。第五條保密條款5.1雙方應(yīng)對(duì)合作期間涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)數(shù)據(jù)和商業(yè)機(jī)密保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意不得泄露或使用。5.2合作終止后，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。第六條爭(zhēng)議解決方式6.1凡因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)本著友好合作的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的，提交有管轄權(quán)的法院解決。第七條其他事項(xiàng)7.1本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。7.2未盡事宜，雙方可另行協(xié)商。摘要：本合同為甲方委托乙方進(jìn)行加工的承攬合同，涉及加工內(nèi)容、委托和交付方式、價(jià)格和結(jié)算方式、質(zhì)量保證和返工責(zé)任、保密條款、爭(zhēng)議解決方式等事項(xiàng)。雙方應(yīng)本著友好合作的原則履行合同義務(wù)，并妥善解決合作期間可能發(fā)生的爭(zhēng)議。合同總頁數(shù)：____頁甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：日期：__________日期：__________《合同編號(hào)》委托加工承攬合同范文(第三篇)委托加工承攬合同合同編號(hào)：[編號(hào)]甲方(委托方)：?jiǎn)挝幻Q：法定代表人(委托人)：地址：聯(lián)系電話：乙方(承攬方)：?jiǎn)挝幻Q：法定代表人(承攬人)：地址：聯(lián)系電話：根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方經(jīng)友好協(xié)商一致，達(dá)成以下合同：一、加工承攬項(xiàng)目甲方將委托乙方對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行加工承攬（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目描述：技術(shù)要求：數(shù)量：交付日期：二、委托事項(xiàng)1.甲方需向乙方提供項(xiàng)目的詳細(xì)說明、圖紙、樣品等必要材料和信息，以確保乙方能夠按要求進(jìn)行加工承攬。2.乙方應(yīng)按照甲方提供的要求和技術(shù)要求，按時(shí)高質(zhì)量完成加工承攬工作，并保證加工產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求。3.甲方對(duì)乙方加工承攬的產(chǎn)品享有質(zhì)量檢驗(yàn)的權(quán)利。如檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或重新加工。三、價(jià)格及支付方式1.甲乙雙方約定的加工承攬費(fèi)為：[金額]。具體支付方式及時(shí)間如下：[詳細(xì)說明]。2.如因甲方原因?qū)е马?xiàng)目變更或延期并給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四、保密條款1.甲乙雙方均應(yīng)對(duì)涉及到雙方業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理、財(cái)務(wù)等方面的信息及文件予以保密，除非經(jīng)過對(duì)方事先書面同意，否則不得向任何第三方透露或使用。2.甲方和乙方對(duì)該項(xiàng)目相關(guān)的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等享有保護(hù)權(quán)，并在合理的范圍內(nèi)采取相應(yīng)措施確保信息的安全