建筑工程施工補(bǔ)充協(xié)議九

PAGEPAGE1建筑工程施工補(bǔ)充協(xié)議九甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鑒于甲方與乙方已于____年__月__日簽訂《建筑工程施工合同》（以下簡(jiǎn)稱“原合同”），為確保工程順利進(jìn)行，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就原合同未盡事宜達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議：一、施工范圍及內(nèi)容1.1乙方應(yīng)按照原合同約定的施工范圍及內(nèi)容完成施工，并確保工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。1.2乙方在施工過(guò)程中，如遇特殊情況需對(duì)施工范圍及內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)提前向甲方提出書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)甲方同意后方可進(jìn)行。二、施工期限2.1乙方應(yīng)按照原合同約定的施工期限完成施工，如遇不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。2.2乙方應(yīng)合理組織施工，確保工程進(jìn)度，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。三、工程價(jià)款及支付3.1乙方應(yīng)按照原合同約定的工程價(jià)款及支付方式進(jìn)行施工，如遇特殊情況需調(diào)整工程價(jià)款，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。3.2甲方應(yīng)按照原合同約定的支付期限和比例及時(shí)支付工程款項(xiàng)，如因甲方原因?qū)е鹿こ炭铐?xiàng)支付延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、質(zhì)量保證4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程竣工后，乙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量保修，保修期限及內(nèi)容按照原合同約定執(zhí)行。五、安全生產(chǎn)5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保施工安全。5.2乙方應(yīng)按照原合同約定投保建筑工程一切險(xiǎn)，并承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)用。六、合同解除6.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本補(bǔ)充協(xié)議及原合同的約定，如一方違約，另一方有權(quán)解除合同。6.2合同解除后，甲乙雙方應(yīng)按照原合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1本補(bǔ)充協(xié)議及原合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他8.1本補(bǔ)充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，與原合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：________簽訂日期：____年__月__日注：本補(bǔ)充協(xié)議僅供參考，具體內(nèi)容以甲乙雙方實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)。在簽訂合同時(shí)，請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀并充分理解合同條款，必要時(shí)可尋求專業(yè)法律人士的意見(jiàn)。2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-建筑工程施工補(bǔ)充協(xié)議九目錄一、施工范圍及內(nèi)容二、施工期限三、工程價(jià)款及支付四、質(zhì)量保證五、安全生產(chǎn)六、合同解除七、爭(zhēng)議解決八、其他九、附件甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鑒于甲方與乙方已于____年__月__日簽訂《建筑工程施工合同》（以下簡(jiǎn)稱“原合同”），為確保工程順利進(jìn)行，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就原合同未盡事宜達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議：一、施工范圍及內(nèi)容1.1乙方應(yīng)按照原合同約定的施工范圍及內(nèi)容完成施工，并確保工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。1.2乙方在施工過(guò)程中，如遇特殊情況需對(duì)施工范圍及內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)提前向甲方提出書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)甲方同意后方可進(jìn)行。二、施工期限2.1乙方應(yīng)按照原合同約定的施工期限完成施工，如遇不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。2.2乙方應(yīng)合理組織施工，確保工程進(jìn)度，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。三、工程價(jià)款及支付3.1乙方應(yīng)按照原合同約定的工程價(jià)款及支付方式進(jìn)行施工，如遇特殊情況需調(diào)整工程價(jià)款，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。3.2甲方應(yīng)按照原合同約定的支付期限和比例及時(shí)支付工程款項(xiàng)，如因甲方原因?qū)е鹿こ炭铐?xiàng)支付延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、質(zhì)量保證4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程竣工后，乙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量保修，保修期限及內(nèi)容按照原合同約定執(zhí)行。五、安全生產(chǎn)5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保施工安全。5.2乙方應(yīng)按照原合同約定投保建筑工程一切險(xiǎn)，并承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)用。六、合同解除6.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本補(bǔ)充協(xié)議及原合同的約定，如一方違約，另一方有權(quán)解除合同。6.2合同解除后，甲乙雙方應(yīng)按照原合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1本補(bǔ)充協(xié)議及原合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他8.1本補(bǔ)充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，與原合同具有同等法律效力。九、附件附件一：《建筑工程施工合同》附件二：施工圖紙及規(guī)范附件三：安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：________簽訂日期：____年__月__日注：本補(bǔ)充協(xié)議僅供參考，具體內(nèi)容以甲乙雙方實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)。在簽訂合同時(shí)，請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀并充分理解合同條款，必要時(shí)可尋求專業(yè)法律人士的意見(jiàn)。附件列表：1.《建筑工程施工合同》2.施工圖紙及規(guī)范3.安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)違約行為羅列及認(rèn)定：1.乙方未能按照合同約定的施工范圍及內(nèi)容完成施工。2.乙方未能按照合同約定的施工期限完成施工。3.甲方未能按照合同約定的支付期限和比例及時(shí)支付工程款項(xiàng)。4.乙方施工質(zhì)量不符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。5.乙方未能遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，導(dǎo)致施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生安全事故。法律名詞及解釋：1.建筑工程施工合同：指甲方委托乙方進(jìn)行建筑工程施工的合同。2.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人未能履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。3.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。4.工程質(zhì)量保修：指乙方在工程竣工后對(duì)工程進(jìn)行一定期限的質(zhì)量保證。5.安全生產(chǎn)：指在施工過(guò)程中，遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，采取必要措施，確保施工安全。實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題及注意事項(xiàng)：1.施工范圍的變更：在施工過(guò)程中，如需變更施工范圍，應(yīng)提前向甲方提出書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)甲方同意后方可進(jìn)行。2.工期延誤：乙方應(yīng)合理組織施工，確保工程進(jìn)度。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.工程款項(xiàng)支付延誤：甲方應(yīng)按照合同約定的支付期限和比例及時(shí)支付工程款項(xiàng)。如因甲方原因?qū)е鹿こ炭铐?xiàng)支付延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。5.施工安全：乙方應(yīng)遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保施工安全。解決方法：1.變更施工范圍：提前向甲方提出書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)甲方同意后方可進(jìn)行。2.工期延誤：合理組織施工，確保工程進(jìn)度；如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.工程款項(xiàng)支付延誤：甲方應(yīng)按照合同約定的支付期限和比例及時(shí)支付工程款項(xiàng)；如因甲方原因?qū)е鹿こ炭铐?xiàng)支付延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照國(guó)