工程索賠掛賬協(xié)議書

工程索賠掛賬協(xié)議書本工程索賠掛賬協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于【日期】簽訂：甲方（索賠方）：【甲方全稱】乙方（被索賠方）：【乙方全稱】鑒于：1.甲方與乙方于【簽訂日期】簽訂了《【工程名稱】施工合同》（以下簡稱“施工合同”），合同編號為：【合同編號】。2.在施工合同履行過程中，由于【具體原因】，甲方遭受了實際損失，根據(jù)施工合同的約定，甲方有權(quán)向乙方提出索賠。3.甲方已按照施工合同的約定，向乙方提交了詳細的索賠報告，索賠金額為人民幣【金額】元（大寫：【金額大寫】元整）。4.乙方經(jīng)過審核，確認甲方的索賠請求符合施工合同的約定，同意按照甲方的索賠報告進行處理。雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方索賠款項的支付方式及期限達成如下協(xié)議：第一條掛賬金額1.1乙方同意將甲方索賠款項人民幣【金額】元（大寫：【金額大寫】元整）掛賬處理。1.2掛賬金額包括但不限于甲方因施工合同履行過程中發(fā)生的直接損失、間接損失、預(yù)期利潤、違約金、利息、索賠費用等。第二條掛賬期限2.1掛賬期限為【期限】個月，自本協(xié)議簽訂之日起計算。2.2掛賬期限內(nèi)，乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式支付掛賬款項。第三條掛賬款項的支付方式3.1乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后【支付期限】個工作日內(nèi)，向甲方支付掛賬款項的【支付比例】%。3.2乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后【支付期限】個月內(nèi)，按照【支付計劃】向甲方支付剩余的掛賬款項。3.3乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的支付方式，按時足額支付掛賬款項。如有逾期支付，乙方應(yīng)按照逾期支付金額的【逾期利率】%向甲方支付逾期利息。第四條違約責(zé)任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。4.2甲方有權(quán)根據(jù)施工合同的約定，向乙方追究因違約而產(chǎn)生的其他責(zé)任。第五條爭議解決5.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。5.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向【甲方所在地】人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：【甲方全稱】乙方（蓋章）：【乙方全稱】簽訂日期：【簽訂日期】簽訂地點：【簽訂地點】請注意，以上內(nèi)容僅供參考，具體合同內(nèi)容應(yīng)根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見。工程索賠掛賬協(xié)議書目錄一、總則二、定義與術(shù)語三、掛賬金額四、掛賬期限五、掛賬款項的支付方式六、違約責(zé)任七、爭議解決八、其他約定九、附件一、總則1.1本工程索賠掛賬協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于【日期】簽訂：甲方（索賠方）：【甲方全稱】乙方（被索賠方）：【乙方全稱】1.2本協(xié)議旨在規(guī)范甲乙雙方在工程索賠過程中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，確保索賠款項的支付與掛賬事宜得到妥善處理。二、定義與術(shù)語2.1“施工合同”指甲方與乙方于【簽訂日期】簽訂的《【工程名稱】施工合同》，合同編號為：【合同編號】。2.2“索賠款項”指甲方根據(jù)施工合同的約定向乙方提出的索賠金額，包括但不限于直接損失、間接損失、預(yù)期利潤、違約金、利息、索賠費用等。2.3“掛賬”指甲方將索賠款項記錄在乙方名下，作為待支付款項。三、掛賬金額3.1乙方同意將甲方索賠款項人民幣【金額】元（大寫：【金額大寫】元整）掛賬處理。3.2掛賬金額包括但不限于甲方因施工合同履行過程中發(fā)生的直接損失、間接損失、預(yù)期利潤、違約金、利息、索賠費用等。四、掛賬期限4.1掛賬期限為【期限】個月，自本協(xié)議簽訂之日起計算。4.2掛賬期限內(nèi)，乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式支付掛賬款項。五、掛賬款項的支付方式5.1乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后【支付期限】個工作日內(nèi)，向甲方支付掛賬款項的【支付比例】%。5.2乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后【支付期限】個月內(nèi)，按照【支付計劃】向甲方支付剩余的掛賬款項。5.3乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的支付方式，按時足額支付掛賬款項。如有逾期支付，乙方應(yīng)按照逾期支付金額的【逾期利率】%向甲方支付逾期利息。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。6.2甲方有權(quán)根據(jù)施工合同的約定，向乙方追究因違約而產(chǎn)生的其他責(zé)任。七、爭議解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向【甲方所在地】人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。九、附件附件一：《工程索賠報告》附件二：《支付計劃》甲方（蓋章）：【甲方全稱】乙方（蓋章）：【乙方全稱】簽訂日期：【簽訂日期】簽訂地點：【簽訂地點】請注意，以上內(nèi)容僅供參考，具體合同內(nèi)容應(yīng)根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見。附件列表：1.工程索賠報告2.支付計劃法律名詞及解釋：1.施工合同：指甲方與乙方之間簽訂的關(guān)于工程建設(shè)的合同，約定了工程的建設(shè)內(nèi)容、質(zhì)量、工期、價款等條款。2.索賠：指甲方根據(jù)施工合同的約定，向乙方提出的因工程履行過程中的違約或損失而要求的經(jīng)濟補償。3.掛賬：指甲方將索賠款項記錄在乙方名下，作為待支付款項。4.違約責(zé)任：指一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失時，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。5.爭議解決：指甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及解決辦法：1.乙方未按時支付掛賬款項：解決辦法為按照合同約定，向乙方發(fā)出書面催款通知，要求其在指定期限內(nèi)支付。如乙方仍未支付，可依據(jù)合同約定向法院提起訴訟，要求乙方支付掛賬款項及逾期利息。2.甲方提供的索賠報告不完整或不合理：解決辦法為要求甲方補充完整索賠報告，或?qū)Σ缓侠淼牟糠诌M行修改。如甲方拒不修改，乙方有權(quán)拒絕支付相應(yīng)部分的索賠款項。3.雙方對合同條款的理解發(fā)生爭議：解決辦法為首先通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可提交給專業(yè)的仲裁機構(gòu)進行仲裁，或向法院提起訴訟。4.合同簽訂后，法律法規(guī)發(fā)生變化：解決辦法為根據(jù)新的法律法規(guī)，對合同內(nèi)容進行相應(yīng)調(diào)整，以確保合同的合法性和有效性。適用場景：本合同適用于以下場